一级建造师（一建工程法规）题库【真题汇编】

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由()负总责。

A.建设单位

B.施工单位

C.分包单位

D.工程监理单位

【答案】：B

2、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。（2013）

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设主管部门

【答案】：A

3、不属于表见代理的特别构成要件的是（）。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人主观为恶意

D.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

【答案】：C

4、按照《特种设备法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】：D

5、甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市某公司各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期2年的还款协议，并通知了保证人。甲与乙签订的有效合同属于（）。

A.单务合同

B.实践合同

C.双务有偿合同

D.无名合同

【答案】：C

6、关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。（2015）

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

【答案】：D

7、根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是()。

A.双方约定的

B.法定的

C.设计文件确定的

D.业主方规定的

【答案】：B

8、某施工人员进入工作岗位前要求施工单位告知其作业场所存在的危险因素及事故应急措施，这是《安全生产法》赋予从业人员所具有的（）。

A.知情权

B.建议权

C.拒绝权

D.紧急避险权

【答案】：A

9、生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志

B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格，申请安全使用证

D.健立专门安全管理制度，定期检测评估

【答案】：A

10、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

【答案】：D

11、下列关于法律责任的特点说法正确的是（）。

A.即使没有法律义务存在,也可能产生法律责任

B.法律责任即承担有利和不利的后果

C.法律责任的认定和追究,由国家专门机关依法定程序进行

D.法律责任包括民事责任、刑事责任、经济责任等

【答案】：C

12、某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（）。

A.必须再次审查，审查合格延期3年

B.不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止

C.按照初始条件重新申请办理

D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年

【答案】：D

13、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

14、建设单位与某施工企业发生合同纠纷，委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提起反诉

B.放弃诉讼

C.提出管辖权异议

D.变更诉讼请求

【答案】：C

15、根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是()。

A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算

B.建设工程选址应当尽可能避开一切文物

C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案

D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动

【答案】：A

16、下列关于设计单位质量责任和义务的说法中，正确的是()。

A.设计单位可以不按照勘察成果文件进行建设工程设计

B.有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商

C.设计单位有权将其所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位确定

【答案】：B

17、下列管辖的类型中，()是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。

A.特殊地域管辖

B.级别管辖

C.专属管辖

D.指定管辖

【答案】：C

18、某工程是被列入城建档案馆(室)接收范围的工程，该工程的档案应当（）向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。

A.监理单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.各参与单位

【答案】：C

19、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是()。

A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人的就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】：B

20、未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托()组织事故调查组进行调查。

A.监理单位

B.事故发生单位

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】：B

21、下列不属于民事诉讼当事人的是（）。

A.原告、被告

B.共同诉讼人

C.无独立请求第三人

D.诉讼代理人

【答案】：D

22、聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册,注册建造师要求注销注册或变更注册的,（）。

A.注册建造师应向国务院建设主管部门申请

B.建设主管部门应先行调解,调解不成的,及时办理注销手续

C.注册建造师应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料

D.建设主管部门经向原聘用企业核实,聘用企业提出书面异议的,不予办理注销注册或变更注册

【答案】：C

23、下列各项中关于建造师的执业说法错误的是（）。

A.取得建造师执业资格,即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作

B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”,从事国家规定的其他业务

C.一级建造师执业划分为10个专业

D.一级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外,还应具有相关经济理论水平

【答案】：A

24、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为()万元。

A.1020

B.1010

C.1000

D.990

【答案】：A

25、按照《民法典》的规定，建设用地使用权自（）时设立。

A.合同签订

B.合同生效

C.登记

D.支付出让金

【答案】：C

26、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。（2014）

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程

B.配备兼职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

【答案】：A

27、关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。2014

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业

【答案】：B

28、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。

A.监理单位

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

【答案】：B

29、根据《企业所得税法》,下列收入中,应当征收企业所得税的是0

A.利息收入

B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金

C.依法收取井纳入财政管理的行政事业性收费

D.财政拨款

【答案】：A

30、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位不应在施工现场()设置明显的安全警示标志。

A.楼梯口

B.配电箱

C.塔吊

D.基坑底部

【答案】：D

31、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故()。

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担主要责任，分包单位承担次要责任

D.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

【答案】：D

32、根据《安全生产法》的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行()。

A.安全环境评估和安全条件论证

B.安全条件论证和安全评价

C.安全条件评价和安全论证

D.安全环境条件论证和安全影响评价

【答案】：B

33、吴某是甲公司员工，持有甲公司授权委托书。吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某签字、吴某用甲公司合同专用章盖章。后温某要求甲公司还款。下列哪些情形有助于甲公司否定吴某的行为构成表见代理()。

