某山水名城边坡勘测设计合同

GF－2000－0203建设工程勘测设计合同[岩土工程勘察、工程测量、工程设计]工程名称：**山水名城山体边坡冶理工程工程地点：**山北面，**高速公路以东合同编号：(由承包人编填)勘察证书等级：甲级发包人：****房地产开发有限公司承包人：广东**地质工程勘察院签订日期：二00七年三月十五日发包人：****房地产开发有限公司承包人：广东**地质工程勘察院发包人委托承包人承担**山水名城山体边坡治理岩土工程勘察及边坡稳定性评价、边坡工程治理施工图设计任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称:**山水名城山体边坡勘察设计工程1.2工程建设地点:**山北面，**高速公路以东1.3工程规模、特征:**山水名城红线内及红线外约500m内地质灾害区（段）。1.4工程勘测、设计任务委托文号、日期:1.5工程勘测、设计任务（内容）与技术要求：按现行相关规范要求。1.6承接方式：委托。1.7工作内容及工作量：17.1.地形测量:1：500地形测量：控制测量、地形测量，范围约45万平方米。17.2.工程地质测绘:1：1000工程地质测绘，主要进行地层划分、岩性特征描述、地质构造划分，范围约45万平方米；17.3.边坡岩土工程勘察及稳定性评价:查明边坡的地形地貌特征，岩土体工程地质特征，水文地质条件，不良地质现象。评价边坡稳定性，提出边坡整治设计、施工等建议，提供边坡设计所需的计算参数（共84个钻孔及探槽等），其中原采石场边坡范围为长约300m高约20m～50m；南坡坡55m标高起算至约180m标高（红线处延500m）详细工作量见表1、表2。17.4.边坡治理施工图设计:①方案比选（三套），②施工图设计（通过建设主管部门评审），③提供工程概算。承包人应向发包人交付的报告、成果、文件：PRIVATE序序号资料文文件名称份数内容要要求备注1边坡治理工程勘察察及稳定性评评价报告4按现行有关规范2测量技术总结4按现行有关规范地形图、断面图蓝蓝图4按现行有关规范电子版本（光盘）4按现行有关规范3边坡治理工程设设计方案（施施工图）4通过建设主管部门门评审第二条:发包人应及时向承包人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件）,以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘测、设计任务委托书、技术要求和工作范围的地形图。2.3提供工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由承包人收集的，发包人需向承包人支付相应费用。第三条：承包人向发包人提交勘测、设计成果资料并对其质量负责。承包人负责向发包人提交成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘测、设计成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交工作成果资料的时间：本工程的勘测、设计工作定于2007年3月15日开工，2007年4月15日提交勘测、设计成果资料，由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。勘测、设计工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准：本工程收费按壹佰肆拾万元整（小写：1400000.00元）进行包干,乙方不得以现场条件或面积等与实际不符为由要求调整收费,若甲方变更委托任务,则双方另行协商并调整有关收费。4.3付费方式合同生效后叁天内,发包人应向承包人支付工程预付款20%,即￥280000.00元，大写（人民币）贰拾捌万元整作为前期生产费用或定金（本合同履行后，定金抵作项目工程款，详细工程款项拔付如下表：拔付工程费用时间间占合同总额百分比比金额人民币（元）合同签订后3天内内30%42提交测量成果5天天内10%14提交勘察报告5天天内30%42提交通过建设主管管部门专家评评审的设计方方案（施工图图）5天内20%28边坡治理工程完工工后7天内1014第五条:发包人、承包人责任5.1发包人责任发包人委托任务时,必须以书面形式向承包人明确勘测、设计的任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。在工作范围内,没有资料、图纸的地区（段）,发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使承包人在工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。发包人应及时为承包人提供并解决勘测、设计现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。若工作现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家的有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担其费用。勘测、设计过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付有关费用。发包人应保护承包人的勘测、设计及试验方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2承包人责任承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘测、设计,按本合同规定的时间提交质量合格的勘测、设计成果资料,并对其负责。由于承包人提供的成果资料质量不合格,承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善,需另委托其他单位时,承包人应承担全部费用；由于承包人的错误造成工程质量事故损失,承包人除负责采取补救措施处，应免收直接受损失部分的勘测、设计费用,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、承包人商定为最高不超过勘测、设计费用的总额。在工程勘测、设计前，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘测、设计过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘测、设计工作的意见，并办理正式变更手续。在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1甲方违约责任合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,承包人已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向承包人支付50%的包干费用；完成的工作量超过50%时,则应向承包人支付100%的包干费用。甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应付给乙方停窝工费。停窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。甲方未按期支付乙方工程费，每天应按合同约定的勘测、设计费用的1‰向乙方支付违约金。对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的资料成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。6.2乙方违约责任合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。乙方未能按合同规定的日期提交有关资料成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的勘测费用的1‰计算。对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的资料成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。第七条:本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第八条:其它约定事项:由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。第九条:本合同发生争议,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由**市仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达到书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十条:本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。第十一条：附则11.1本合同一式捌份,发包人肆份,承包人叁份，合同备案机关壹份，均具同等效力。11.2甲乙约定，本合同约双方签字盖章后生效，至工程款结清后失效。发包人名称:承包人名称:（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：江门市中沙40号邮政编码：邮政编码：529040电话：电话：（0750