2023年监理工程师考试合同管理多选题

协议管理—多选题多选题（40题/40分）1、经济协议的担保形式重要有（）A．定金B．保证金C．抵押D．留置权E．保险F．预付款2、协议法律关系的客体涉及（）A．行为B．限制流通物C．严禁流通物D．智力成果E．完毕一定的工作3、监理招标文献中，（）是财务建议书的重要内容A．执行监理任务的计划表B．承担监理工作的人员组成C．人员酬金报价表D．规定监理单位提供的设备清单E．提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文献重要内容的是（）A．设计文献B．工程量清单C．施工方案D．投标书的编制要E．选用的重要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件涉及（）A．必须是法人组织B．不得与行政机关有从属关系C．有从事招标代理义务的场合D．有编制招标文献的能力E．有自己的评标专家库6、土木工程施工协议条件由（）组成A．通用条件B．专用条件C．投标书及附件D．协议书E．协议条件F．协议条款7、土木工程施工协议通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延A．业主延误施工现场移交B．监理工程师延误图纸移交C．不利施工的自然条件或障碍影响D．增长协议外的施工项目E．暂时停工8、FIDIC协议条件下，假如承包商有理由拒绝和指定分包商签定协议时，监理工程师有权采用的措施是（）A．指定另一分包商B．修改分包协议条款C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完毕该项工作D．解除协议9、在FIDIC土木工程施工协议条件中，（）属业主的风险A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不妥导致的损失和破坏E．业主提前使用永久工程一部分导致的损失和破坏F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是（）A．投标单位技术力量强B．标价合理、工期适当C．有较好的信誉D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E．重要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F．乐意让利11、协议成立的有效条件涉及（）A．协议主体资格合格B．内容合法C．订立的形式和程序合法D．必须通过鉴证公证E．必须通过主管部门登记批准F．必须通过担保12、质押担保一般是指权利质押，重要涉及（）A．房屋及构筑物B．机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D．依法可以转让的股份、股票E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利13、协议标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般涉及（）A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物14、被代理人的重要权利有（）A．代理人按照代理权限自主进行代理活动B．规定代理人移交代理活动所产生的法律后果C．规定代理人代为清偿自己的债务D．规定代理人报告完毕代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人导致损害时规定补偿15、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金16、属于经济协议重要条款的是（）A．标的B．价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款17、无效经济协议的财产后果，可按（）A．追究违约金B．返还财产C．补偿损失D．追究处罚金E．追缴财产18、当事人申请仲裁应当具有的条件是（）A．有仲裁协议B．熟悉仲裁规则C．有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为可以胜诉E．属于仲裁委员会受案范围19、经济协议法是指（）互相之间，为实现一定经济目的，明确互相权利义务而订立的协议A．具有平等民事主体的法人B．其他经济组织C．公民D．农民E．个体工商户F．农村承包经营户20、属于下列情况之一，即（）为无效经济协议，是国家法律不认可其效力的协议A．没有通过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容不合法E．没有经公证处公证F．无效代理21、免去违约责任的条款有（）A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货品的自然损耗E．协议涉及的第三人违约所导致的债务人违约22、仲裁协议涉及如下（）内容A．请求仲裁的意思表达B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会F．争议调解人23、标底价格由（）组成A．成本B．利润C．税金D．直接费E．间接费24、施工招标时，下列情况（）属于废标A．投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参与开标会D．投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发现有误,在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作涉及（）A．批准招标申请B．审核招标文献C．负责编制标底D．参与开标会议E．监督评标过程26、下列哪些属编制标底应遵循的原则（）A．一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文献、招标文献、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商拟定27、工程招标时，也许导致招标失败的因素有（）A．投标单位局限性法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分协议工作范围时，应考虑的影响因素涉及（）A．有助于本地区的承包商B．有助于本系统的承包商C．施工内容的专业规定D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时重要考虑因素涉及（）A．工程项目的特点B．图纸和技术资料的准备情况C．招标单位的管理能力D．业主与某一施工单位的关系E．施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文献涉及（）A．临时支付证书B．竣工结算支付证书C．最终报表D．最终支付证书E．结清单31、分包商应立即执行的变更指令涉及（）的书面指令A．业主直接送达B．工程师直接送达C．工程师代表直接送达D．承包商代表直接送达E．经承包商代表确认工程师发布32、调整协议价格时依据的“有效协议价”，是扣除了（）后的协议价格A．暂定金额B．记日工费C．因物价因素调整的费用D．预付款E．保存金33、FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，协议对双方仍能有效，工程师可规定承包人完毕（）方面的义务A．财务B．施工C．修补缺陷D．