2024建筑工程设计分包协议

编号：__________2024建筑工程设计分包协议甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建筑工程设计分包协议合同目录第一章：总则1.1协议背景与目的1.2定义与解释1.3适用法律1.4合同主体资格第二章：工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：分包范围与职责3.1分包范围3.2分包职责3.3分包工作量第四章：设计与技术要求4.1设计依据4.2设计标准4.3设计文件4.4技术交底第五章：分包合同价格5.1合同价格5.2价格调整5.3支付方式5.4发票开具第六章：工期与进度6.1工程进度计划6.2工期延误6.3工程提前完成第七章：质量管理7.1质量标准7.2质量控制7.3质量问题处理第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环境保护措施第九章：违约责任9.1分包商违约9.2业主违约9.3违约责任免除第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三章：其他约定13.1合同的转让13.2不可抗力13.3附件第十四章：附则14.1合同的生效14.2合同的续签14.3合同的解除与终止14.4合同争议的解决14.5合同的修订历史记录合同编号_________第一章：总则1.1协议背景与目的1.2定义与解释（1）甲方：指拥有工程所有权或管理权的个人或机构。（2）乙方：指承担工程设计分包工作的个人或机构。（3）工程：指合同约定的设计对象，包括建筑物、构筑物及其附属设施。（4）分包商：指承担工程设计分包任务的乙方。1.3适用法律本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同主体资格（1）甲方应具备工程所有权或管理权，并有权进行工程设计分包。（2）乙方应具备相应的设计资质，有能力完成工程设计分包任务。第二章：工程概述2.1工程名称具体工程名称应明确填写在本协议中。2.2工程地点具体工程地点应明确填写在本协议中。2.3工程规模具体工程规模应明确填写在本协议中。2.4工程内容本协议涉及的工程内容包括但不限于：建筑设计、结构设计、机电设计、景观设计等。第三章：分包范围与职责3.1分包范围乙方分包范围应明确填写在本协议中，包括分包工作的具体内容和要求。3.2分包职责乙方应按照甲方的要求，完成分包工作，并保证设计质量、安全和进度。3.3分包工作量乙方应根据工程规模和设计要求，合理预估分包工作量，并填写在本协议中。第四章：设计与技术要求4.1设计依据乙方应根据国家相关法律法规、设计规范和甲方要求进行设计。4.2设计标准乙方应遵循甲方提供的设计标准进行设计，包括但不限于建筑、结构、机电、景观等方面。4.3设计文件乙方应按照甲方要求，提交完整的设计文件，包括设计说明书、施工图纸、设计计算书等。4.4技术交底乙方应在工程启动前，组织技术交底会，向甲方、施工方等相关方介绍设计意图、设计要求和技术措施。第五章：分包合同价格5.1合同价格本协议确定的分包合同价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。5.2价格调整合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。5.3支付方式甲方按照乙方实际完成的工作量，支付合同价格。具体支付方式应在本协议中明确。5.4发票开具乙方应向甲方提供合法、有效的发票。第六章：工期与进度6.1工程进度计划乙方应根据甲方要求，制定工程进度计划，并提交甲方批准。6.2工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。6.3工程提前完成乙方如提前完成工程，应向甲方报告，并按照约定的提前完成奖励条款执行。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好安全生产管理工作。8.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求和国家相关规定处理。8.3环境保护措施乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，防止污染环境。第九章：违约责任9.1分包商违约如乙方未按约定完成分包工作，或设计质量不符合要求，甲方有权按约定追究乙方的违约责任。9.2业主违约如甲方未按约定支付合同价款，或未提供必要的设计资料，乙方有权按约定追究甲方的违约责任。9.3违约责任免除双方因不可抗力导致违约，可免于承担违约责任。第十章：争议解决10.1争议解决方式（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。10.2仲裁双方同意，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。10.3诉讼如选择诉讼，双方应提交至合同签订地人民法院，并遵守法院的审判结果。第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更双方同意，合同的变更需书面签订变更协议，并经双方确认。11.2合同解除双方同意，合同解除需书面协议，并经双方确认。11.3合同终止合同终止条件在本协议中约定，双方应按约定终止合同。第十二章：保密条款12.1保密内容双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。