水电暖工程劳务分包合同(2024版)

编号：__________水电暖工程劳务分包合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

水电暖工程劳务分包合同(2024版)合同目录第一章：总则1.1分包工程的范围和内容1.2分包工程的地点和工期1.3分包工程的质量和安全要求1.4分包工程的付款和结算方式1.5分包工程的变更和解除第二章：分包商的义务和责任2.1分包商的基本要求和资质条件2.2分包商对分包工程的施工和管理2.3分包商对分包工程的质量保证2.4分包商对分包工程的安全措施2.5分包商对分包工程的材料和设备第三章：发包人的义务和责任3.1发包人对分包工程的支持和配合3.2发包人对分包工程的付款和结算3.3发包人对分包工程的质量监督和验收3.4发包人对分包工程的安全管理3.5发包人对分包工程的变更和解除第四章：合同价格4.1分包工程的合同价格4.2分包工程的付款进度和时间4.3分包工程的结算方式4.4分包工程的价款调整4.5分包工程的违约金和赔偿第五章：工程质量5.1分包工程的质量标准和要求5.2分包工程的验收和检测5.3分包工程的保修和维修5.4分包工程的违约金和赔偿第六章：安全生产6.1分包工程的安全生产要求6.2分包商的安全生产责任6.3发包人的安全生产责任6.4分包工程的安全生产费用6.5分包工程的安全生产违约金和赔偿第七章：材料和设备7.1分包商提供的材料和设备7.2发包人提供的材料和设备7.3材料和设备的管理和使用7.4材料和设备的质量保证7.5材料和设备的违约金和赔偿第八章：工期和进度8.1分包工程的工期要求8.2分包工程的进度计划和报告8.3分包工程的延期和加速8.4分包工程的违约金和赔偿第九章：违约责任9.1分包商的违约行为和责任9.2发包人的违约行为和责任9.3违约金的计算和支付9.4违约行为的解决和赔偿第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2争议的调解和仲裁10.3争议的诉讼和法院管辖10.4争议的赔偿和支付第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更的条件和程序11.2合同解除的条件和程序11.3合同变更和解除的赔偿和支付第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件和程序12.2合同解除的条件和程序12.3合同终止和解除的赔偿和支付第十三章：附则13.1合同的有效期和开始实施日期13.2合同的签订地和适用法律13.3合同的附件和补充协议13.4合同的保密和知识产权保护第十四章：其他条款14.1分包工程的保险和担保14.2分包工程的环保和节能14.3分包工程的资料和档案管理14.4分包工程的培训和技术支持14.5分包工程的荣誉和奖励合同编号_________第一章：总则1.1分包工程的范围和内容：本合同所述的分包工程为水电暖工程，包括但不限于水电暖管线的铺设、设备安装、系统调试等工作。1.2分包工程的地点和工期：分包工程位于_________，工期自合同签订之日起至_________结束。1.3分包工程的质量和安全要求：分包商应按照发包人提供的设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规定，同时采取必要的安全措施，防止事故发生。1.4分包工程的付款和结算方式：分包工程的付款方式为按工程进度分阶段付款，具体付款比例和时间由合同双方另行约定。工程完成后，双方按照约定的方式进行结算。1.5分包工程的变更和解除：合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同，应经双方协商一致，并按合同约定承担相应的责任。第二章：分包商的义务和责任2.2分包商对分包工程的施工和管理：分包商应负责分包工程的施工组织和管理，确保工程按期完成，并符合质量要求。2.3分包商对分包工程的质量保证：分包商应对分包工程的质量承担责任，如工程出现质量问题，分包商应负责修复并承担相应费用。2.4分包商对分包工程的安全措施：分包商应制定并执行分包工程的安全措施，确保施工过程中的安全。2.5分包商对分包工程的材料和设备：分包商应按照发包人的要求提供合格的材料和设备，并保证其质量符合工程要求。第三章：发包人的义务和责任3.1发包人对分包工程的支持和配合：发包人应提供施工所需的设计图纸、施工规范和技术资料，并对分包商提出的合理疑问给予解答。3.2发包人对分包工程的付款和结算：发包人应按照合同约定及时支付分包工程的进度款和结算款。3.3发包人对分包工程的质量监督和验收：发包人有权对分包工程的施工过程和工程质量进行监督和验收，分包商应予以配合。3.4发包人对分包工程的安全管理：发包人应对分包工程的安全管理进行监督，确保施工过程中的安全。