管理34、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（）A．监理工程师延发图纸影响了施工进度B．分包商违约C．非承包商责任的暂时停工D．承包商负责的风险发生导致工期延长35、政府行政主管部门对招标投标的管理涉及（）等工作A．批准招标B．查处假招标行为C．指定招标代理机构D．核查招标文献并备案E．追查在评标委员会推荐中标人名单外拟定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件涉及（）A．工程已批准立项B．有能满足施工需要的技术资料和图纸C．已选择了监理单位D．建设资金来源已贯彻E．建设用地的征用工作已完毕37、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A．未密封B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写D．内容不全、笔迹辨认不清E．同标底吻合F．与标底相差甚远38、按照FIDIC协议条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔A．协议签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发工程移交证书日C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E．结清单生效日之后到提出协议争议日39、承包商的索赔规定成立必须同时具有（）A．与协议相比较已经导致了实际的额外费用增长或工期损失B．导致了费用增长或工期损失的因素不是承包商的过失C．按协议规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定期间提出了书面索赔意向告知E．承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本规定是（）A．索赔证据必须具有真实性B．索赔证据必须具有全面性C．索赔证据必须具有特定条件D．索赔证据必须具有及时性E．索赔证据必须具有直观性F．索赔证据必须具有逻辑性答案：1、ABCD2、ABDE3、CDE4、ABD5、BCDE6、ABCD7、ABCD8、ABC9、ADEF10、BCDE11、ABC12、CDEF13、ACD14、BDE15、ABC16、ABCE17、BCE18、ACE19、ABEF20、BDF21、ACD22、ACE23、ABCDE24、ABCD25、ABDE26、ABC27、AC28、CDE29、ABCE30、ABD31、DE32、ABC33、AD34、AB35、BDE36、ABDE37、ABCD38、ABCD39、ABCD40、ABCD多选题（40题/40分）1、协议标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般涉及（）A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物2、代理人接受委托与第三方签定经济协议过程中，应（）A．以自己的名义签定协议B．与第三方商签过程中独立地表达自己的意志C．在授权范围内单独与第三方谈判协议D．在与第三方签定的协议内规定代理人的权利和义务E．在协议内约定委托人和第三方的权利义务3、法人的行为能力由（）行使A．法定代表人B．法人代表C．法人领导机构D．厂长、经理E．董事会4、采用质押方式作为协议担保时，重要特点表现为（）A．担保财产需转移给债权人B．担保财产不需转移给债权人C．担保财产在担保期内债权人仍可使用D．担保财产在担保期内债权人无权使用E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件涉及（）A．必须是法人组织B．不得与行政机关有从属关系C．有从事招标代理义务的场合D．有编制招标文献的能力E．有自己的评标专家库6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作涉及（）A．批准招标申请B．审核招标文献C．负责编制标底D．参与开标会议E．监督评标过程7、监理招标评审投标书中的实行监理工作计划时，重要比较（）等方面内容A．监理工作目的设立的合理性B．项目监理班子组织机构的完备性C．工作计划的可行性D．承诺保证提前竣工时间的长短E．提交的方案是否有创新性8、进行施工招标应满足的条件涉及（）A．工程已批准立项B．有能满足施工需要的技术资料和图纸C．已选择了监理单位D．建设资金来源已贯彻E．建设用地的征用工作已完毕9、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A．未密封B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写D．内容不全、笔迹辨认不清E．同标底吻合F．与标底相差甚远10、按照FIDIC协议条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔A．协议签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发工程移交证书日C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E．结清单生效日之后到提出协议争议日11、承包商的索赔规定成立必须同时具有（）A．与协议相比较已经导致了实际的额外费用增长或工期损失B．导致了费用增长或工期损失的因素不是承包商的过失C．按协议规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定期间提出了书面索赔意向告知E．承包商提供的证据足以支持自己的主张12、索赔证据的基本规定是（）A．索赔证据必须具有真实性B．索赔证据必须具有全面性C．索赔证据必须具有特定条件D．索赔证据必须具有及时性E．索赔证据必须具有直观性F．索赔证据必须具有逻辑性13、经济协议的担保形式重要有（）A．定金B．保证金C．抵押D．留置权E．保险F．预付款14、协议法律关系的客体涉及（）A．行为B．限制流通物C．严禁流通物D．智力成果E．完毕一定的工作15、监理招标文献中，（）是财务建议书的重要内容A．执行监理任务的计划表B．承担监理工作的人员组成C．人员酬金报价表D．规定监理单位提供的设备清单E．提供自备仪器设备的报价表16、属于招标文献重要内容的是（）A．设计文献B．工程量清单C．施工方案D．投标书的编制规定E．选用的重要施工机械17、下列协议中，属于主协议的是（）A．施工承包协议B．施工分包协议C．担保协议D．监理协议E．工程保险协议18、土木工程施工协议条件由（）组成A．通用条件B．专用条件C．投标书及附件D．协议书E．协议条件F．协议条款19、土木工程施工协议通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延A．业主延误施工现场移交B．监理工程师延误图纸移交C．不利施工的自然条件或障碍影响D．增长协议外的施工项目E．暂时停工20、FIDIC协议条件下，假如承包商有理由拒绝和指定分包商签定协议时，监理工程师有权采用的措施是（）A．指定另一分包商B．修改分包协议条款C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完毕该项工作D．解除协议21、在FIDIC土木工程施工协议条件中，（）属业主的风险A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不妥导致的损失和破坏E．