第十三章：其他约定13.1合同的转让双方同意，未经对方书面同意，不得将合同权利、义务转让给第三方。13.2不可抗力不可抗力事件导致合同无法履行，双方应按国家相关规定和本合同约定处理。13.3附件本合同附件包括：设计任务书、设计标准、设计图纸等。第十四章：附则14.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的续签合同到期前，双方可协商续签。14.3合同的解除与终止合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并清理现场。14.4合同争议的解决双方应遵守本合同约定的争议解决方式处理合同争议。合同编号：_________甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方在设计过程中使用的材料供应商。乙方应根据甲方的要求，在指定供应商处采购材料。1.2设计变更甲方如有设计变更需求，应提前通知乙方。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整设计方案，并重新提交甲方审批。1.3额外工作如甲方要求乙方完成额外工作，乙方有权要求甲方支付相应的合同价款。1.4设计成果交付乙方应在合同约定的时间内，向甲方交付设计成果。设计成果应包括完整的施工图纸、设计说明书、设计计算书等。1.5设计版权乙方应保证设计成果的版权归属甲方。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用或披露设计成果。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程质量乙方应对分包工程的质量负全责，确保分包工程符合设计要求和国家相关标准。2.2乙方负责工程安全乙方应严格按照国家安全生产法律法规，做好分包工程的安全生产管理工作。2.3乙方负责工程进度乙方应按照合同约定的工期要求，确保分包工程的进度。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方提供设计成果乙方应按照甲方的要求，提供完整的设计成果，包括施工图纸、设计说明书、设计计算书等。2.5乙方协助甲方办理相关手续乙方应协助甲方办理与分包工程相关的审批、验收等手续。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方与乙方的关系，协助双方完成合同的履行。3.2第三方中介的收费第三方中介的收费标准应事先约定，并在合同中明确。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行合同约定的职责，导致甲方或乙方遭受损失，第三方中介应承担相应的违约责任。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同执行过程中获知的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。3.5第三方中介的不可抗力第三方中介如遇到不可抗力事件，导致无法履行合同约定的职责，应立即通知甲方和乙方，并按约定处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计任务书2.设计标准3.设计图纸4.工程量清单5.材料规格书6.施工方案7.安全生产措施方案8.环境保护措施方案9.合同价款支付凭证10.设计成果交付确认书11.设计版权声明12.工程质量保证书13.工程安全生产保证书14.工程进度计划15.变更申请书16.违约通知书17.争议解决裁决书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付合同价款，视为违约。2.甲方未提供必要的设计资料，导致乙方无法按时完成设计，视为甲方违约。3.乙方未按约定完成分包工作，或设计质量不符合要求，视为乙方违约。4.乙方未按约定采购材料，或使用非指定供应商的材料，视为乙方违约。5.乙方未按约定时间交付设计成果，视为乙方违约。6.乙方未保证设计成果的版权归属甲方，视为乙方违约。7.甲方未按约定时间提供工程场地，或导致乙方无法正常施工，视为甲方违约。8.甲方未协助乙方办理相关手续，导致乙方无法正常施工，视为甲方违约。9.第三方中介未履行协调职责，导致甲方或乙方遭受损失，视为第三方中介违约。10.第三方中介未保密甲方和乙方的商业秘密、技术秘密，视为第三方中介违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.设计分包：指甲方将建筑设计任务部分或全部委托给具有相应资质的乙方进行。3.合同价款：指双方约定的支付给乙方完成分包工作的费用。4.违约责任：指违约方应承担的赔偿责任，包括赔偿损失、支付违约金等。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。6.设计成果：指乙方完成的设计图纸、说明书、计算书等成果性文件。7.保密义务：指乙方在合同履行过程中对甲方和乙方商业秘密、技术秘密的保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计变更：如甲方提出设计变更，乙方应评估变更对工程进度和成本的影响，并与甲方协商确定变更价款。2.工期延误：如乙方因故导致工期延误，应提前通知甲方，并制定补救措施。3.材料供应问题：如乙方无法从指定供应商处采购材