一级建造师（一建工程法规）题库附参考答案【模拟题】

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、根据《企业所得税法》,下列收入中,应当征收企业所得税的是0

A.利息收入

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取井纳入财政管理的行政事业性收费

D.财政拨款

【答案】：A

2、关于工程总承包企业的责任及风险管理的说法，错误的有()。

A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

B.工程总承包企业应当组织分包企业配合建设单位完成工程竣工验收

C.工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任

D.工程总承包企业和分包企业应分别向建设单位签署工程质量保修书

【答案】：D

3、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。2017真题

A.诉讼时效的中止

B.诉讼时效的中断

C.诉讼时效的延长

D.改变法定时效期间

【答案】：B

4、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。

A.不能增加保险费

B.不可以解除合同

C.不能转让保险合同

D.可依法增加保险费或解除合同

【答案】：D

5、若要进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的()日前书面通知管道所属单位。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】：B

6、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

【答案】：D

7、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。2018真题

A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

【答案】：D

8、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.使用单位

D.安装单位

【答案】：C

9、事故处理必须遵循一定的程序，做到“三不放过”，其中选项不属于的是（）。

A.事故原因不清不放过

B.没有防范措施不放过

C.没有找出责任人不放过

D.事故责任者和群众没有受到教育不放过

【答案】：C

10、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，不恰当的是（）。

A.不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具

B.绝对不得压缩合同约定的工期

C.不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备

D.不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求

【答案】：B

11、（2020年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。

A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%

B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管

C.采用工程质量保证担保，工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金

D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金

【答案】：C

12、人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）。

A.判决驳回上诉，维持原判

B.裁定撤销原判，发回重审

C.依法改判

D.判决变更

【答案】：C

13、关于施工合同单方解除的说法，正确的是()。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以单方解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以单方解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以单方解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以单方解除

【答案】：B

14、根据《建设工程施工质量节能验收统一标准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是()。

A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加

B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收

C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准

【答案】：B

15、下列投标保证金的返还，说法错误的是()。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件，招标人可以没收投标保证金

B.投标人在中标后不与招标人签订中标合同，招标人可以没收中标人的投标保证金

C.投标人在投标截止时间前撤回投标文件，投标保证金应予返还

D.投标人在投标截止时间前撤回投标文件，招标人应当返还投标保证金及银行同期存款利息

【答案】：D

16、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是()。2017真题

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬

【答案】：B

17、关于房产税纳税人的说法,正确的是（）

A.产权属于全民所有的,由国家缴纳

B.产权出典的,由出典人缴纳

C.产权所有人不在房产所在地的,由产权所有人缴纳

D.产权未确定的,由房产代管人或者使用人缴纳

【答案】：D

18、关于特种设备的使用的说法，正确的是（）。

A.报废的特种设备经修理合格后可投入使用

B.使用单位在检验合格有效期届满前15天，向特种设备检验机构提出定期检验要求

C.特种设备安全技术档案中不包括特种设备的设计文件

D.特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记

【答案】：D

19、甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是李某仍然以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由（）承担。

A.甲建筑公司

B.乙建筑公司

C.丙公司

D.李某

【答案】：D

20、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

【答案】：A

21、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的期限是（）

A.10日内

B.15日内

C.3个月

D.6个月

【答案】：D

22、某工程项目招标人的下列行为中，不属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。

A.招标文件设有最高投标限价

B.向投标人提供了有差别的项目信息

C.设定了资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符

D.对投标人采取不同的资格审查条件

【答案】：A

23、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。

A.1小时内

B.24小时内

C.作业人员救出后1小时内

D.作业人员救出后24小时内

【答案】：A

24、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元。

A.240万

B.120万

C.80万

D.20万

【答案】：C

25、某施工企业员工王某在脚手架上作业时,发现部分扣件松动可能倒塌,便停止了作业,此情形属于从业人员行使（）。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.控告权

