2024版建设工程修缮合同

编号：__________2024版建设工程修缮合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程修缮合同合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同标的1.3合同签订依据1.4合同效力第二章：工程概况2.1工程基本情况2.2工程修缮范围2.3工程修缮内容2.4工程修缮目标第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3工程量计量与支付3.4工程款支付方式第四章：工期与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3工期延误4.4提前完工奖励第五章：质量与标准5.1工程质量要求5.2施工标准5.3质量检查与验收5.4质量争议的处理第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收6.4材料与设备质量保证第七章：施工安全7.1安全施工措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任7.4安全检查与验收第八章：环境保护8.1环境保护措施8.2环保验收8.3环保责任8.4环保监督与检查第九章：合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序第十章：违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿金额计算10.4违约争议的处理第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构11.3诉讼管辖法院11.4争议解决费用第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件12.4合同终止后的相关事宜第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4附则第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明14.3附件签订日期14.4附件效力说明合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人甲方：_________（建设单位名称）乙方：_________（施工单位名称）1.2合同标的本合同标的为_________（工程名称）的建设工程修缮工程。1.3合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.4合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且工程款项支付完毕之日终止。第二章：工程概况2.1工程基本情况工程地点：_________（工程地址）工程规模：_________（工程规模描述）2.2工程修缮范围修缮范围包括：_________（具体修缮范围）2.3工程修缮内容修缮内容包括：_________（具体修缮内容）2.4工程修缮目标修缮目标为：_________（工程修缮目标描述）第三章：合同价格3.1合同总价本合同总价为准，大写金额为：_________元整（小写金额：_________元）。3.2价格调整价格调整方式为：_________（价格调整方式描述）。3.3工程量计量与支付工程量计量方式为：_________（工程量计量方式描述）工程款支付分为：_________（工程款支付阶段描述）。3.4工程款支付方式工程款支付方式为：_________（支付方式描述，如银行转账、现金等）。第四章：工期与进度4.1施工期限施工期限为：_________（开工日期）至_________（竣工日期）。4.2施工进度计划施工进度计划由乙方制定，并于_________（规定日期）前提交给甲方审批。4.3工期延误工期延误的处理方式为：_________（工期延误处理方式描述）。4.4提前完工奖励提前完工奖励标准为：_________（提前完工奖励标准描述）。第五章：质量与标准5.1工程质量要求工程质量应符合：_________（相关质量标准名称）标准。5.2施工标准施工标准应符合：_________（相关施工标准名称）标准。5.3质量检查与验收质量检查与验收方式为：_________（质量检查与验收方式描述）。5.4质量争议的处理质量争议的处理方式为：_________（质量争议处理方式描述）。第六章：材料与设备6.1材料供应材料供应方式为：_________（材料供应方式描述）。6.2设备供应设备供应方式为：_________（设备供应方式描述）。6.3材料与设备验收材料与设备验收标准为：_________（验收标准描述）。6.4材料与设备质量保证材料与设备质量保证期为：_________（质量保证期描述）。第八章：施工安全8.1安全施工措施乙方应制定安全施工措施，并于_________（规定日期）前提交给甲方审批。8.2安全事故处理安全事故的处理方式为：_________（安全事故处理方式描述）。8.3安全生产责任安全生产责任分配如下：_________（安全生产责任描述）。8.4安全检查与验收安全检查与验收方式为：_________（安全检查与验收方式描述）。第九章：环境保护9.1环境保护措施乙方应制定环境保护措施，并于_________（规定日期）前提交给甲方审批。9.2环保验收环保验收标准为：_________（环保验收标准描述）。