业主提前使用永久工程一部分导致的损失和破坏F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用22、评标的条件是（）A．投标单位技术力量强B．标价合理、工期适当C．有较好的信誉D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E．重要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F．乐意让利23、协议成立的有效条件涉及（）A．协议主体资格合格B．内容合法C．订立的形式和程序合法D．必须通过鉴证公证E．必须通过主管部门登记批准F．必须通过担保24、质押担保一般是指权利质押，重要涉及（）A．房屋及构筑物B．机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D．依法可以转让的股份、股票E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利25、协议标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般涉及（）A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物26、被代理人的重要权利有（）A．代理人按照代理权限自主进行代理活动B．规定代理人移交代理活动所产生的法律后果C．规定代理人代为清偿自己的债务D．规定代理人报告完毕代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人导致损害时规定补偿27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金28、属于经济协议重要条款的是（）A．标的B．价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款29、无效经济协议的财产后果，可按（）A．追究违约金B．返还财产C．补偿损失D．追究处罚金E．追缴财产30、当事人申请仲裁应当具有的条件是（）A．有仲裁协议B．熟悉仲裁规则C．有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为可以胜诉E．属于仲裁委员会受案范围31、经济协议法是指（）互相之间，为实现一定经济目的，明确互相权利义务而订立的协议具有平等民事主体的法人B．其他经济组织C．公民D．农民E．个体工商户F．农村承包经营户32、属于下列情况之一，即（）为无效经济协议，是国家法律不认可其效力的协议A．没有通过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容不合法E．没有经公证处公证F．无效代理33、免去违约责任的条款有（）A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货品的自然损耗E．协议涉及的第三人违约所导致的债务人违约34、仲裁协议涉及如下（）内容A．请求仲裁的意思表达B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会F．争议调解人35、标底价格由（）组成A．成本B．利润C．税金D．直接费E．间接费36、施工招标时，下列情况（）属于废标A．投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参与开标会D．投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发现有误，在截止日期前补充函件的37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作涉及（）A．批准招标申请B．审核招标文献C．负责编制标底D．参与开标会议E．监督评标过程38、下列哪些属编制标底应遵循的原则（）A．一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文献、招标文献、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商拟定39、工程招标时，也许导致招标失败的因素有（）A．投标单位局限性法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误40、施工招标划分协议工作范围时，应考虑的影响因素涉及（）A．有助于本地区的承包商B．有助于本系统的承包商C．施工内容的专业规定D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响答案：1、ACD2、BCE3、AC4、ADE5、BCDE6、ABDE7、ABCE8、ABDE9、ABCD10、ABCD11、ABCD12、ABCD13、ABCD14、ABDE15、CDE16、ABD17、AD18、ABCD19、ABCD20、ABC21、ADEF22、BCDE23、ABC24、CDEF25、ACD26、BDE27、ABC28、ABCE29、BCE30、ACE31、ABEF32、BDF33、ACD34、ACE35、ABCDE36、ABCD37、ABDE38、ABC39、AC40、CDE多选题（每小题2~4个答案，每题1分，共40分）1、协议履行地点没有约定或约定不明确，下列拟定方法的表述，对的的是（）A给付货币的，在给付货币一方所在地履行B交付不动产的，在不动产所在地履行C交付动产的，在接受动产一方所在地履行D履行标的是行为的在履行义务一方所在地履行2、《协议法》规定，协议权利、义务终止，不影响协议中（）的效力。A清理条款B质量条款C结算条款D风险条款3、在委托监理协议中，属委托人应履行的义务有（）A开展监理业务前向监理人支付预付B负责建设工程所有外部关系的协调,为监理工作发明外部条件C免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料D与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位E将授予监理人的监理权利在与第二方签订的协议中予以明确4、设计协议承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工（）A负责设计变更B负责修改预算C参与隐蔽工程验收D参与施工组织E参与工程竣工验收5、施工协议示范文本规定，在施工协议履行过程中，承包人承担违约责任的方式有（）A支付违约金B补偿损失C顺延工期D继续履行E采用补救措施6、监理工程师对设备采购协议的管理重要涉及（）A对协议及时编号、统一管理B签发到货质量证明C分析协议的执行情况D监督协议的履行E按协议约定的价格和结算条款办理结算7、在FIDIC协议条件中，工程移交证书的重要作用（）A指明竣工日期B转移工程照管责任C颁发证书日即缺陷责任期起始日D作为办理竣工结算的依据8、公开招标条件下，所发布的招标公告重要内容涉及（）A工程概况B项目资金来源C投标须知D评标方法E招标范围9、根据《协议法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由涉及（）A要约人依法撤回要约B要约人依法撤消要约C拒绝要约的告知到达要约人D受要约人对要约内容作出变更E承诺期限届满，受要约人未作出承诺10、委托协议的基本特性有（）A协议的标的是劳务B必须是有偿协议C协议是诺成，非要式协议D条款内不涉及违约责任E协议是双务的11、设计阶段监理的内容涉及（）A选择勘察设计单位B组织设计方案竞赛C拟定设计使用的技术参数D审查勘察设计方案和结果E编制项目概预算12、承揽协议重要涉及（）等型协议A修理B仓储C定作D复制E检查13、工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。