【答案】：C

26、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括（）建筑。

A.医疗

B.教育

C.厂房

D.住宅

【答案】：C

27、根据《中华人民共和国合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D

28、关于工程再分包的说法，正确的是()。2017真题

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

【答案】：B

29、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

【答案】：C

30、某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。

A.项目经理

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.建设单位驻工地代表

【答案】：C

31、根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证"的是（）。

A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工

B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

【答案】：C

32、部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，正确的处理方式为（）。

A.由国务院提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决

B.由国务院提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请国务院裁决

D.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请国务院裁决

【答案】：B

33、下列关于和解协议,说法不正确的是（）

A.具有强制约束力

B.不具有强制约束力

C.如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不可以请求人民法院强制执行

D.如果一方当事人不按照和解协议执行,可以向法院提起诉讼,也可以根据仲裁协议申请仲裁

【答案】：A

34、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，（）。

A.视为拒绝竣工结算文件

B.视为认可竣工结算文件

C.承包人重新提出竣工结算文件

D.待争议解决后再进行结算

【答案】：B

35、甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，申请时间应当为（）。

A.—审法院庭审辩论期间

B.—审法院判决前

C.举证期限内

D.二审法院开庭前

【答案】：C

36、根据《绿色施工导则》,临时设施的占用面积应按用地指标所需的（）设计。

A.最高面积

B.最低面积

C.平均面积

D.基本面积

【答案】：B

37、下列提起诉讼的案件中，做法正确的是()。

A.在一起侵权纠纷中，张某起诉被告李某，因李某住所地距离较远，张某遂在自己住所地法院起诉李某

B.甲公司欠付乙公司50万，乙公司起诉时发现甲公司分立成为了丙公司和丁公司，丙公司在A地，乙公司在B地。为避免麻烦，甲公司在自己住所地人民法院向丙、丁两公司提起诉讼

C.建设单位和勘察单位签订勘察合同后因价款发生争议协商不成，勘察单位可向建设单位住所地人民法院提起诉讼

D.建设单位与施工单位在施工合同中约定，若发生纠纷由施工单位住所地人民法院管辖，现双方因为工程质量产生争议，施工单位向住所地人民法院提起诉讼

【答案】：C

38、下列关于设计单位质量责任和义务的说法中，正确的是()。

A.设计单位可以不按照勘察成果文件进行建设工程设计

B.有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商

C.设计单位有权将其所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位确定

【答案】：B

39、在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，()或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】：A

40、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。2017真题

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

【答案】：A

41、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。☆2014真题

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

【答案】：A

42、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】：B

43、施工单位在施工过程中，因操作不当，塔吊倒塌致路人受重伤，产生的债称为()。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理

D.不当得利

【答案】：B

44、按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（）。

A.收回国有资金

B.重新审批该项目

C.暂停项目执行或资金拨付

D.撤销承包单位的资质证书

【答案】：C

45、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。

A.15日

B.60日

C.6个月

D.2年

【答案】：B

46、监理单位的主要安全责任之一是（）。（2013）

A.组织专家认证、审查深基坑专项施工方案。

B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。

C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位

【答案】：D

47、某工地发生了事故，造成9人死亡，70人重伤，按照《生产事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：B

48、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（）无效。

A.4月1日

B.5月1

C.5月20日

D.6月30日

【答案】：A

49、人民法院审理第一审民事案件通常适用的程序是（）。

A.普通程序

B.简易程序

C.基本程序

D.审判程序

【答案】：A

50、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在（）个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

51、甲公司向乙公司订作一批预制板,乙开工不久,甲需要将预制板加厚,遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法,正确的是（）。

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

【答案】：A

52、关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.石刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

【答案】：D

53、关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权只能在土地的地表设立

B.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共同设立以

C.建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自动获得该土地地下的使用权

D.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

【答案】：D

54、（2020年真题）关于开标的说法，正确的是（）

A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人

C.开标应当由招标代理机构主持，不能邀请所有投标人参加

D.投标人少于3个的，不得开标

【答案】：D

55、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。下列说法中正确的是()。

A.甲、乙公司约定的权利自合同公证后获得

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司转让A地块后，丙公司不享有甲公司对乙工厂约定的权利

D.转让前，甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

【答案】：D

56、建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地

B.仲裁申请人所在地

C.纠纷发生地

D.双方协商选定

【答案】：D

57、工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体。

A.专利权

B.商标权

C.著作权

D.发明权

【答案】：C

58、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法正确的是（）。

A.施工企业必须撤回仲裁申请

B.施工企业在调解书签收前后不得反悔

C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书

D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力

【答案】：D

59、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定，下列说法错误的是()。

A.因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，拆除、改动方案应当由施工单位制定

B.未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水

C.各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证

D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

【答案】：A

60、和解与调解相比较,其主要区别为（）。

A.是否能够经济、及时地解决纠纷

B.纠纷的解决有无第三方介人

C.是否利于维护双方的合作关系

D.达成的协议是否具有强制执行的效力

【答案】：B

61、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()。

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

【答案】：B

62、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

63、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法正确的是（）。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷

【答案】：C

64、某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为（）。

A.使用权

B.所有权

C.持有权

D.留置权

【答案】：B

65、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。2017

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

【答案】：D

66、施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《民法典》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向（）主张。

A.乙

B.丙

C.乙或丙均可

D.乙或丙均不可

【答案】：B

67、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

【答案】：B

68、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是()。

A.罚款、收非法财物等行政处罚决定

B.行政处分或者其他人事处理决定

C.限制人身自由的行政强制措施决定

D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

【答案】：B

69、保证合同的当事人为（）。2018真题

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

【答案】：A

70、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,施工企业负责人要定期带班检查施工现场,其每月检查时间应不少于其工作日的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：C

71、在某工程项目施工中，施工企业项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是()。

A.施工企业

B.项目经理

C.项目经理部

D.建设单位

【答案】：A

72、招标人于2006年4月1曰发布招标公告，2006年4月.20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及讨递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是()。

A.2006年4月1日

B.2006年5月10日

C.2006年6月10日

D.2006年7月20日

【答案】：C

73、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()。2016

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】：A

74、某工程项目投保了建筑工程一切险，在保险期限内，因下列原因造成的损失中，保险人应当予以赔偿的是()。

A.设计错误

B.火灾事故

C.原材料缺陷

D.工艺不完善

【答案】：B

75、下列各项中，可以免缴车辆购置税的是()。

A.中国人民解放军列入军队武器装备订货计划的车辆

B.2019年购置的挂车

C.设有固定装置的运输车辆

D.长期来华定居专家购买国产1辆自用小汽车

【答案】：A

76、甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是（）。

A.丙应对此承担损害赔偿责任

B.乙应赔偿甲的损失

C.甲应对此承担损害赔偿责任

D.乙应赔偿丙的损失

【答案】：C

77、根据《征收教育费附加的暂行规定》,教育费附加率为（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

【答案】：A

78、某工程竣工后，施工单位提交的质量保修书中约定：对给排水管道的保修期为3年，装修工程为2年。此两项保修约定（）。

A.均无效

B.均有效

C.给排水管道的保修期有效

D.装修工程的保修期有效

【答案】：B

79、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。（2013）

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

【答案】：B

80、某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为()。

A.3月1日

B.2月1日

C.4月1日

D.6月1日

【答案】：A

81、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2007年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2007年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2008年4月1日

B.2008年8月1日

C.2009年4月1日

D.2010年8月1日

【答案】：D

82、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地填埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是（）

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向内省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】：B

83、某商品房项目于2007年5月8日领取施工许可证，则该工程应在（）前开工。

A.2007车6月8日

B.2007年7月8日

C.2007年8月8日

D.2007年9月8日

【答案】：C

84、在某工程项目招投标过程中，某投标人要对其投标文件进行补充、修改或撤回。根据《招标投标法》的规定，以下说法正确的是（）。

A.对投标文件的补充、修改和撤回，应在投标有效期满前进行

B.在投标有效期内进行的补充、修改作为投标文件组成部分

C.在投标有效期内可以进行补充或修改，但要被没收投标保证金

D.应在提交投标文件的截止日期前进行

【答案】：D

85、对项目经理部的相关叙述中，有误的是()。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织

C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构

D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子

【答案】：A

86、某大型工程基坑支护施工前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。正确的是()。

A.施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底

B.方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底

C.负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底

D.交底记录无需专职安全员签字

【答案】：B

87、根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。

A.经人民法院确认后有效

B.具有强制执行力

C.司法确认是必经程序

D.经人民法院确认后具有强制力

【答案】：D

88、下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是（）。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

【答案】：B

89、（2020年真题）甲公司向乙公司购买了一批铺材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公司接收并投入工程使用，甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是（）。