3.5发包人对分包工程的变更和解除：发包人如需要变更或解除合同，应按照合同约定承担相应的责任。第四章：合同价格4.1分包工程的合同价格：分包工程的合同价格为人民币_________元整（大写：_______________________元整）。4.2分包工程的付款进度和时间：分包工程的付款进度和时间按照双方约定的付款计划执行。4.3分包工程的结算方式：分包工程的结算方式为_________。4.4分包工程的价款调整：合同履行过程中，如因特殊情况需要调整合同价款，应经双方协商一致，并按合同约定进行调整。4.5分包工程的违约金和赔偿：分包商如未能按照合同约定完成工程，应支付违约金，具体金额双方约定。如分包商的行为给发包人造成损失，分包商还应承担相应的赔偿责任。第五章：工程质量5.1分包工程的质量标准和要求：分包工程的质量应符合国家相关标准和行业规范，同时满足发包人的特殊要求。5.2分包工程的验收和检测：分包工程完成后，分包商应按照发包人的要求进行验收和检测，如不符合质量要求，分包商应负责修复。5.3分包工程的保修和维修：分包商应对分包工程的保修期内的质量问题负责修复和保修。5.4分包工程的违约金和赔偿：如分包商未能按照合同约定保证工程质量，应承担违约责任，具体金额双方约定。如分包商的行为给发包人造成损失，分包商还应承担相应的赔偿责任。第六章：安全生产6.1分包工程的安全生产要求：分包商应遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格按照安全生产要求进行施工。6.2分包商的安全生产责任：分包商应对施工过程中的安全生产负总责，确保安全生产措施得到有效执行。6.3发包人的安全生产责任：发包人应对分包工程的安全生产提供必要的支持和配合，同时对分包商的安全生产进行监督。6.4分第八章：工期和进度8.1分包工程的工期要求：分包工程应按照合同约定的工期完成，如有延期，分包商应承担相应的违约责任。8.2分包工程的进度计划和报告：分包商应制定详细的施工进度计划，并定期向发包人报告工程进度。8.3分包工程的延期和加速：如因特殊情况导致工程延期，分包商应提前通知发包人，并采取措施加速施工。8.4分包工程的违约金和赔偿：如分包商未能按照合同约定完成工程，应支付违约金，具体金额双方约定。如分包商的行为给发包人造成损失，分包商还应承担相应的赔偿责任。第九章：违约责任9.1分包商的违约行为和责任：分包商如违反合同约定，应承担违约责任，具体金额双方约定。如分包商的行为给发包人造成损失，分包商还应承担相应的赔偿责任。9.2发包人的违约行为和责任：发包人如违反合同约定，应承担违约责任，具体金额双方约定。如发包人的行为给分包商造成损失，发包人还应承担相应的赔偿责任。9.3违约金的计算和支付：违约金的计算和支付方式按照合同约定执行。9.4违约行为的解决和赔偿：如双方在违约行为解决和赔偿方面发生争议，应按照合同约定的方式解决。第十章：争议解决10.1争议的解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。10.2争议的调解和仲裁：争议的调解可以邀请双方认可的第三方进行；如选择仲裁，仲裁地点和仲裁机构由双方约定。10.3争议的诉讼和法院管辖：如双方同意将争议提交法院解决，应选择合同签订地或工程所在地的人民法院管辖。10.4争议的赔偿和支付：争议解决后，根据判决或裁决结果，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更的条件和程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件和程序：合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3合同变更和解除的赔偿和支付：合同变更或解除给对方造成损失的，应按照合同约定承担相应的赔偿责任。第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件和程序：合同终止应经双方协商一致，并签订书面终止协议。12.2合同解除的条件和程序：合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。12.3合同终止和解除的赔偿和支付：合同终止或解除给对方造成损失的，应按照合同约定承担相应的赔偿责任。第十三章：附则13.1合同的有效期和开始实施日期：本合同自双方签字之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工日期。13.2合同的签订地和适用法律：本合同的签订地为中华人民共和国_________省/市/自治区，适用法律为中华人民共和国合同法及相关法律法规。13.3合同的附件和补充协议：本合同附件包括合同图纸、技术规范、工程量清单等，补充协议应经双方书面确认。