A中标意向书B经工程师认可的施工进度计划C工程师发布各种书面指令D招标时的标前会议记录E各类财务凭证14、要使索赔得到公正合理地解决，工程师的工作必须遵守（）A公正B批评教育C协商一致D平等E自愿15、建设工程施工协议履行过程中，发包人应完毕的工作内容涉及（）A办理土地征用，拆迁补偿，平整施工场地B提供和维护非夜间施工使用的照明C开通施工场地与城乡公共道路的通道D保证施工场地清结符合环境卫生管理有关规定E拟定水准点与坐标控制点，并进行现场交验16、建设项目投保“建筑工程一切险”，承保的危险范围涉及（）导致的损失。A战争、罢工、核污染B雷电、火灾、爆炸C地震D盗窃E错误设计17、发生（）等情况后，应批准承包商合理展延工期A未增长额外工作的工程变更B业主延误移交施工现场C因承包商因素引起的暂停施工D需要拆除图纸中未标明的地下构筑物E、因业主订的工程设备延误到货导致的暂停施工18、在下述各项中，属投标报价减少风险报价策略的是（）A加强索赔B购买保险C开口开级报价D多方案报价E、按成本加酬金方式结算报价19、在下述索赔因素中，属协议自身因素的是（）A协议额增减超过15%B法律法规的变化C汇率的变化D工程变更E监理工程师指示错误20、对无权代理行为，被代理人有（）A撤回权B催告权C追认权D抗辩权E拒绝权21、采用仲裁方式解决协议纠纷的原则是（）A到双方在协议内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁B任何一方当事人都可以到对方不批准的仲裁机构申请仲裁C仲裁机构作出的裁定应充足尊重一方当事人上级主管部门的意见D协议纠纷当事人各自选择的仲裁人均应代表当事人的利益E尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一因素再规定法院重新审理22、承包人可索赔的费用涉及（）A工人费B袋款利息C地方摊派费D利润E材料费23、法人终止的因素重要有（）等。A法人法定存在期限届满B法人改变经营性质C法人扩大业务范围D法人依据行政命令而撤消E法人完毕了规定的任务24、建设工程协议属于（）A从协议B主协议C诺成协议D实践协议E分包协议25、协议的转让涉及（）A协议债权的转让B协议债务的转移C协议债权债务概括转让D协议内容的修改E协议内容的调整26、订立施工协议应具有的条件涉及（）A工程项目已列入年度建设计划B具有了施工所需的设计文献和技术资料C初步设计已经批准D施工图设计已经批准E建设资金和重要建筑材料设备来源已贯彻27、建设工程项目报建时应交验的文献资料涉及（）A招标办的审批文献B立项批准文献C固定资产投资许可证D建设工程规划许可证E资金证明文献28、FIDIC协议条件规定，进行竣工结算时，下列（）不属于增长或减少超过有效协议价15%后的调整因素。A因法规、税收等政策变化的补偿款B业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款C承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款D完毕新增工作内容获得的工程款E汇率变化的调整费29、投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A通过资格预审后不投标B不参与开标会议C中标后拒绝签订协议D开标后规定撤回投标书E不参与现场考察30、监理协议示范文本规定的监理单位权力涉及（）A对分包单位的审批权B发布停工令和复工令的权力C变更工程设计的决定权D对工程施工进度的控制权E规定承包商撤消有严重失职行为人员的建议权31、大型复杂工程的评标通常分为初评和详评两个阶段进行，初评的审查内容重要涉及（）A投标书的有效性B投标书的完整性C投标书的合理性D报价计算的对的性E投资书与招标文献的一致性32、正常的监理服务酬金应由（）构成。A所有成本B附加的监理服务酬金C额外的监理服务酬金D合理的利润E税金33、协议公证与鉴证的区别重要有（）A申请原则不同B效力不同C性质不同D审查的内容不同E效力范围不同34、协议法规的解决协议纠纷的方式有（）A双方协商B请第三者调解C对仲裁机构的裁决不满意时，可向上级仲裁机构申诉D对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉E对法院鉴定不服时，可向上一级法院起诉35、施工协议履行中导致竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）A工程量变化B工程设计变更C不可抗力D乙方实际进度与进度不相符E一周内，非乙方因素停水、停电、停气导致累计超过8小时36、下列行为属于转包行为的有（）A分包单位将承包的工程再次分包组其他施工单位者B总包单位将专业性较强的工程分包给其他施工单位者C总包单位将非重要部分工程分包给其他施工单位者D总包单位将工程重要部分分包给其他单位者E建筑施工公司将承包的工程所有包给其他单位者37、FIDIC协议条件规定，保存金应当分别在（）后返还。A开工B提交履约保函C颁发工程接受证书D竣工结算E颁发履约证书38、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这此证据涉及()A工程照片B工程师发布的各种书面指令C施工许可证D招标文献E财务凭证39、下列属材料采购协议重要条款的有（）A技术标准和质量规定B材料数量及计量方法C担保D保险40、《建设工程施工协议》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（）是错误的。A联动无负荷试车，由承包人组织试车B单机无负荷试车，由工程师组织试车C由于设计因素试车达不到验收规定，工期相应顺延D试车合格而工程师未在协议规定期间内签字时，承包人可以继续施工答案：1.BD2.ABC3.ABCE4.ABCE5.ABDE6.AD7.A、B8.ABE9.BCDE10.ACE11.BD12.ACDE13.BCE14.AC15.ACE16.BCD17.BDE18.CDE19.ABC20.CE21.AE22.ABDE23.ADE24.BC25.ABC26.ABCE27.BCDE28.ABE29.CD30.ABDE31.ABDE32.ABC33.BCE34.ABE35.ABCE36.ADE37.CE38.ABE39.AB40.ABD多项选择题：（40题/40分）1、 协议法律关系的客体涉及：A、严禁流通物；B、完毕一定的工作；C、建筑物；D、智力成果；E、货币。2、 无权的代理行为涉及：A、代理人接受委托与自己签订经济协议；B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济协议；C、代理人以被代理人的名义，与其所代理的其它人订立协议；D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的协议；E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的协议。