A.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对

B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某

C.吴某出示的甲公司授权委托书未载明具体授权事项

D.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期

【答案】：D

34、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制()时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A.投资概算

B.工程概算

C.工程预算

D.工程结算

【答案】：B

35、甲居住的房屋,乙认为并非甲所有,而对其主张所有权。根据《民法典》的规定,乙可以请求法院()。

A.返还原物

B.排除妨碍

C.恢复原状

D.确认物权

【答案】：D

36、根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是（）。

A.返还财产

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.没收违法所得，没收非法财物

【答案】：A

37、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。

A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

【答案】：B

38、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D

39、工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须（）。

A.重新取得资格证书

B.提供达到继续教育要求的证明材料

C.提供新的业绩证明

D.符合延续注册的条件

【答案】：B

40、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()。

A.承重结构改造

B.围护结构改造

C.屋面防水层修复

D.外墙裂缝修补

【答案】：B

41、（2020年真题）关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）

A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理

B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位

C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位

D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系

【答案】：D

42、下列关于诉讼时效期间的说法，正确的是()。

A.分期履行的，诉讼时效期间从每期履行期限届满之日起计算

B.合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算

C.返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实之日起计算

D.管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从管理人知道或者应当知道本人之日起计算

【答案】：B

43、甲、乙两个公司组成联合体承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，工程中因乙公司的原因发生了事故给业主造成了10万元的损失，对此正确的处理方式应当是()。

A.业主只能要求乙公司赔偿

B.业主如果要求甲公司赔偿，甲公司可以拒绝

C.甲企业不能拒绝业主的赔偿要求，但赔偿后可向乙企业追偿

D.乙企业可以拒绝甲企业的追偿要求

【答案】：C

44、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审査过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。

A.项目招标计划

B.项目施工组织设计

C.安全管理实施方案

D.合理用能的专题论证

【答案】：D

45、当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）。

A.仲裁委员会主任指定

B.仲裁庭指定

C.一方当事人选择

D.仲裁委员会指定

【答案】：A

46、关于程建设标准的说法,错误的是（）。

A.《标准化法》规定,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准、团体标准

B.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告

C.在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方标准即行废止

D.被强制性标准引用的团体标准可以与该强制性标准同步实施

【答案】：D

47、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其（）许可的范围内承揽工程。

A.资质等级

B.注册资本

C.专业技术人员能力

D.技术装备

【答案】：A

48、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是()。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决

【答案】：C

49、甲用人单位自用工之日至今6个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000元。则用人单位应当向劳动者每月支付（）元的工资。

A.6000

B.8000

C.10000

D.12000

【答案】：B

50、关于地役权的说法，正确的是（）。

A.地役权自登记时设立

B.地役权属于担保物权

C.地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己不动产的效益

D.供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人不具有约束力

【答案】：C

51、甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对两审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由，不能得到法院准许的有（）。

A.二审判决书未经甲方签收

B.有新的证据足以推翻原判决

C.二审判决适用法律有明显错误

D.二审法官应当回避的没有回避

【答案】：A

52、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。2016

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

【答案】：C

53、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()。2014

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

【答案】：B

54、宪法是由（）依照特别程序制定的。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.国家发展和改革委员会

【答案】：A

55、下列关于商标专用权的说法中，错误的是（）。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标

C.商标设计者的人身权受《商标法》的保护

D.商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记

【答案】：C

56、依照《民法典》,诉讼时效届满后,（）。

A.当事人的诉权消灭

B.当事人的实体权利消火

C.当事人自愿履行的,无效

D.义务人可以提出不履行义务的抗辩

【答案】：D

57、保证合同的签订人为（）。

A.债权人与债务人

B.债权人与保证人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

【答案】：B

58、某建筑施工过程中，建筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落造成他人损害，所有人或者使用人不能证明自己没有过错的，所有人或使用人与受害人之间形成（）。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：A

