房屋承包分段付款合同范本

房屋承包分段付款合同范本第一篇范文：合同编号：[填写具体的合同编号]甲方（以下简称“承包方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“付款方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]鉴于甲方为承包人，乙方为付款方，甲乙双方经友好协商，就甲方承包的房屋工程分段付款事宜达成以下合同条款：第一条工程概述1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程合同总价：[填写工程合同总价]第二条分段付款方式2.1本合同采用分阶段付款方式，付款进度如下：(a)工程开工前，乙方支付甲方工程合同总价30%的预付款；(b)工程进度达到25%时，乙方支付甲方工程合同总价20%的进度款；(c)工程进度达到50%时，乙方支付甲方工程合同总价15%的进度款；(d)工程进度达到75%时，乙方支付甲方工程合同总价10%的进度款；(e)工程验收合格并交付使用后七个工作日内，乙方支付甲方剩余的10%尾款。2.2付款方应在甲方提供等额的正规发票后七个工作日内，按照约定的付款比例向甲方支付相应的款项。第三条付款条件3.1甲方应按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程，否则乙方有权延迟支付相应的进度款，直至甲方满足合同要求。3.2付款方支付的款项，应专用于本合同约定的工程，未经付款方书面同意，甲方不得将款项用于其他用途。第四条违约责任4.1若甲方未能按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×0.5%。4.2若乙方未按时支付约定的款项，乙方应承担违约责任，向甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项×逾期天数×0.5%。第五条争议解决5.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第六条附加条款6.1本合同的任何修改、补充均须经双方书面同意，方为有效。6.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的付款义务完全履行之日终止。甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________甲方盖章：______________乙方盖章：______________签订日期：[填写签订日期][列出所有相关的附件，例如工程图纸、工程量清单、合同补充协议等]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“承包方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“付款方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]第三方（以下简称“监管方”）：[填写第三方全称，例如：XXX工程质量监管中心]地址：[填写监管方地址]联系方式：[填写监管方联系方式]鉴于甲方为承包人，乙方为付款方，为保证工程质量与进度，甲乙双方同意引入第三方监管方，对工程进行质量监督和进度控制。甲乙双方与监管方经友好协商，就甲方承包的房屋工程分段付款事宜达成以下合同条款：第一条第三方监管方的职责与权益1.1监管方作为独立的第三方，负责对工程的质量和进度进行监督。1.2监管方有权对工程现场进行定期检查，对不符合质量要求的部分要求承包方整改。1.3监管方应在每月工程进度达到约定比例时，向付款方提供工程质量与进度的书面报告。1.4监管方的监督费用由甲方承担，费用为工程合同总价的2%。第二条甲方的权益保障2.1甲方应按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程，否则监管方有权要求甲方进行整改，并有权延迟付款方支付相应的进度款。2.2甲方有权根据工程进度和质量要求，向付款方申请支付相应的款项。2.3甲方在工程验收合格并交付使用后，有权向付款方收取剩余的10%尾款。第三条乙方的义务与限制3.1乙方应在甲方提供等额的正规发票后七个工作日内，按照约定的付款比例向甲方支付相应的款项。3.2乙方支付的款项，应专用于本合同约定的工程，未经甲方书面同意，乙方不得将款项用于其他用途。3.3若乙方未按时支付约定的款项，乙方应承担违约责任，向甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项×逾期天数×0.5%。第四条违约责任4.1若甲方未能按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×0.5%。4.2若乙方未按时支付约定的款项，乙方应承担违约责任，向甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项×逾期天数×0.5%。4.3若监管方未按约定履行监督职责，监管方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×0.5%。第五条争议解决5.1对于因执行本合同而产生的任何争议，首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第六条附加条款6.1本合同的任何修改、补充均须经三方书面同意，方为有效。6.2本合同自三方签字盖章之日起生效，至合同约定的付款义务完全履行之日终止。甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________监管方代表（签字）：______________甲方盖章：______________乙方盖章：______________监管方盖章：______________签订日期：[填写签订日期][列出所有相关的附件，例如工程图纸、工程量清单、合同补充协议等]第三方介入的意义和目的：第三方监管方的介入，旨在确保工程的质量和进度得到有效控制，同时增加了甲方的权益保障。通过第三方的独立监督，可以避免甲方和乙方之间的纠纷，确保工程按照约定的标准顺利进行。此外，第三方监管方还可以提供专业的意见和建议，协助甲方更好地完成工程。甲方为主导的目的和意义：甲方作为承包方，主导合同的制定和执行，旨在确保自身的权益得到充分保障。通过引入第三方监管方，甲方可以更好地控制工程质量和进度，同时增加乙方的违约成本，确保乙方按时支付款项。此外，甲方还可以通过合同条款的设定，确保自身在工程验收合格并交付使用后能够收取剩余的尾款。总之，甲方为主导的目的在于确保工程的顺利进行，同时保护自身的合法权益。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导软件开发分阶段付款合同范本甲方（以下简称“开发商”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“付款方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]第三方（以下简称“监理方”）：[填写第三方全称，例如：XXX软件开发监理公司]地址：[填写监理方地址]联系方式：[填写监理方联系方式]鉴于甲方为软件开发商，乙方为付款方，为保证软件开发质量与进度，甲乙双方同意引入第三方监理方，对软件开发过程进行质量监督和进度控制。甲乙双方与监理方经友好协商，就甲方软件开发的分阶段付款事宜达成以下合同条款：第一条监理方的职责与权益1.1监理方作为独立的第三方，负责对软件开发过程的质量标准和进度要求进行监督。1.2监理方有权对开发过程进行定期检查，对不符合质量标准的部分要求开发商整改。1.3监理方应在每阶段开发完成后，向付款方提供开发质量与进度的书面报告。1.4监理方的监理费用由开发商承担，费用为软件开发合同总价的1%。第二条乙方的权益保障2.1乙方应按照合同约定的付款进度和条件向甲方支付相应的款项。2.2乙方有权根据软件开发进度和质量要求，向甲方申请支付相应的款项。2.3软件开发验收合格并交付使用后，乙方有权向甲方收取剩余的10%尾款。第三条甲方的义务与限制3.1甲方应按照合同约定的开发进度和质量要求完成软件开发，否则监理方有权要求甲方进行整改，并有权延迟乙方支付相应的进度款。3.2甲方应保证软件开发成果的知识产权归属乙方，并承担由此产生的一切法律责任。3.3若甲方未按时交付软件开发成果，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×0.5%。第四条违约责任4.1若甲方未能按照合同约定的开发进度和质量要求完成软件开发，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×0.5%。4.2若乙方未按时支付约定的款项，乙方应承担违约责任，向甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项×逾期天数×0.5%。4.3若监理方未按约定履行监督职责，监理方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×0.5%。第五条争议解决5.1对于因执行本合同而产生的任何争议，首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条附加条款6.1本合同的任何修改、补充均须经三方书面同意，方为有效。6.2本合同自三方签字盖章之日起生效，至合同约定的付款义务完全履行之日终止。甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________监理方代表（签字）：______________甲方盖章：______________乙方盖章：______________监理方盖章：______________签订日期：[填写签订日期][列出所有相关的附件，例如软件开发需求说明书、开发计划、合同补充协议等]乙方为主导的目的和意义：乙方作为付款方，主导合同的制定和执行，旨在确保自身的权益得到充分保障。通过引入第三方监理方，乙方可以更好地控制软件开发质量和进度，同时增加甲方的违约成本，确保甲方按时交付符合质量标准的软件开发成果。此外，乙方还可以通过合同条款的设定，确保软件开发成果的知识产权归属乙方，并保障乙