3、 “建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司补偿的受损失费用范围涉及：A、受损害的施工建筑物；B、承包人的施工运送机械；C、在投保范围内的临时工程；D、业主在工地原有建筑物因施工受破坏；E、承包人施工人员受到人身体伤害。4、 当事人能行使留置权的协议有：A、买卖协议；B、技术协议；C、运送协议；D、委托协议；E、仓储协议。5、 无效协议的财产后果，可以采用解决方式有：A、追究违约金；B、返还财产；C、补偿损失；D、追究处罚金；E、追缴财产。6、 代理具有如下特性：A、以代理人的名义从事活动；B、以被代理人的名义从事活动；C、任何事情及行为都可以代理；D、代理人可在授权范围内独立进行意思表达；E、代理行为产生的后果由代理人享有。7、 用于履行协议的担保方式有：A、定金；B、资产抵押；C、投标保证金；D、违约金；E、留置。8、 协议履行地点是指：A、注册登记的地点；B、签订协议的地点；C、交付标的地点；D、支付价款的地点；E、标的生产地。9、 构成协议法律关系的要素涉及：A、主体；B、代理；C、客体；D、内容；E、担保。10、协议标的是双方当事人权利义务所指向的对象：A、工程量；B、劳务行为；C、工资表；D、建设资金；E、建筑物。11、协议法的基本原则是：A、等价有偿原则；B、平等原则；C、自愿原则；D、公平原则；E、严格责任原则。12、订立协议可采用的形式有：A、承诺；B、要约；C、要约邀请；D、书面；E、口头。13、协议的权利义务终止时，不影响协议中（）的效力：A、保险条款；B、仲裁条款；C、结算条款；D、担保条款；E、清理条款。14、对无效协议有确认权的机构是：A、仲裁机构；B、业务主管部门；C、经济协议当事人；D、行政主客部门；E、人民法院。15、协议法规定，协议涉及的条款重要有：A、标的；B、鉴证条款；C、价款；D、质量；E、违约责任。16、要约与要约邀请的重要区别在于：A、是否采用书面形式；B、在法律上是否须承担责任；C、内容是否具体拟定；D、是否须送达对方；E、是否明示希望与别人订立协议。17、协议被撤消后的法律后果有：A、双倍返还定金；B、支付违约金；C、补偿损失；D、返还财产；E、追缴财产。18、仲裁协议涉及如下内容：A、请求仲裁的意思表达；B、不向法院起诉的承诺；C、仲裁事项；D、双方争议的解决方式；E、所选定的进仲裁委员会。19、协议有效的条件是：A、双方（多方）是法人；B、双方（多方）有担保；C、当事人有合格的资格；D、内容要合法；E、订立的程序要合法。20、下列哪些协议符合解除的条件：A、当事人一方不履行协议，不能实现协议目的；B、当事人一方规定解除协议；C、出现了致使协议无法履行的事件；D、监理工程师规定解除协议；E、当事人方发生分立。21、缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：A、假借订立协议，恶意进行磋商；B、故意隐瞒与订立协议有关的重要事实；C、违反缔约中的保密义务；D、违反缔约中告知义务；E、违反公平原则，损害对方利益。22、属于违约事实的是：A、 延迟履行；B、因不可抗力不能履行；C、提存；D、不完全履行；E、不适当履行。23、对违反协议者追究责任时，实行：A、违约金、定金并用原则；B、以补偿性为原则；C、过错原则；D、因不可抗力不能履行协议时，部分或者所有免去责任；E、严格责任原则。24、业主对监理进行招标时，招标文献的内容应涉及：A、投标人须知；B、对施工单位和业主单位的介绍；C、协议条件；D、对监理单位的规定；E、监理工作内容。25、在进行施工招标，评标时对投标单位的评审对象是：A、投标报价；B、施工方案；C、投标技巧运用；D、投标工期；E、施工业绩。26、施工、监理招标时，属于废标的情况有：A、投标书逾期送达；B、投标书未按规定密封；C、投标书未按规定提供投标担保；D、投标书未按规定格式填写；E、投标价高于或低于标底。27、我国法定的工程施工招标方式是：A、定向议标；B、内部招标；C、议标；D、公开招标；E、邀请招标。28、施工招标文献一般涉及：A、招标广告；B、协议条件；C、技术规范；D、施工图纸；E、工程量报价单。29、建设项目招标前期应满足的规定：A、建设项目已经批准；B、有满足招标投标需要的技术资料；C、建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证；D、施工现场的“三通一平”已经完毕；E、重要设备的来源已经贯彻。30、建设行政主管部门对招标过程的监督工作涉及：A、决定中标单位；B、批准招标申请；C、审核招标文献；D、负责编制标底；E、监督评审过程。31、在施工协议中，应由承包人完毕的工作有：A、红线内土地的征用和拆迁；B、保护施工现场的地下管道和邻近的建筑物；C、搭建临时工棚用地的征地；D、防止进场的建筑材料和设备被盗；E、进行变更设计。32、《建设工程施工协议》规定，应由承包人办理并支付费用的保险是：A、工程一切险；B、施工机械；C、现场施工人员的生命财产；D、现场的第三方人员生命财产；E、现场的发包方的人员生命财产。33、现场发生（）事件，导致工程延误，可以批复竣工期限延长：A、承包人现场的施工机械丢失；B、分包人与承包人发生纠纷，暂停施工；C、工程数量增长和设计变更；D、业重规定暂停施工；E、发生不可抗力。34、设计阶段监理的内容涉及：A、对设计质量负责；B、组织设计方案竞赛、招投标；C、起草勘察设计协议；D、监督勘察设计协议的履行；E、审查项目概算、预算。35、设计协议设计人员对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行：A、施工前技术交底；B、设计变更；C、修改预算；D、参与竣工验收；E、施工管理。36、监理工程师进行工程管理的依据是：A、建设工程施工承包协议；B、监理服务协议；C、承包人与分包人的协议；D、规范及验收标准；E、施工招标文献。37、施工协议范本规定，在施工协议履行过程中，承包人承担违约责任的方式有:A、支付违约金；B、补偿损失；C、延长工期；D、继续履行；E、采用补救措施。38、由于不可抗力导致损失，承包人可以索赔的对象是：A、监理工程师；B、业主；C、政府；D、保险公司；E、分包人。39、根据FDIC协议条件，按照索赔的目的，索赔可分为：A、实物索赔；B、合约内索赔；C、费用索赔；D、合约外索赔；E、工期索赔。40、施工协议可以变更和解除的情况有：A、双方协商批准，且合法；B、一方的法定代表人发生变更；C、不可抗力的作用；D、当事人一方破产而的确无法履行协议；E、由于一方违约，使施工协议履行不必要。答案：1、BCDE；2、BDE；3、ACD；4、CE；5、BCE；6、BD；7、ABE；8、CD；9、ACD；10、BDE；11、BCD；12、DE；13、CE；14、AE；15、ACDE；16、BCE；17、CDE；18、ACE；19、CDE；20、AC；21、ABC；22、ADE；23、BDE；24、ACDE；25、ABDE；26、ABCDE；27、DE；28、BCDE；29、ABC；30、BCE；31、BCD；32、BC；33、CDE；34、BCDE；35、ABCD；36、ABD；37、ABDE；38、BD；39、CE；40、ACDE多选题（每题1分，共40分）1、协议法律关系由（）等要素构成。Ａ、主体Ｂ、客体Ｃ、行为Ｄ、事件E、内容2、担保方式涉及（）等。A、保证B、抵押C、质押D、预付款E、定金3、在下列几种情形中，（）协议是可变更的协议。A、损害公共利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D、因重大误解而订立的E、在订立协议时显失公平的4、协议生效后，当事人对协议价款约定不明确的，可以按照（）拟定的价格履行。