59、下列不属于行政处罚的是（）。

A.警告

B.罚款

C.没收违法所得

D.支付违约金

【答案】：D

60、某建设工程实行施工总承包，某专业分包工程施工现场发生安全事故。根据规定，应当由（）负责上报。

A.建设单位

B.监理单位

C.分包单位

D.总承包单位

【答案】：D

61、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是()。2017

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之一

【答案】：B

62、根据《民法典》的规定，下列合同属于实践合同的是（）。

A.建设工程合同

B.保管合同

C.买卖合同

D.融资租赁合同

【答案】：B

63、《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由()责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。

A.发证机关

B.产品质量监督部门

C.建设主管部门

D.市级以上人民政府

【答案】：C

64、某建筑企业施工中噪声扰民被当地环保部门处作出罚款2万元限期缴纳处罚决定，但施工企业在此期限内既没有申请行政复议或诉讼，又没有履行行政决定，则环保部门可自履行期限届满之日起()个月内，申请人民法院强制执行。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C

65、《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程．可以不申请办理施工许可证。

A.30

B.40

C.50

D.80

【答案】：A

66、甲、乙、.丙三人按50万元、30万元、20万元的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是()。

A.第一年甲应分配利润50万元

B.第二年乙分担亏损30万元

C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产

D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止

【答案】：A

67、某大型工程基坑支护施工前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。正确的是()。

A.施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底

B.方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底

C.负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底

D.交底记录无需专职安全员签字

【答案】：B

68、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。（2015）

A.标的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付贷款

【答案】：B

69、下列工程建设法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是（）。

A.恢复原状

B.停止侵害

C.责令停产停业

D.有期徒刑

【答案】：C

70、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。2018真题

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

【答案】：B

71、当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后（）内提出。

A.三个月

B.六个月

C.一年

D.二年

【答案】：B

72、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

A.民事诉讼原告应当与本案有直接或间接利害关系

B.当事人超过诉讼时效期间起诉的，人民法院应当受理

C.涉及国家秘密的案件，人民法院应当实行不公开审理和不公开判决

D.当事人不服第一审判决上诉的，应当在判决作出之日起15日内提出

E.二审法院处理上诉案件，仅对当事人上诉请求的范围进行审查

【答案】：B

73、下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。

A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价

B.招标人在招标前事先内定中标人

C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价

D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格

【答案】：D

74、赵某通过国家考试取得注册资格证书，第二年准备办理初始注册，其应当满足的条件不包括（）。

A.经考核认定或考试合格取得资格证书

B.受聘于一个相关单位

C.通过专业培训合格

D.没有明确规定不予注册的情形

【答案】：C

75、关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。（2014）

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：B

76、根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是（）。

A.分类计量

B.包费制

C.分类统计

D.利用状况分析

【答案】：B

77、某建筑施工企业通过贿赂管理人员的手段取得了安全生产许可证，后被发现予以撤销，按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，()内不得再次申请安全生产许可证。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：C

78、除双方当事人意思表达一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,称为（）。

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

【答案】：B

79、关于房产税的说法,正确的是（）。

A.房产税在城市、县城征收,但不在建制镇和工矿区征收

B.房产税依照房产原值一次减除20%~50%后的余值计算缴纳

C.房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据

D.房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.6%

【答案】：C

80、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()。

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

【答案】：C

81、根据《建设工程质量管理条例》的规定，()应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：B

82、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的法律主体是()。

A.甲公司

B.乙公司

C.戊公司

D.庚公司

【答案】：A

83、A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是（）。

A.该行为属于肢解工程发包的违法行为

B.A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责

D.建设单位必须与A、B分别签订承包合同

【答案】：B

84、甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现问题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

【答案】：D

85、下列关于工程最低保修期限的说法，错误的是（）。

A.屋面防水工程的保修期为5年

B.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

C.地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

D.给水管道的保修期为3年

【答案】：D

86、某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2014年3月5日

B.2014年3月12日

C.2014年3月20日

D.2014年4月10日

【答案】：A

87、对于现场的固体废物处理，下列做法正确的是()。

A.转移固体废物出省贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省人民政府环境保护行政主管部门提出申请