9.3环保责任环保责任分配如下：_________（环保责任描述）。9.4环保监督与检查环保监督与检查方式为：_________（环保监督与检查方式描述）。第十章：合同的变更与解除10.1合同变更条件合同变更条件如下：_________（合同变更条件描述）。10.2合同变更程序合同变更程序如下：_________（合同变更程序描述）。10.3合同解除条件合同解除条件如下：_________（合同解除条件描述）。10.4合同解除程序合同解除程序如下：_________（合同解除程序描述）。第十一章：争议解决11.1争议解决方式争议解决方式为：_________（争议解决方式描述，如协商、调解、仲裁或诉讼等）。11.2仲裁机构仲裁机构为：_________（仲裁机构名称）。11.3诉讼管辖法院诉讼管辖法院为：_________（诉讼管辖法院名称）。11.4争议解决费用争议解决费用承担方式为：_________（争议解决费用承担方式描述）。第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件合同生效条件如下：_________（合同生效条件描述）。12.2合同变更条件合同变更条件如下：_________（合同变更条件描述）。12.3合同终止条件合同终止条件如下：_________（合同终止条件描述）。12.4合同终止后的相关事宜合同终止后的相关事宜处理如下：_________（合同终止后的相关事宜描述）。第十三章：其他约定13.1保密条款保密条款内容如下：_________（保密条款内容描述）。13.2知识产权保护知识产权保护条款内容如下：_________（知识产权保护条款内容描述）。13.3不可抗力不可抗力条款内容如下：_________（不可抗力条款内容描述）。13.4附则附则内容如下：_________（附则内容描述）。第十四章：附件14.1合同附件列表附件列表如下：_________（附件名称列表）。14.2附件内容说明附件内容说明如下：_________（附件内容说明描述）。14.3附件签订日期附件签订日期如下：_________（附件签订日期）。14.4附件效力说明附件效力说明如下：_________（附件效力说明描述）。合同编号：_________甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________合同签订日期：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应及时根据甲方的变更要求进行调整，确保工程顺利进行。1.4甲方终止权甲方在合同履行过程中发现乙方严重违约、工程质量问题或者安全隐患等情况，有权终止合同的履行。甲方终止合同的，乙方应立即停止施工，并承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证乙方应对施工过程中的质量问题承担责任。若工程验收不合格，乙方应无条件进行修复，直至达到甲方的要求。2.2乙方进度保证乙方应保证工程按约定的施工期限完成。若乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方相应的违约金。2.3乙方安全责任乙方应严格按照安全生产规定进行施工，确保施工过程中的人员安全和工程安全。若发生安全事故，乙方应承担全部责任。2.4乙方保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息承担保密义务，不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应公正、客观地履行调解、仲裁等职责，确保合同争议得到公正的处理。3.2第三方中介费用第三方中介的费用应由双方协商确定。若甲方和乙方未能就中介费用达成一致，双方同意按照甲方和乙方商定的方式分摊中介费用。3.3第三方中介决定效力第三方中介做出的决定对双方具有约束力。双方应接受并执行第三方中介的决定。3.4第三方中介变更和终止若第三方中介出现变更或终止情况，双方应重新协商选择新的中介机构，确保合同争议得到及时解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料供应合同4.设备供应合同5.安全施工措施方案6.环境保护措施方案7.施工进度计划8.工程质量标准9.保密协议10.知识产权保护协议11.不可抗力事件证明12.附件说明文档二、违约行为及认定：1.甲方违约行为a.未按约定时间支付工程款b.未按约定提供施工条件c.未按约定时间提供设计图纸或工程量清单d.擅自变更工程内容或规模2.乙方违约行为a.未按约定时间完成工程b.工程质量不符合约定的标准c.未按约定采购材料或设备d.未按约定履行安全施工和环境保护措施3.第三方中介违约行为a.未按约定时间做出决定b.决定结果不公正、不客观c.未履行调解、仲裁等职责三、法律名词及解释：1.合同法a.合同的订立、履行、变更、解除和终止的法律规定2.建筑法a.建筑施工、设计、监理等活动的法律规定3.安全生产法a.生产过程中安全生产的法律规定4.环境保护法a.环境保护的法律规定5.仲裁法a.仲裁程序和裁决执行的法律规定6.知识产权法a.保护知识产权的法律规定7.保密法a.保护商业秘密和其他保密信息的法律规定四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商调整施工计划，必要时甲方可要求乙方支付违约金2.工程质量问题解决办法：乙方负责修复，直至达到甲方要求，必要时甲方可要求