13.4合同的保密和知识产权保护：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，并尊重对方的知识产权。第十四章：其他条款14.1分包工程的保险和担保：分包商应按照合同约定购买相应的保险，并提供担保。14.2分包工程的环保和节能：分包商应遵守国家和地方的环保和节能法律法规，确保施工过程中的环保和节能要求得到满足。14.3分包工程的资料和档案管理：分包商应建立和维护施工资料和档案，并按照发包人的要求进行提交。14.4分包工程的培训和技术支持：分包商应对施工人员进行必要的培训和技术支持，确保施工质量。14.5分包工程的荣誉和奖励：分包商应积极参与发包人的荣誉和奖励评选，共同提升工程质量。（合同方签字）________________________发包人代表签字：________________________分包商代表签字：________________________签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对分包工程的额外要求：甲方要求分包商在施工过程中，采取额外的措施，确保工程质量符合甲方的特殊要求。说明：甲方作为发包方，对工程质量有更高的期望和要求。因此，甲方有权要求分包商在施工过程中，采取额外的措施，以确保工程质量能够满足甲方的特殊要求。1.2甲方对分包工程的监督和检查：甲方有权对分包商的施工过程进行监督和检查，以确保工程进度和质量符合合同约定。说明：甲方作为发包方，对工程进度和质量有严格的监督和检查职责。甲方有权对分包商的施工过程进行监督和检查，以确保工程进度和质量能够符合合同约定。1.3甲方对分包工程的变更权：甲方有权根据工程实际情况，对分包工程的设计和施工方案进行变更。说明：甲方作为发包方，对工程实际情况有更深入的了解。因此，甲方有权根据工程实际情况，对分包工程的设计和施工方案进行变更，以确保工程能够按照甲方的要求顺利进行。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的施工技术和经验：乙方应具备丰富的施工经验和专业的施工技术，以确保工程质量符合合同要求。说明：乙方作为分包商，应具备丰富的施工经验和专业的施工技术，这是乙方能够履行合同义务，确保工程质量符合合同要求的基础。2.2乙方的施工材料和设备：乙方应提供合格的施工材料和设备，并保证其质量符合工程要求。说明：乙方作为分包商，有责任提供合格的施工材料和设备，并保证其质量符合工程要求。这是乙方能够确保工程质量，满足合同要求的重要条件。2.3乙方的施工安全和环境保护：乙方应制定并执行施工安全和环境保护措施，确保施工过程中的安全和环境保护。说明：乙方作为分包商，有责任制定并执行施工安全和环境保护措施，以确保施工过程中的安全和环境保护。这是乙方能够确保施工过程顺利进行，避免对环境和人员造成伤害的基本要求。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责和义务：第三方中介应公正、公平地调解和处理合同履行过程中的争议和问题。说明：第三方中介作为独立的第三方，其主要职责是调解和处理合同履行过程中的争议和问题，以确保合同能够顺利进行。3.2第三方中介的调解和仲裁：第三方中介应采取调解或仲裁的方式，解决合同履行过程中的争议和问题。说明：第三方中介作为独立的第三方，应采取调解或仲裁的方式，解决合同履行过程中的争议和问题，以确保合同的履行不受争议和问题的影响。3.3第三方中介的公正和保密：第三方中介应保持公正、公平的态度，并保守合同双方的商业秘密。说明：第三方中介作为独立的第三方，应保持公正、公平的态度，并保守合同双方的商业秘密，这是第三方中介能够获得合同双方信任，顺利调解和处理争议和问题的关键。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程设计图纸和技术规范2.分包工程施工计划和进度报告3.分包商资质证明和施工人员名单4.施工材料和设备清单及合格证明5.施工安全和环境保护措施及应急预案6.合同履行过程中的变更协议和补充协议7.分包工程验收报告和质量检测报告8.分包商提交的工程结算报告和付款申请9.合同履行过程中的争议调解书或裁决书10.分包工程的保险单和担保文件二、违约行为及认定：1.未按照合同约定完成工程进度或质量不符合标准，视为违约行为。2.未按照合同约定提供合格的施工材料和设备，视为违约行为。3.未按照合同约定执行施工安全和环境保护措施，视为违约行为。4.未按照合同约定支付工程进度款或结算款，视为违约行为。5.未按照合同约定提供施工技术和经验，视为违约行为。6.未按照合同约定进行施工质量和安全监督，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.分包：指发包人与分包商之间就部分工程或工作进