B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，但可以根据运输实际情况选择路线

C.以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，可以缴纳危险废物排污费

D.住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过500吨

【答案】：A

88、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。

A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限

B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算

D.工程合理使用年限与《民法典》中工程合理使用期限的内涵不一致

【答案】：A

89、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】：C

90、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

91、下列哪一项不属于撤销安全生产许可证的情形()。

A.超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.安全生产许可证颁发机关发现企业不再具备安全生产条件的

C.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证的

【答案】：B

92、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于()合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更

【答案】：C

93、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为()。

A.诺成合同与实践合同

B.双务合同与单务合同

C.格式合同与非格式合同

D.有名合同与无名合同

【答案】：D

94、甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应请求（）。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.甲支付违约金6万元，同时请求返还定金4万元

D.甲支付违约金6万元

【答案】：C

95、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿。

A.被冲坏已施工的基础工程

B.停工期间设备闲置

C.清理现场，恢复施工

D.被冲坏的现场临时道路恢复

【答案】：B

96、下列选项中能作为行政诉讼被告的是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.建设行政管理部门

D.鉴定机构

【答案】：C

97、甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1月1号签订了购房合同，2月10号进行房屋变更登记，下列说法正确的是()。

A.1月1号物权发生变动

B.2月10号之前合同不成立

C.2月10号进行房屋登记，合同发生效力

D.2月10号房屋物权发生变更

【答案】：D

98、某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由（）负责。

A.发包人

B.施工方

C.发包人和施工方共同

D.监理方

【答案】：B

99、民事诉讼活动中,诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的,必须有托人的授权,该授权属于()

A.一般授权

B.特别授权

C.无条件授权

D.全面授权

【答案】：B

100、建设工程最低保修年限是指从（）之日起，对工程的屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修5年。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

101、小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是()

A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动

D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

102、关于定金的说法,正确的是()

A.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当原数额返还定金

B.定金合同自合同订立之日起生效

C.既约定违约金又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款

D.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的10%

【答案】：C

103、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。2016

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

【答案】：A

104、根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。

A.金融机构

B.败诉方

C.执行法院

D.胜诉方

【答案】：D

105、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。

A.兼职安全巡查员

B.专业监理工程师

C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站

【答案】：A

106、某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从（）起算。

A.2010年6月2日

B.2010年8月4日

C.2010年10月6日

D.随时可以主张，不受限制

【答案】：B

107、下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。.

A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力

B.概算定额不属于工程建设标准范围

C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为

D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚

【答案】：D

108、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条例》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

【答案】：A

109、《仲裁法》的调整范围仅限于()。

A.行政争议仲裁

B.农业承包合同纠纷仲裁

C.民商事仲裁

D.劳动争议仲裁

【答案】：C

110、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为（）。

A.投保人和被保险人

B.保险人和投保人

C.被保险人和受益人

D.保险人和被保险人

【答案】：B

111、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,负责全国实施程建设强制性标准监督管理工作的部门是（）。

A.国务院住房城乡建设行政主管部门

B.国务院工商行政主管部门

C.国务院质量监督行政主管部门

D.国务院安全监督行政主管部门

【答案】：A

112、在某案件的仲裁采用合议仲裁庭，有甲、乙、丙三人组成，甲为首席仲裁员，开庭后，3名仲裁员各持己见，不能达成一致，此案的裁决应当()。

A.暂不作出

B.仲裁中止，重新组成仲裁庭后继续进行

C.由仲裁委员会主任决定

D.按照首席仲裁员甲的意见作出

【答案】：D

113、在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

【答案】：C

114、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，下列行为合法的是（）。

A.安装单位可以不具备安装的资质

B.安装前，应当编制拆装方案、制定安全施工措施

C.安装完毕后，安装单位应当请具有相应资质的检测单位检测，并出具检测合格证明

D.安装完毕后，安装单位即可同施工单位办理交接手续并签字

【答案】：B

115、下列合同履行的说法中正确的是（）。

A.经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，但不能由第三人向债权人履行债务

B.经当事人约定，可由第三人向债权人履行债务，但不能由债权人向第三人履行债务

C.债权、债务只能由合同当事人亲自履行，不得由第三人履行

D.经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，也可由第三人向债权人履行债务

【答案】：D

116、下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，一方违约时，另一方当事人（），保护自己的合法权益。