A、协议补充B、按照有关协议条款拟定C、按照交易习惯拟定D、按照订立协议时履行地的市场价格履行E、按照订立协议订立地的市场价格履行5、在协议促裁制度中，首席仲裁人由（）A、当事人共同选定B、仲裁申请人选定C、未申请仲裁一方当事人选定D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定6、在下列行为中，（）属于要约邀请。A、价目表的寄送B、招标公告C、投标D、招标说明书E、不含价格的商业广告7、协议当事人承担违约责任的形式有（）。A、支付违约金B、支付补偿金C、返回财产D、追缴财产E、继续履行8、中标告知书发出后的30天内，双方应按照（）订立书面协议。A.招标文献B.中标人的投标文献C.最后修改投标文献后拟定的价格D.综合所有投标文献中最优的内容E.最后修改投标文献后拟定的工期9、在监理协议中，（）是监理人的权利。A.工程建设有关事项和工程设计的建议权B.对其他协议承包人的选定权C.委托监理工程重大事项的决定权D.获得酬金的权利E.工程建设有关协作单位组织协调的主持权10.大型项目的评标中,()是初评的工作内容。A.对各投标书实行方案和计划进行实际性评价与比较B.投标人的资格C.投标保证有效性D.报送资料的完整性E.投标书与招标文献的规定有无实质性背离11.设计协议履行过程中,设计人承担的义务涉及()等方面工作。A.保证设计质量B.负责设计交底C.协调工程施工D.负责施工中发生的设计变更E.确认承包人施工工艺的可靠性12.质量监督机构对工程质量监督工作的范围涉及()。A.抽样检查防水工程的质量B.对使用的建筑材料进行见证C.评估已完毕工程的质量等级D.对承包人的施工过程进行巡视监督E.检查施工现场监理机构是否按照监理规划进行监理13.施工协议文献组成涉及()。A.图纸B.协议书C.技术规范D.工程报价单E.中标意向书14.施工协议履行中,发生()等情况,应给承包人顺延协议工期。A.发生设计变更B.发包人延误移交施工现场C.承包人采购的材料供贷商未能准时交贷D.基础开挖时碰到图纸未标明的地下通讯管线E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工实验结果表白该部位的施工质量虽满足行业规范的规定,但未达成协议约定的标准，工程师应鉴定()。质量合格B、需重新修复C、不补偿费用但顺延协议工期D、顺延协议工期并追加协议价款E、承包人损失的工期和费用均不予补偿16.施工过程中发生()情况时,可以调整协议价款。设计变更B、工程师批准的承包人索赔C、本地税务部门对税费的调整D、碰到图纸未表白的地下构筑物E、中期支付进度款扣回部分预付款17.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应当做的工作涉及()。A.向承包人发出必须提前竣工的指令B.与承包人协商并签订提前竣工的协议C.负责修改施工进度计划D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测实验项目18.FIDIC《施工协议条件》中的指令分包商，其特点表现为（）。由业主选定的施工单位B、与业主签订协议C、由承包商负责协调管理D、从承包商中标价的暂列金额内支付E、承担不属于承包商必须完毕工作范围内的施工19.FIDIC协议条件内规定,业主和承包商对协议的履行发生争议时,解决的方式涉及()。当事人双方协商B、工程师拟定C、建设行政主管部门调解D、争端裁决委员会决定E、仲裁机构裁决20.工程师发布变更指令的范围应限于()等方面。删减部分承包商内容交给其别人完毕B、改变部分工程的基线C、改变已批准承包商施工时间和顺序D、增长协议约定的工程量E、改变施工工程的性质21.索赔按目的划分涉及()。综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、协议内索赔E、费用索赔22.工程师审查承包商索赔成立必须具有的条件有()。与协议相比已导致额外费用增长或工期损失B、费用增长或工期损失非承包商因素C、按协议规定不应由承包商承担的风险D、在规定的时间内提出索赔E、事件因素属于分包商导致的损害23.分包商应立即执行的变更指令涉及()的书面指令。业主直接送达B、工程师直接送达C、工程师代表直接送达D、承包商代表直接送达E、经承包商代表确认工程师发布24.债权撤消权在()情况下消灭。A.自债权人知道撤消事由之日起1年内没有行使B.自债权人应当知道撤消事由之日起半年内没有行使C、自债权人的行为发生之日起1年内没有行使D、自债权人的行为发生之日起5年内没有行使25.属于非法分包工程的情况涉及()。A、将承包的所有工程分包给其他单位实行B、按照协议内约定将特殊专业工程分包给其他单位C、将工程的重要部分交给其它单位实行D、承接分包工程后再分包26.对变更工程进行变更估价时,监理工程师也许与承包商协商新费率的情况涉及()。工程量清单中所具有的同类工作内容工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同,但作业方法有重大差异工程量清单中没有该项工作内容承包商因质量不合格的返工工作内容工作内容不变,实际工作量比工作量清单中的数量增长超过25%以上,但不起过协议总价的2%27.争端解决的方式有()。工程师的裁定B、和谐解决C、仲裁D、诉讼28.承包商应当准备和提交的索赔帐单和证据资料重要有()。工程进度计划B、施工日记C、工程所在国的政治经济的基本资料D、来往文献和信函等E、会议纪要和备忘录29.国际工程承包中常见的保险种类有()。工程一切保险B、疾病保险C、第三方责任险D、人身意外险E、货品运送险F、其它保险30.一个项目的投标报价由以下()部分组成。施工成本B、利润和税金C、风险费用D、管理费用31.公开招标的优点有()。业主可选择所价较低、信誉较好的承包商B、使承包商努力提高工程质量、缩短工期和减少造价C、业主的工作量相对大些，招标费用大D、业主有较大的选择范围32．下列属于担保的内容有（）。银行的担保B、履约保证金C、预付款担保D、保存金33．属于一般分包协议的特点有（）。由承包人挑选分包人B、分包协议必须事先征得业主的批准和监理工程师的书面批准C、对总的协议执行没有影响D、承包商对分包工程不承担责任和义务34．属于指定分包协议的特点有（）。指定的分包协议直接涉及到业主和监理工程师在标书中，应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单指定分包协议所用的暂定金额应涉及在协议的工程量清单之内指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任35．对分包商的其它施工现场考察，其内容有（）。公司原有业绩的记载B、生产设备情况C、财务资状况D、公司业绩36.常见的一般危害的风险有()。协议条件B、技术规范C、通货膨胀E、管理决策失误37.承包商常用的风险管理()。了解工程所在国家(地区)的情况B、了解工程现场情况C、依据招标文献及协议计价方式,增长风险性报价D、进行合理的工程分包,以转移风险E、合理成立联营体以共担风险38.按提出工程变更的各方当事人来看,可分为()个方面。承包商提出工程变更B、分包商提出工程变更C、业主方提出变更D、监理工程师提出变更39.以下属于可原谅延误的是()。不可抗力引起的延误B、承包商对现场条件的错误判断引起延误C、不适当的施工组织管理引起延误D、特别恶劣的气候条件引起延误40.对延期天数的计算有()种方法。