A.无效

B.条件成就时生效

C.成立

D.可撤销

【答案】：C

90、关于借款合同的说法，正确的是（）。2018真题

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效

【答案】：B

91、关于确定中标人的说法，正确的是()。2017真题

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D

92、根据《民法典》，以下物权，自登记时起设立的是()。

A.地役权

B.建设用地使用权

C.将汽车设立的抵押权

D.动产抵押权

【答案】：B

93、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿。

A.被冲坏已施工的基础工程

B.停工期间设备闲置

C.清理现场，恢复施工

D.被冲坏的现场临时道路恢复

【答案】：B

94、租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，（）。

A.合同不成立

B.合同无效

C.不得对抗善意的第三人

D.视为不定期租赁

【答案】：D

95、.绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，体现“四节—环保”，其中“四节”是指()。

A.节电、节能、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节人、节材

D.节能、节钱、节水、节地

【答案】：B

96、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是()。

A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效

B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效

C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效

D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的合同有效

【答案】：C

97、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。2017

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

【答案】：B

98、因企业合并而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。

A.合并前任一企业的资质等级确定

B.合并前资质等级低的单位等级确定

C.合并前资质等级高的单位等级确定

D.实际达到的资质条件核定

【答案】：D

99、根据我国《民事诉讼法》的规定，下列关于执行的说法，正确的是()。

A.民事判决、裁定由基层人民法院或者由被执行财产所在地的基层人民法院执行

B.人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起10日内提出

C.申请执行的期间为2年，不适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定

D.执行过程中，案外人不得对人民法院执行的标的提出书面异议

【答案】：B

100、下列关于赔偿损失特征的表述中，错误的是()。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿

C.赔偿损失具有一定的任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

【答案】：D

101、根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D

102、聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册,注册建造师要求注销注册或变更注册的,（）。

A.注册建造师应向国务院建设主管部门申请

B.建设主管部门应先行调解,调解不成的,及时办理注销手续

C.注册建造师应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料

D.建设主管部门经向原聘用企业核实,聘用企业提出书面异议的,不予办理注销注册或变更注册

【答案】：C

103、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.双方不到法院起诉的承诺

D.请求仲裁的意思表示

【答案】：C

104、关于国有土地建设用地使用权的说法，错误的是（）。

A.国有土地建设用地使用权属于用益物权

B.国有土地建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立

C.国有土地建设用地使用权人有权将使用权转让、互换、出资、赠与或抵押

D.国有土地建设用地使用权期间届满，自动续期

【答案】：D

105、下列关于建设工程代理行为的设立说法正确的是（）。

A.建设工程的承包活动可以委托代理

B.建设工程中的诉讼代理人必须由具有律师资格的人担任

C.代理委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任

D.代理行为只能由自然人担任代理人,法人不能担任代理人

【答案】：C

106、施工单位应当于（）出具质量保修书。

A.竣工验收合格时

B.竣工验收备案时

C.提交竣工验收报告时

D.提交竣工结算文件时

【答案】：C

107、关于安全专项施工方案审核的说法，错误的是()。

A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核

B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字

C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字

D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字

【答案】：B

108、下列不属于安全事故调查组的组成人员的是()。

A.安全生产监督管理部门人员

B.事故单位工会代表

C.监察机关人员

D.事故单位技术负责人

【答案】：D

109、根据《民法典》，建设用地使用权属于()。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.留置权

【答案】：B

110、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制虔，造成事故，其应承担的法律责任是（）。（2016）

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销有关人员资格

【答案】：D

111、施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是()。

A.责令改正

B.责令赔偿损失

C.责令停业整顿

D.降低资质等级

【答案】：B

112、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()。

A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证擅自进行生产的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

【答案】：B

113、在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是（）。

A.恢复原状

B.停止侵害

C.赔礼道歉

D.赔偿损失

【答案】：D

114、某建筑施工单位有50名从业人员，根据《安全生产法》，该单位应当（）。

A.配备兼职安全生产管理人员

B.配备专职安全生产管理人员

C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

【答案】：B

115、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

【答案】：A

116、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。2016

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

117、2011年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在2011年6月12日之前作出答复。但是水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2011年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。

A.该项目经理收到该回复后合同生效

B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议

C.如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂

D.如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂

【答案】：C

118、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了（）。

A.建设单位的安全责任

B.工程监理单位的安全责任

C.施工单位的安全责任

D.勘察、设计单位的安全责任

【答案】：C

119、赵某骑摩托车路过一条正在修理的路段时，掉进一个晚上没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了腰部受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是（）。

A.赵某与建设单位

B.施工单位

C.赵某与施工单位

D.赵某本人

【答案】：B

120、（2020年真题）根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）。

A.人民法院

B.人民政府

C.公安机关

D.监察机关

【答案】：A

121、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）年的，按月领取基本养老金。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】：B

122、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是（）。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

【答案】：D

123、施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

【答案】：D

124、根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》,超过一定规模的危险性较大工程施工,施工企业负责人应当（）。

A.组织单位验收

B.带班检查

C.委派人员监督

D.制定安仝施工措施

【答案】：B

125、《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，对于不符合强制性节能标准的项目，下列说法错误的是()。