A.可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任

B.只能依据违约金条款要求对方承担责任

C.可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任

D.只能依据定金条款要求对方承担责任

【答案】：A

117、根据《水下文物保护管理条例,下列文物中,属于国家所有的水下文物的是（

A.遗存于中国内水的起国不明的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管洁的其他海域内的起源于外国的文物

C.存于外国领海以外的其他管海域内的起源国不明的文物

D.造存于外国领海内的起源于中国的文物

【答案】：A

118、根据《建设工程生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。

A.分包单位

B.建设单位

C.总承包单位和分包单位按一定比例共同

D.总承包单位

【答案】：D

119、某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是()。

A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容

B.对格式条款理解有争议的,由施工单位予以解释

C.对格式条款有两种以上解释的’该条款无效

D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准

【答案】：D

120、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。2018真题则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。2018真题

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

【答案】：C

121、生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

122、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟

B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担

C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由甲承担，交付之后由乙承担

D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其毁损灭失的风险自合同成立时，由甲承担

【答案】：D

123、某公司交付一定使用费取得了一地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是()。

A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有

B.该公司取得建设用地使用权的方式为出让

C.如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施可以分开抵押

D.如该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用权年限不得超过剩余期限

【答案】：C

124、2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2018真题2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。2018真题为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。2018真题后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。2018真题该建筑工程一切险的保险生效日为（）。2018真题

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

【答案】：B

125、关于对建筑材料、设备等进行检验检测的说法，正确的有()。

A.施工单位依据工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料进行检验

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%

C.施工人员应当在工程质量监督机构的监督下现场取样

D.混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检

【答案】：A

126、根据《劳动法》，用人单位应当对其进行定期健康检查的是()。

A.年满16周岁未满18周岁的劳动者

B.年满10周岁未满16周岁的劳动者

C.女工

D.在校学生进行勤工俭学者

【答案】：A

127、关于表见代理的错误说法是（）。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理在本质上不是狭义的无权代理

C.表见代理是无效代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

【答案】：C

128、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是()。

A.无权代理

B.不当得利

C.侵权行为

D.无因管理

【答案】：D

129、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。

A.处置程序和措施

B.应急预案体系

C.事故风险描述

D.预整及信息报告

【答案】：A

130、按照合同的约定，2007年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款。2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

【答案】：C

131、以下情形中，不属于行政调解的是（）。

A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解

B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解

C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解

D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解

【答案】：D

132、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,需审查的内容是（）。

A.建设工程规划许可证

B.建设用地规划许可证

C.施工组织设计

D.安全施工措施

【答案】：D

133、根据《建筑法》,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的（）内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证

A.7日

B.30日

C.15日

D.3个月

【答案】：A

134、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2011年12月5日竣工。2011年10月5日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于（）。

A.没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关

B.构成违约，因为客观上存在违约的事实

C.没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任

D.构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重

【答案】：C

135、甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《民法典》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。

A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿

B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿

C.视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿

D.直接要求甲承包人赔偿

【答案】：D

136、下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任,说法正确的是（）。

A.代理委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任

B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的,第三人承担法律责任

C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,由代理人承担法律责任

D.代理人和第三人串通,损害被代理人的利益的,由代理人承担法律责任

【答案】：A

137、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于（）法律责任形式。

A.民事责任

B.行政处分

C.刑事责任

D.行政处罚

【答案】：D

138、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,出租单位对建筑起重机械特种设备应当出具的证明资料是（）。

A.出厂合格证

B.检测单位资质等级证明

C.自检合格证明

D.安全合格证明文件

【答案】：C

139、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是()。

A.不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告

【答案】：B

140、国家授权有关建设行政主管部门，在建筑工程施工前发给建设单位施工许可证的关键是（）。

A.是否资金到位

B.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门是否同意

C.建设单位是否提交申请

D.该项工程是否符合法定的开工条件

【答案】：D

141、根据《节约能源法》规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的（）。

A.不得批准开工建设

B.应当责令停止施工

C.应当责令限期改正

D.不得销售或使用

【答案】：D

142、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位在拆除工程施工15日前,需要向有关部门报送的备案资料是（）。

