建设工程施工合同

最新建设工程施工合同最新建设工程施工合同第一条合同主体1.1合同双方甲方：公司名称：（全称）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）电子邮箱：（电子邮箱）乙方：公司名称：（全称）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）电子邮箱：（电子邮箱）1.2双方代表甲方代表：（姓名）乙方代表：（姓名）第二条工程概况2.1工程名称：（工程全称）2.2工程地点：（详细地址）2.3工程规模：（工程规模描述）2.4工程内容：（工程内容描述）2.5工程总投资：（总投资金额）第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）（金额），小写：（金额）。3.2合同价格组成：包括工程设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。3.3支付方式：（1）预付款：（预付款比例）%。（2）进度付款：（进度付款比例）%。（3）竣工结算：（竣工结算比例）%。（4）质量保证金：（质量保证金比例）%。第四条合同履行4.1甲方责任：提供施工用地及相关手续。负责工程设计及变更。提供施工所需材料、设备等。按时支付合同价款。办理工程验收及结算手续。4.2乙方责任：按照设计文件和施工图纸施工。保证工程质量、安全、进度。负责施工过程中的现场管理。接受甲方及有关部门的检查、监督。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及设计要求。5.2质量保证：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量验收：工程竣工后，甲乙双方共同组织验收。第六条工程进度6.1施工工期：自开工之日起至工程竣工交付使用之日止。6.2进度要求：乙方应按照甲方要求完成工程进度。第七条违约责任7.1甲方违约：未按约定时间支付价款的，应支付违约金。未按约定提供施工用地的，应承担相应责任。7.2乙方违约：未按约定时间完成工程进度，应支付违约金。工程质量不符合约定的，应承担修复及赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方代表签字盖章之日起生效。9.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：（年月日）请注意，以上合同文档仅供参考，实际签订合同时，请根据具体情况调整。如有需要，请咨询专业律师。特殊应用场合及增加条款1.涉外工程条款增加：语言版本：合同正本及所有附件应同时具备中文和英文版本，两种语言版本具有同等法律效力。汇率规定：合同价格使用某一特定汇率，如遇汇率波动，双方按约定方式调整合同价格。国际法律适用：本合同受XX国法律管辖，争议解决适用XX国仲裁法规。税务和关税：涉及跨国税务和关税问题，乙方应负责办理相关手续，并承担相应税费。涉外保险：工程保险由乙方负责办理，保险范围应涵盖一切可能的风险。2.环保工程条款增加：环保要求：乙方必须遵守国家及地方的环保法规，确保工程施工过程中的环保标准。污染防治：乙方应制定详细的污染防治措施，并定期进行环境监测。环保费用：乙方应承担因环保要求而增加的所有费用。违约责任：违反环保规定导致的罚款或其他责任由乙方全权承担。3.历史文化保护工程条款增加：保护要求：乙方应遵循相关历史文化保护法规，保护施工范围内的历史文化遗产。文物探测：施工前应进行文物探测，如发现文物，乙方应立即停止施工并报告相关部门。保护措施：乙方应制定并执行针对历史文化遗存的保护措施。监管配合：乙方应配合政府监管机构进行工程监督和检查。4.高速公路工程条款增加：交通管制：乙方必须按照交通管理部门的要求，进行施工区域的道路封闭和疏导。施工安全：乙方应严格遵守高速公路施工的安全规程。应急计划：乙方应制定应急预案，以应对高速公路上的紧急情况。质量保证：乙方应对高速公路的使用寿命和质量负责，确保工程质量满足高标准要求。5.城市轨道交通工程条款增加：安全标准：乙方必须符合国家城市轨道交通建设的安全标准。影响评估：施工前应进行环境影响评估，并采取相应措施减少对周边环境的影响。沟通协调：乙方应与城市轨道交通运营部门保持密切沟通，确保施工不影响运营。文物保护：施工区域如有文物遗迹，乙方应按国家规定进行保护。附件列表及要求工程设计图纸：详细展示工程的设计方案，包括平面图、立面图、剖面图等。施工方案和施工计划：包括施工的具体步骤、时间表以及所需资源。材料和设备清单：列出所有需要的材料和设备的详细信息，包括规格、数量和质量标准。质量检验标准：详细说明工程质量检验的方法、标准和流程。安全措施和应急预案：列出施工期间的安全措施和应对突发事件的应急预案。环保措施方案：详细说明施工过程中的环保措施和污染防治方法。劳动力配置表：详细列出施工所需的各种工种和劳动力配置。实际操作过程中的问题及解决办法工程变更：如遇设计变更，应及时沟通，按照变更后的设计进行施工，并相应调整合同价款。进度延误：因不可抗力或甲方原因导致工程进度延误，双方按合同约定协商解决。质量争议：工程质量出现争议时，可请第三方检测机构进行检测，以确定质量是否符合约定标准。合同纠纷：发生合同纠纷时，应通过协商解决，协商不成的，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。安全事故：发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，同时按照法律法规和合同约定承担相应责任。特殊应用场合及增加条款（续）6.深海或水下工程条款增加：深海作业特殊规定：乙方必须遵守国际深海作业的相关规定，包括环境保护和作业安全。技术规格：所有用于深海作业的设备和材料必须符合国际深海作业的技术规格。救生与紧急撤离：乙方应制定特殊的救生和紧急撤离计划，以应对深海作业中的特殊风险。保险要求：乙方应购买特殊的保险，如深海作业保险，以覆盖所有可能的风险。7.高空作业工程条款增加：高空作业安全规程：乙方必须遵守国家及地方的高空作业安全规程。防护措施：乙方应采取所有必要的防护措施，确保高空作业的安全。培训要求：乙方应对所有从事高空作业的工人进行专业的安全培训。作业许可：高空作业前，乙方必须获得所有必要的作业许可。8.数据中心工程条款增加：数据安全：乙方必须确保施工过程中所有数据的完整性和保密性。电磁兼容性：乙方应采取措施确保施工和最终的工程设施不会对周边的电子设备产生干扰。冷却系统：乙方应设计并安装高效可靠的冷却系统，以保障数据中心设备的正常运行。电源保障：乙方应确保工程有一个稳定和不间断的电源供应。9.核能或危险品工程条款增加：核安全法规：乙方必须遵守所有适用的核安全法规和国际标准。危险品管理：乙方应制定并执行危险品管理计划，确保危险品的安全处理和存储。应急预案：乙方应制定专门的应急预案，以应对核能或危险品事故。保险和责任：乙方应购买足够的保险，以覆盖可能发生的重大事故所导致的损失。10.沙漠或极端气候工程条款增加：气候适应措施：乙方应采取特殊措施以适应极端气候条件，如高温或干旱。水资源管理：乙方应制定有效的水资源管理计划，以应对极端气候对水资源的需求。施工材料：乙方应选择适合极端气候条件的建筑材料。工人福祉：乙方应确保工人在极端气候条件下的工作条件和福祉。附件列表及要求（续）深海作业特殊设备清单：列出所有用于深海作业的特殊设备和工具，包括其技术规格和安全性证书。高空作业安全设备清单：列出所有用于高空作业的安全设备，包括其检测报告和维护记录。数据中心设计方案：详细说明数据中心的物理布局、设备配置和数据安全措施。核能或危险品工程安全计划：包括核安全法规遵守情况、危险品处理和存储方案以及应急预案。极端气候施工方案：详细说明如何在极端气候条件下进行施工，包括特殊施工技术和工人保护措施。实际操作过程中的问题及解决办法（续）深海作业风险：深海作业面临极端天气、海洋生物等风险，乙方应提前评估并制定应对措施