工期分析法B.实测法C.类推法D.工时分析法E.造价的比较F.折合法答案:ABE2.ABCE3.DE4.ABCD5.AB6.ABDE7.ABE8.AB9.ADE10.BCDE11.ABD12.AE13.ABCD14.ABD15.BE16.ABDE17.BD18.ACDE19.ABDE20.BCDE21.CE22.ABCD23.DE24.AD25.ACD26.BC27.ABCD28.ABCDE29.ACDEF30.ABC31.ABD32.ABCD33.ABC34.ABCD35.AB36.ABD37.ABCDE38.ACD39.AD40.ABCDEF多项选择题（40分）1．协议的转让的性质涉及（）。A．协议的转让改变了协议的内容B．协议的转让使协议的主体发生变化C．协议的转让往往涉及三方当事人D．转让协议必须依照一定的形式E．协议转让必须依法律行为而转让2．债的客体涉及（）。A．财物B．知识产权C．行为D．金钱E．人身3．协议是平等的主体的自然人、法人及其他组织之间（）民事权利义务关系的意思表达一致的协议。A．设立B．转移C．终止D．变更E．执行4．根据我国《协议法》的规定，对要约的内容作实质性变更涉及（）。A．对协议的标的、数量、质量的变更B．对协议形式的变更C．对协议的违约责任和解决争议方法的变更D．对协议中的价款或者报酬的变更E．对协议履行期限的变更5．可撤消的协议涉及（）。A．以合法形式掩盖非法目的的协议B．因重大误解而订立的协议C．在订立协议时显失公平的D．一方以欺诈、胁迫或者乘人之危，使对方在违反真实意思的情况下订立的协议。E．一方人身患绝症所签的住院协议6．法定的免责条件涉及（）。A．不可抗力B．意外事件C．第三人的过错行为D．紧急避险E．自己一方第三人的过错7．下列（）既可以是有偿的，也可以是无偿的。A．委托协议B．保管协议C．买卖协议D．赠与协议E．借款协议8．要约失效的情形有（）。A．拒绝要约的告知到达要约人B．要约人依法撤消要约C．承诺期限届满，受要约人未作出承诺D．受要约人对要约的内容作出实质性变更E．受要约人在要约的有效期间内为承诺9．协议必须涉及以下要素（）。A．协议的成立必须要有两个以上的当事人B．各方当事人须互相作出意思表达C．意思表达必须具有一定的形式D．各个意思表达是一致的E．协议双方当事人必须通过磋商10．下列关于协议成立的表述对的的是（）。A．承诺生效时协议成立B．当事人采用书面形式订立协议的,自双方当事人签字或盖章时协议成立C．当事人规定签订确认书的，签订确认书时协议成立D．法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立协议的，当事人未采用书面形式但一方已经履行重要义务，对方接受的，该协议成立E．依法成立的协议，自成立时生效11．不可抗力涉及的情形是（）。A．自然灾害B．政府行为C．社会异常情况D．股市跌荡E．经济危机12．协议成立地点的拟定为（）。A．承诺生效的地点为协议成立的地点B．当事人采用协议书形式订立协议的，双方当事人签字或者盖章的地点为协议成立的地点C．采用数据电文形式订立协议的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为协议成立的地点D．采用数据电文形式订立协议的，收件人的主营业地为协议成立的地点，当事人另有约定的除外E．由法院裁定13．恶意串通，损害（），该协议无效。A．国家利益B．集体利益C．第三人利益D．对方利益E．以上说法都对14．有关约定损害补偿与法定损害补偿说法对的的是（）。A．原则上约定损害补偿优先于法定损害补偿B．在约定损害补偿与法定损害补偿中取数额较高的C．约定损害补偿不能超过法定损害补偿的最高范围D．没有约定损害补偿的，可直接合用法定损害补偿E．原则设定损害补偿优先于约定损害补偿15．根据我国《协议法》的有关规定，符合下列哪些情形的要约不得撤消（）。A．要约已经到达受要约人B．要约人拟定了承诺期限C．要约人明示要约不可撤消D．受要约人有理由认为要约是不可撤消的，并已经为履行协议作了准备工作E．受要约人已经作出了承诺告知，此告知也已经到达要约方16．受要约人变更下列哪些选项的内容，被视为对要约的实质性变更，该受要约人的承诺告知为新要约。A．协议标的、数量、质量B．协议价款或者报酬C．协议履行期限、履行地点和方式D．违约责任和解决争议方法E．规定对方付定金17．协议的要素涉及（）。A．主体B．客体C．内容D．形式E．目的18．承诺的协议期限涉及的内容有（）。A．要约人作出要约的时间B．承诺告知到达要约人的时间C．受要约人作出承诺所需要的时间D．要约到达受约人的时间E．受要约人作出理性判断的调研时间19．根据我国《协议法》的规定，可导致格式条款无效的情形有（）。A．提供格式条款的一方当事人免去其责任、加重对方责任、排除对方重要权利的，该条款无效B．损害社会公共利益的C．导致对方人身伤害的D．因重大误解订立的E．显失公平的20．附条件的协议中的条件应符合（）。A．条件必须是将来发生的不拟定的事实B．条件不得与协议的重要内容相矛盾C．条件必须是当事人约定而不是法定的D．条件必须合法E．条件是必然会实现的预期事件21．甲向乙借款12万元，丙、丁、戊为连带保证人。借期届满，甲无力偿还债务，丙代为偿还了12万元。对此，丙可以取得的权利是（）。A．可以请示甲偿还12万元B．可以请示丁、戊偿还各自应承担的4万元C．可以先请求甲偿还，局限性部分再向丁、戊请示偿还D．可以请示丁、戊偿还各自应承担的4万元，并可同时请求甲偿还4万元E．可以请示丁、戊偿还12万元22．要约的拘束力的具体表现有（）。A．要约人不得随意撤回要约B．要约人不得随意变更要约的内容C．受要约人必须在协议的期限内作出承诺D．受要约人享有对要约人作出承诺的权利E．受要约人假如拒绝也须对要约人作出拒绝告知23．采用协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不对的的（）。A．协议解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期B．不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是协议解除生效的日期C．双方当事人不得商定解除生效日期D．由法院裁定生效日期E．以上说法都对的24．违约金责任的构成要件是（）。A．违约金B．过错C．损害行为D．侵权结果E．一方损毁25．根据我国《协议法》的规定，在运送过程中发生旅客伤亡的，应拟定补偿责任的是（）。A．应由承运人承担损害补偿责任B．伤亡假如是因旅客自身健康因素导致的，承运人不承担损害补偿责任C．承运人如能证明伤亡是旅客自己的故意、重大过失导致的，则不承担损害补偿责任D．承运人对无票旅客一律不承担损害补偿责任E．承运人对旅客因自己过错导致的损害也须承担相应责任26．有效的要约的撤回涉及（）。A．要约的撤回告知于受要约人作出承诺告知前到达受要约人B．要约的撤回告知先于要约到达受要约人C．要约的撤回告知与要约同时到达受要约人D．要约的撤回告知于承诺生效前到达受要约人E．收到承诺告知的同时发出撤回告知27．协议解除的程序涉及（）。A．协议解除的程序B．行使解除权的程序C．法院裁决的程序D．仲裁机构裁决的程序E．债权人一方死亡，协议自然解除程序28．下列属于我国《协议法》第12条规定的提醒性的协议条款浊（）。A．数量和质量B．履行期限，履行地点和方式C．价款或酬金D．免责条款E．违约责任29．协议漏洞发生的因素重要有（）。A．当事人对于非必要之点未经表达B．当事人对非必要之点有表达而未获协议C．协议的部分条款因某些因素而被确认无效D．