A.建设单位的资质证明

B.施工单位中标通知书

C.工程施工合同

D.施工单位资质等级证明

【答案】：D

143、甲施工企业就施工合同纠纷向仲委员会申请仲我,该件由三名仲裁员组成仲裁庭,该室件的仲裁员0

A.由甲施工企业选定一名

B.只能由仲核委员会主任指定

C.击甲施工企业选定两名

D.由甲施工企业选三名

【答案】：A

144、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。

A.项目经理

B.兼职安全员

C.建筑架子工

D.BIM系统操作员

【答案】：C

145、企业申请注册商标获批的，自核准注册之日起()年内，注册商标有效。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】：B

146、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和（）。

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制保险合同

D.自愿保险合同

【答案】：B

147、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销明，并在公告平台上予以声

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】：B

148、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为()。

A.同时受聘于两个或两个以上单位的

B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

C.因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的

D.年龄超过60岁的

【答案】：B

149、谭某，15岁，为某中学钢琴小明星，欲为某开发商举办一场个人钢琴音乐会，其个人与该企业达成有偿演出协议，该协议（）。

A.有效

B.效力待定

C.可变更可撤销

D.无效

【答案】：B

150、某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（）。

A.甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理

B.乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据

C.乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据

D.两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定

【答案】：C

151、《建筑业企业资质管理规定》属于（）。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章

【答案】：D

152、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）（2013）

A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可

B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可

C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件

D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质登记较低的单位确定其资质等级

【答案】：C

153、下列物权中，不属于用益物权的是()。

A.土地所有权

B.土地承包经营权

C.建设用地使用权

D.地役权

【答案】：A

154、集体劳动合同由用人单位与()签订。

A.工会代表企业职工一方

B.职工代表大会

C.员工集体

D.股东代表

【答案】：A

155、下列社会保险中，职工不缴纳相应保险费的是（）。

A.生育保险

B.基本医疗保险

C.失业保险

D.基本养老保险

【答案】：A

156、关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法，正确的是（）。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

【答案】：D

157、甲公司根据与乙公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员是对方当事人的近亲属，则甲公司最晚应于()提出回避申请。

A.在首次开庭前

B.裁决书送达之前

C.辩论终结前

D.最后一次开庭结束前

【答案】：D

158、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。（2014）

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

【答案】：B

159、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。

A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收

B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料

【答案】：A

160、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】：D

161、关于工伤认定的说法,正确的是

A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实

B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止

C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的,实行谁主张、谁举证的原则

D.工伤认定的决定,由用人单位转交职工本人

【答案】：B

162、甲施工企业违反行政法规规定,行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚,下列说法正确的是（）

A.行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利

B.即使甲不要求听证,为保证处罚决定的公正性,行政机关也应该组织听证

C.因为处罚关系到甲切身利益,甲法定代表人应该自己参加听证,而不能委托他人代理参加听证

D.甲应当承担行政机关组织听证的费用

【答案】：A

163、仲裁庭的组成形式正确的是（）。

A.仲裁庭可以由5名仲裁员组成

B.仲裁庭可以由2名仲裁员组成

C.仲裁庭可以由3名仲裁员组成

D.仲裁庭可以由4名仲裁员组成

【答案】：C

164、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级较高的

B.联合体牵头

C.承担主要任务的

D.资质等级较低的

【答案】：D

165、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内。2016

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

【答案】：A

166、下列属于行政处罚的是()。

A.没收财产

B.罚金

C.撤职

D.责令停产停业

【答案】：D

167、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是（）。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任

【答案】：D

168、关于工程款支付结算制度，下列说法正确的是()。

A.建设单位应按合同约定的计量周期或工程进度结算并支付工程款

B.工程竣工验收后，对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款，必须将剩余工程款支付计划做出并公示

C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位，有关部门应鼓励其新项目开工建设，以抵偿拖欠款项

D.对于款项拖欠的建设单位，不应鼓励使用项目进行抵押偿付

【答案】：A

169、施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等级，此行为属于（）。

A.擅自修改标准行为

B.擅自修改设计行为

C.偷工减料行为

D.正常行为

【答案】：B

170、甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座10层住房出售给甲，2013年10月8日交付房屋。”2013年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据我国《民法典》规定，以下表述正确的是（）。