A.依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设

B.经国务院环境保护有关主管部门批准方可建设

C.建设单位不得开工建设

D.已经建成的，不得投入生产、使用

【答案】：B

126、代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动，属于（）代理。

A.表见

B.越权

C.非法

D.无权

【答案】：D

127、根据我国《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期，自（）起计算。

A.竣工验收合格之日

B.交付使用之日

C.发包方支付全部价款之日

D.发包方与承包方约定的日期

【答案】：A

128、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是()。2017真题

A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告

【答案】：B

129、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）.（2014）

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万以以上30万以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C.缺陷责任期间内，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重的后果的，资质许可机关不予批准其申请

【答案】：C

130、建设用地使用权自()时设立。

A.土地交付

B.支付出让金

C.转让

D.登记

【答案】：D

131、根据《民法典》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

【答案】：C

132、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。（2013）

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善

【答案】：C

133、乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（）。

A.因总投资额超过3000万元，故必须公开招标

B.采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包

C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包

D.若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标

【答案】：B

134、根据《招标投标法实施条例》，招标人认为中标候选人的特定行为可能影响其履约能力，原评标委员会应当根据原评标标准与方法再行审查确认的有()。

A.中标候选人未在规定期限内提交履约保证金

B.中标候选人经营、财务状况发生较大变化

C.中标候选人因不可抗力不能履行合同

D.中标候选人存在影响中标结果的违法行为

【答案】：B

135、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

【答案】：A

136、甲公司与乙公司(建筑企业)于2015年4月签订了一份买卖合同，约定2015年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100吨。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是()。

A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任

B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任

C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免予承担赔偿乙公司1万元损失的责任

D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任

【答案】：D

137、下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是（）。

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

【答案】：C

138、某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000万元。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由事故发生地（）负责调查。

A.国务院

B.省级人民政府

C.县级人民政府

D.设区的市级人民政府

【答案】：B

139、关于开标的说法,正确的是()

A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点,但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人

C.开标应当由招标代理机构主持,邀请所有投标人参加

D.投标人少于3个的,不得开标

【答案】：D

140、关于要约撤销的说法，正确的是()。

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

【答案】：B

141、关于合同的履行和变更，下列说法正确的是()。

A.合同生效后，姓名、名称发生变更的，必须办理合同变更手续。否则合同失效

B.合同生效后，当事人的法定代表人、负责人、承办人发生变动，不影响合同的履行

C.当事人为合同变更进行过数次磋商，但对合同变更的内容约定尚不明确的，推定为已经变更

D.当事人就变更合同的内容达成一致，变更的内容即发生法律效力

【答案】：B

142、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。

A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B.甲必须收回房屋并向乙方支付

C.丙取得该房屋的所有权

D.乙不能要求甲实际支付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

【答案】：B

143、按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同（）。

A.拒绝

B.协商

C.认可

D.应予造价鉴定

【答案】：C

144、甲、乙双方当事人达成仲裁协议(仲裁协议有效)，甲方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，乙方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当()。

A.驳回起诉

B.予以审理

C.终止审理

D.终止起诉

【答案】：A

145、建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是（）。

A.工程招标

B.工程承包

C.纠纷诉讼

D.材料设备采购

【答案】：B

146、投标文件的内容不包括()。

A.已标价的工程量清单

B.施工组织设计

C.拟签订合同的主要条款

D.项目管理机构

【答案】：C

147、下列情形中，人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人名单的是()。

A.拒不执行生效法律文书确定义务的

B.拒绝申请执行人查询财产情况报告的

C.拒不履行执行和解协议的

D.以威胁方法妨碍、抗拒执行的

【答案】：D

148、实行施工总承包的建设工程在施工过程中发生了安全事故,应由（）负责向有关主管部门报告。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

149、关于建设工程共同承包的说法，正确的是()。

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

【答案】：D

150、咨询单位申请招标代理机构资质时，不是必备的条件是.()。

A.有从事招标代理业务的营业场所

B.有从事招标代理业务相应的资金

C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

【答案】：D

151、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是()。

A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位参照合同约定支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

【答案】：C

152、下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。

A.移交工程档案资料是建设单位的义务

B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总

C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总

D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案

【答案】：C

153、某施工单位由于工期紧张，对需要使用的安全防护用具、机械设备未经检查即投入使用，但情节并不严重。对此，施工单位可能受到的处罚是（）。

A.责令整改

B.责令停业整顿

C.降低资质

D.追究刑事责任

【答案】：A

154、下列关于建设工程分包的说法中，正确的是（）。

A.施工总承包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业

B.专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业

C.劳务作业分包企业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业

D.专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业

【答案】：B

155、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理单位的主要安全责任之一是()。

A.组织专家论证，审查深基坑专项施工方案

B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产的措施建议

D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位

【答案】：D

156、某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()万元.