协议双方当事人的意思表达有矛盾的E．协议双方当事人的利益相冲突30．下列协议中属于有偿协议的有（）。A．顾客向商店购买彩电的协议B．水林的叔叔在小林结婚时送给他摄像机C．乘客坐公共汽车D．清洁公司为某大商场提供劳务E．某中介公司为张某提供了商业信息31．拟定有争议的协议条款的真实意思需要考虑的因素涉及（）。A．协议所使用的词句B．协议的有关条款C．协议的目的D．交易习惯及诚实信用原则E．协议当事人一方的内心真意32．下列情况下，协议当事人可以解除协议的是（）。A．租赁协议的承租人未经出租人批准转租的，出租人可以解除协议B．分期付款买卖协议的买受人未支付到期价款的金额，经出卖人催告在合理期内仍未支付的，出卖人可以解除协议C．因作为技术开发协议标的的技术已经由别人公开，致使技术开发协议的履行没故意义的，当事人可以解除协议D．附解除条件的协议，当事人一方为自己的利益不正本地阻止条件成就的，另一方当事人可以解除协议E．以上说法都对的33．下列属于撤消权消灭情形的是（）。A．具有撤消权的当事人自知道或者应当知道撤消事由之日起1年内没有行使撤消权B．具有撤消权的当事人自知道或者应当知道撤消事由之日起2年内没有行使撤消权C．具有撤消权的当事人知道撤消事由后明确表达放弃撤消权D．具有撤消权的当事人知道撤消事由后以自己的行为放弃撤消权E．具有撤消权的当事人知道撤消事由后对自己的家人表达不想撤消的34．当事人在订立无效协议以后将产生下列法律后果（）。A．不得依据协议实际履行B．假如协议内容合法，可以履行协议C．假如履行协议，应当承担违约责任D．不承担不履行协议的违约责任E．假如协议对双方当事人才有利益，可以继续履行35．承诺必须具有的条件有（）。A．承诺必须由受要约人向要约人作出B．承诺的方式必须符合要约的规定C．承诺必须在规定的期限内到达要约人D．承诺的内容必须与要约的内容一致E．承诺必须以明示的方式作出36．下列情形中属于债权人不得将协议的权利转让给第三人的情形是（）。A．根据协议性质不得转让B．按照当事人约定不得转让C．按照第三人请求不能转让D．依照法律规定不得转让E．属于债权人依据该债权产生的人身权部分37．协议权利义务终止的因素涉及（）。A．当事人的合意解除B．协议目的不能实现C．当事人之间的债权债务由于双方结为夫妻而消除D．法律的直接规定E．协议一方当事人的规定38．我国《协议法》上的变更类型有（）。A．法律直接规定所引起的B．人民法院依请求裁决的C．人民法院依职权裁决D．当事人协商批准变更的E．当事人一方提出变更主张39．广义的协议变更，涉及（）。A．协议主体的变更B．协议内容的变更C．协议解除D．协议终止E．协议目的的变更40．违约行为涉及以下（）类型。A．不履行B．迟延履行C．不适当履行D．提前履行E．不完全履行答案：1．（BC）2．（ABCD）3．（ACD）4．（ACDE）5．（BCD）6．（ABCD）7．（ABE）8．（ABCD）9．（ABD）10．（ABCDE）11．（ABC）12．（ABD）13．（ABC）14．（AD）15．（BCDE）16．（ABCDE）。17．（ABC）18．（BC）19．（ABC）20．（ABCD）21．（ABCD）22．（ABD）23．（ACDE）24．（BC）25．（ABC）26．（BC）27．（ABC）28．（ABCE）29．（ABC）30．（ACDE）31．（ABCD）32．（ACD）33．（ACD）34．（AD）35．（ABCD）36．（ABDE）37．（ABCD）38．（ABCD）39．（AB）40．（ABCE）多项选择题1．以下情况中，（）属于《协议法》规定的可变更协议范畴，当事人可向法院或仲裁机构请求变更协议的部分条款。A．因重大误解订立的协议B．对方在订立协议时有欺诈行为Ｃ．协议的履行损害了社会公共利益Ｄ．协议以合法的形式掩盖非法的目的Ｅ．对方以胁迫手段订立了损害国家利益的协议２．分包商应立即执行的变更指令涉及（）的书面指令．Ａ．业主直接送达Ｂ．工程师直接送达Ｃ．工程师代表直接送达Ｄ．承包商代表直接送达Ｅ．经承包商代表确认工程师发布３．接到承包人索赔的告知后，工程师应（）．Ａ．及时检查承包人的施工现场同期记录Ｂ．审查承包人的施工是否受到延误Ｃ．核对承包人是否增长了施工成本Ｄ．分析索赔事件的协议责任Ｅ．认为索赔规定不合理，不予理睬４．协议法律关系由（）等要素构成．Ａ．主体Ｂ．客体Ｃ．行为Ｄ．事件Ｅ．内容５．协议法规定的由第三人向债权人履行债务，其特点表现为（）．Ａ．债权人可以向第三人行使抗辩权Ｂ．债权人将部分义务转让给第三人Ｃ．债权人应与第三人另行签订协议Ｄ．协议内约定部分义务由第三人履行Ｅ．第三人履行义务不符合协议约定，视为债务人的违法行为６．工程师审查承包商索赔成立必须具有的条件有（）．Ａ．与协议相比已导致额外费用增长或工期损失Ｂ．费用增长或工期损失非承包商因素Ｃ．在按协议规定不应由承包商承担的风险Ｄ．在规定的时间内提出索赔Ｅ．事件因素属于分包商导致的损害７．以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）．Ａ．委托代理Ｂ．间接代理Ｃ．法定代理Ｄ．直接代理Ｅ．指定代理８．分包商接到（）的指令后，完毕分包协议约定工作范围以外的施工任务后，承包商应按分包协议的变更对待，给分包商相应的补偿．Ａ．业主直接发布Ｂ．工程师直接发布Ｃ．承包商直接发布Ｄ．工程师代表发布并经工程师确认Ｅ．工程师代表发布并经承包人确认９．索赔按目的划分涉及（）．Ａ．综合索赔Ｂ．单项索赔Ｃ．工期索赔Ｄ．协议内容索赔Ｅ．费用索赔１０．担保方式涉及（）Ａ．保证Ｂ．抵押Ｃ．质押Ｄ．预付款Ｅ．定金１１．政府行政主管部门对招标的管理涉及（）等工作．Ａ．批准招标Ｂ．查处假招标行为Ｃ．指定招标代理机构Ｄ．核查招标文献并备案Ｅ．追查在评标委员会推荐中标人名单中拟定中标人行为的责任１２．指定分包商的特点涉及（）．Ａ．与业主签订协议Ｂ．承包商负责协调管理Ｃ．从暂列金额项内支付Ｄ．指定分包商违约由承包商承担责任Ｅ．工作内容不属于协议约定承包商必须完毕的工作范围１３．协议公证与鉴证的（）等相同．Ａ．性质Ｂ．效力Ｃ．内容Ｄ．范围Ｅ．目的１４．工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面．Ａ．删减部分承包商内容交给其别人完毕Ｂ．改变部分工程的基线Ｃ．改变已批准承包商施工时间和顺序Ｄ．增长协议约定的工程量Ｅ．改变施工工程的性质１５．大型项目的评标中，（）是初评的工作内容．Ａ．对各招标书实行方案和计划进行实质性评价与比较．Ｂ．投标人的资格Ｃ．投标保证有效性Ｄ．报送资料的完整性Ｅ．投标书与招标文献的规定有无实质性背离１６．工程投保建筑工程一切险后，假如是（）因素导致被保险人受到损害时，保险公司负责补偿．Ａ．地震Ｂ．地面沉陷Ｃ．施工现场临时建筑物的为灾Ｄ．施工机械制动失灵导致的损失Ｅ．领有公共运送行驶执照的运送汽车在工地被砸坏１７．按照施工协议范本的规定，工程师有权就（）情况向承包人发布设计变更指令．Ａ．指示承包人提前竣工Ｂ．增长必要的附加工作Ｃ．更改某单位工程的位置Ｄ．增长协议中约定的工程师Ｅ．改变有关工程的施工时间１８．设备监理的工作涉及（）．Ａ．在自己的实验室内对设备制造材料进行质量实验Ｂ．对重要部件焊接工艺的质量检查见证Ｃ．检查运送前的包装质量Ｄ．组织货品的运送Ｅ．监督现场的安装调试１９．承包人按协议规定，在开始施工前将编制的施工进度计划提交给工程师．经工程师审核后签字批准的承包人计划，在协议管理中的作用表现为（）．Ａ．承包人应当按计划施工Ｂ．工程师应按计划进行协调管理Ｃ．施工过程中工程师无权规定承包人修改计划Ｄ．发包人应按计划中规定的时间移交施工现场Ｅ．承包人未