A.甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任

B.甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同

C.甲只能等到2013年11月8日方能要求乙承担违约责任

D.甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任

【答案】：A

171、可以报名参加国家一级建造师考试的是（）。

A.专科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年

B.本科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年

C.研究生班毕业，工龄2年，从事施工管理工作1年

D.博士毕业，刚参加工作6个月

【答案】：B

172、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址、古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

【答案】：C

173、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。（2016）

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】：A

174、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。(2015真题)

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【答案】：D

175、关于相关单位的消防安全自我评估和防火检查的说法，正确的是（）。

A.消防安全重点单位每半年对本单位进行一次消防安全检查评估

B.其他单位每年对本单位进行一次消防安全检查评估

C.国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每周防火巡查

D.各单位可以自行或委托有资质的机构进行评估

【答案】：D

176、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

【答案】：D

177、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是()。

A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C.抽查施工中主要建筑材料的质量

D.检查劳动合同履行及劳动保护情况

【答案】：D

178、物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利,无须他人的意思或义务人的行为介入,体现了物权的特征是（）

A.绝对性

B.排他性

C.支配性

D.财产性

【答案】：C

179、根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是()。

A.脚手架作业人员

B.项目经理

C.专职安全员

D.BIM系统操作员

【答案】：A

180、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。（2016）

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在幵工的3曰前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C

181、下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。

A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效

B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位

C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册

D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册

【答案】：B

182、某施工单位将工程转包，则建设行政主管部门给予该施工单位的处罚不可能是（）。

A.罚款

B.责令赔偿损失

C.责令停业整顿

D.降低资质等级

【答案】：B

183、甲与乙签订一份合同，后来乙将自己的全部债务转移给丙，并征得甲的同意。现丙履行债务不符合合同约定，甲请求（）承担违约责任。

A.乙

B.丙

C.乙和丙

D.乙或丙

【答案】：B

184、（2020年真题）甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。

A.物权、债权

B.债权、物权

C.物权、物权

D.债权、债权

【答案】：D

185、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。

A.合同签订地

B.履行义务一方所在地

C.材料所在地

D.订立合同时履行地

【答案】：D

186、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

【答案】：C

187、采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是（）合同。

A.有效

B.无效

C.可变更或可撤销

D.效力待定

【答案】：C

188、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同()。

A.允许他人使用本企业名义承揽工程

B.违法分包

C.与他人联合承揽

D.使用其他企业名义承揽工程

【答案】：A

189、根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人，应当办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理税务登记。

A.60

B.15

C.30

D.45

【答案】：C

190、关于夜间施工，说法正确的是()。（2015）

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

【答案】：D

191、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为（）。

A.4月2日

B.4月10日

C.4月20日

D.发生损害之日

【答案】：B

192、承诺人必须在要约有效期限内作出承诺。受要约人超过承诺期限发出的承诺，除（）以外，为新要约。

A.要约人及时通知受要约人该承诺有效的

B.完全同意要约内容的

C.明示作出的

D.默示作出的

【答案】：A

193、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】：A

194、根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处理说法正确的是()。

A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可

B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负

C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息

D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价款有优先受偿权

【答案】：C

195、建设单位不得明示或暗示施工单位违反（）标准。

A.工程建设国家

B.工程建设行业标准

C.工程建设强制性标准

D.工程建设企业标准

【答案】：C

196、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200t42.5级硅酸盐水泥，并要求3日内运抵施工现场。则承包商的订购行为()。

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约,在水泥运抵施工现场前可以撤销

D.属于要约，而且不可撤销

【答案】：D

197、甲施工企业与乙施工企业合并,则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。

A.效力待定

B.自动解除

C.失效

D.继续有效

【答案】：D

198、法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日。

A.1

B.26

C.5

D.10

【答案】：B

199、《民法典》规定，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且（）的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。

A.受让人知道该情形

B.损害已经实际发生

C.债务人有恶意

D.受让人有过失的

【答案】：A

200、我国《安全生产法》规定，某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场，这是从业人员所具有的（）。

A.应急处理权

B.拒绝作业权

C.紧急避险权

D.回避求救权

【答案】：C

第二部分