A.700

B.800

C.900

D.1000

【答案】：B

157、下列情形中，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款的是()。

A.紧急抢险工程

B.实行工程量清单计价的建筑工程

C.建设规模较小的工程

D.技术特别复杂的工程

【答案】：C

158、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。

A.补充责任

B.共同责任

C.按份责任

D.连带责任

【答案】：D

159、根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处理说法正确的是()。

A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可

B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负

C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息

D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价款有优先受偿权

【答案】：C

160、某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。

A.施工单位

B.行政主管部门

C.建设项目的使用单位

D.政府部门

【答案】：C

161、关于劳动者工资的说法，正确的是()。

A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制

B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人

C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准

D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资

【答案】：D

162、某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了50万元的经济损失。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，则下列说法错误的是（）。

A.丙有权要求甲承担50万元的损失

B.丙有权要求乙承担50万元的损失

C.丙有权要求甲承担30万元的损失，乙承担20万元的损失

D.丙只能要求乙承担主要责任，赔偿40万元的损失，剩余部分由甲承担

【答案】：D

163、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。2017

A.约定部分投标人放弃投标或者中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜

【答案】：A

164、在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向()报告事故。

A.安全生产监督管理部门

B.本级人民政府建设行政主管部门

C.本单位负责人

D.负有安全生产监督管理职责的有关部门

【答案】：C

165、下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是（）。

A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查

B.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成

C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建

D.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查

【答案】：C

166、根据《民法典》，下列财产不可以抵押的是()。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地使用权

【答案】：D

167、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。（2015）

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

【答案】：C

168、承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。

A.有效合同

B.无效合同

C.可撤销合同

D.效力待定合同

【答案】：B

169、甲乙双方签订的买卖合同总价款为100万元，约定由甲公司支付定金15万元。由于担心乙违约，甲公司交付了28万元的定金，乙公司予以签收。后来由于乙公司未能履行合同，则甲公司最多可以要求乙公司返还()万元。

A.30

B.43

C.48

D.56

【答案】：C

170、根据《企业所得税法》，下列四个企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】：C

171、甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一份要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于（）。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

【答案】：B

172、下列情形中,工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是()。

A.认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准,但未要求建筑施工企业改正的

B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,未及时报告的

C.将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的

D.工程施工过程中,未及时组织工程质量验收的

【答案】：C

173、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()

A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

B.建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别

C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级

【答案】：D

174、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级、特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是（）。

A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人

B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期前征得了招标人的同意

C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件

D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金

【答案】：C

175、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。

A.法院对垫资应当按照工程欠款处理

B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

【答案】：C

176、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()。2017真题

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

【答案】：B

177、某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由()统一组织编制。

A.建设单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.总承包单位和专业分包单位

【答案】：B

178、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

【答案】：C

179、监理单位的主要安全责任之一是（）。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位

【答案】：D

180、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了3个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是()。

A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间

B.该要约进入3个电子邮箱的最后时间

C.该供应商获悉该要约收到的时间

D.该供应商理解该要约内容的时间

【答案】：A

181、下列财产，可以进行抵押的是()。

A.施工单位现场使用的塔吊

B.宅基地

C.被查封、扣押的财产

D.医院

【答案】：A

182、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位不应在施工现场()设置明显的安全警示标志。

A.楼梯口

B.配电箱

C.塔吊

D.基坑底部

【答案】：D

183、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。（2014）

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布

【答案】：D

184、关于买卖合同标的物毁损、灭失的风险承担，下列表述错误的是（）

A.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

B.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险

C.出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，标的物毁损、灭失风险不得转移

D.因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同

【答案】：C

185、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险幵始生效日为（）

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日

【答案】：B

186、甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是()市人民法院。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：D

187、《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此,下列说法正确的是（）。

A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果

B.获得专利权的发明创造的技术内容保密

C.取得专利权的发明可以是纯理论性的

D.专利权的期限均为20年

【答案】：A

188、建设工程施工合同签订后，发包人合同外附属市政工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按照（）市场价格履行。

A.订立合同时合同签订地

B.订立合同时合同履行地

C.履行合同时合同签订地

D.履行合同时合同履行地

【答案】：B

189、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为()之日。

A.抵押合同签字、盖章

B.房产行政主管部门登记

C.到公证部门办理公证

D.贷款合同生效

【答案】：A

190