2021年国家开放大学电大《工程招投标概论》形考任务一、二、三、终考答案

2021年国家开放大学电大《工程招投标概论》形考任务一、二、三、终考答案题目如果为随机抽题

请用CTRL+F来搜索试题\o"测验"第一次形考占15%合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）正确答案是：民事权利义务关系在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。正确答案是：承包方的设备损坏根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。正确答案是：业主与承包商之间的双向索赔合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。正确答案是：权利与义务在工程建设监理活动中，监理单位是（）正确答案是：业主的代理人施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。正确答案是：合同约定的开工日起按投标文件中承诺仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）正确答案是：按裁决自觉执行在进度控制中，（）不属工程师的任务。正确答案是：向有关部门递交竣工申请根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。正确答案是：提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。正确答案是：建设单位施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。正确答案是：工程师业主在（）合同中承担的风险最小。正确答案是：不可调总价监理招标的宗旨是指对监理单位（）的选择。正确答案是：能力经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）正确答案是：从合同施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。正确答案是：给予工期顺延但不给费用补偿由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）正确答案是：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告下列财产中，（）不得抵押。正确答案是：土地所有权由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）正确答案是：附加工作监理招标主要是对监理单位（）的选择。正确答案是：能力根据《注册造价工程师注册管理办法》的规定，下列工作中，属于造价工程师执业范围的是（

）正确答案是：工程结算的编制与审核，工程索赔费用的计算，工程经济纠纷的鉴定邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。正确答案是：3受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。正确答案是：招标代理工程分包的说法错误的为（）正确答案是：是违法的委托任务并负责支付报酬的一方称（）。正确答案是：发包人当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。正确答案是：招标文件中的规定材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（）。正确答案是：按照实际交货数量及时付款材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。正确答案是：待供货方补足数量后再付合同争议的解决顺序为（）正确答案是：和解—调解—仲裁—诉讼施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。正确答案是：施工企业

合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。正确答案是：固定价格加酬金合同下列各项中，不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。正确答案是：招标文件已经编制好与邀请招标相比，公开招标的最大优点是。正确答案是：竞争激烈FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。正确答案是：工程保修期投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。正确答案是：个别地方存在漏项工程建设定额管理人员的素质要求主要包括()正确答案是：专业素质，身体素质，文化素质由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于彩蛋。正确答案是：附加工作施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为正确答案是：中标通知书、专用条款、通用条款、图纸《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻或延误，以致增加工作量时，应是为（）。正确答案是：附加服务工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）正确答案是：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）正确答案是：要求发包人付给合同约定设计费用的50%中标的承包商将由（）决定。正确答案是：业主FIDIC施工合同条件规定，用从彩蛋之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。正确答案是：接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（）正确答案是：对

建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）正确答案是：对

招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）正确答案是：错

工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（）正确答案是：对

中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（）正确答案是：对

FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（）正确答案是：错

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）正确答案是：错

FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（）正确答案是：对

建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（）正确答案是：错

甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（）正确答案是：错

\o"测验"第二次形考占15%合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。正确答案是：固定价格加酬金合同FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（）正确答案是：工程保修期使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，()。正确答案是：必须进行公开招标当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。正确答案是：双方当事人签字或盖章时从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。正确答案是：要约由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）正确答案是：附加工作定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于()正确答案是：承诺2008年以后，大、中型工程项目施工的项目经理必须由______担任。()正确答案是：取得项目经理证书的人员施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。正确答案是：给予工期顺延但不给费用补偿建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④旅行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。正确答案是：④③②⑦①⑤⑧⑥按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。正确答案是：相互探听对方投标标价材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。正确答案是：按照订购数量及时付款按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其()、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。正确答案是：招标范围国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以彩蛋。正确答案是：进行邀请招标下列属于建筑市场客体的是彩蛋正确答案是：建筑工程下列选项中，不属于要式合同的是（）正确答案是：自然人之间签订的借款合同如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。正确答案是：业主根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。正确答案是：提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（）万元。正确答案是：25依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。正确答案是：5合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（）。正确答案是：合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。()正确答案是：税金招标投标活动应当遵循的原则是（）。正确答案是：公开、公平、公正和诚实信用招标投标活动应当遵循的原则不包括()。正确答案是：公信根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（）正确答案是：经过债权人的同意后履行合同义务的一方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。正确答案是：企业负有巨额债务编制投标文件的基本依据，就是()正确答案是：招标文件以下可不进行招标的项目是()。正确答案是：各单项合同估算价均低于必须招标项目的规定标准，但项目总投资额为2000万元招标承包是指由__以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位__选定建筑施工企业，并与其签订承包合同。彩蛋正确答案是：三家择优自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。正确答案是：30天当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知形式，必须在索赔事项发生后的_____以内向工程师正式提出索赔意向通知。()正确答案是：28天由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为彩蛋正确答案是：指定承包下列哪种情况应作废标处理？()正确答案是：投标书未密封保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任。正确答案是：连带保证确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。正确答案是：15天下列说法不正确的是（）。正确答案是：建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。工程分包的说法错误的为（）正确答案是：是违法的属于来自业主的风险是()正确答案是：业主信誉差依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，这是招投标活动()原则的反映。正确答案是：公开缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（）。正确答案是：前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（）正确答案是：对《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）正确答案是：错FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包。（）正确答案是：对承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。（）正确答案是：对经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（）正确答案是：对《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止。（）正确答案是：错投标人在有效期内撤回其投标文件的，应将投标保证金一并退回。（）正确答案是：错某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（）正确答案是：错要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（）正确答案是：错FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式。（）正确答案是：错在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。（）正确答案是：错工程招标必须采用公开招标方式。（）正确答案是：错

\o"测验"第三次形考占15%全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当彩蛋。正确答案是：进入有形建筑市场进行招标投标活动经评审的最低投标价法在满足了招标文件实质性要求的情况下，评标委员会根据招标文件规定的评审指标和标准对投标单位的报价进行修正，得到彩蛋。正确答案是：评审价招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少彩蛋前，以书面形式通知所有招标文件收受人。正确答案是：15日()，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。正确答案是：依法必须进行招标的项目中标人的投标，应当符合的条件之一是，能够最大限度的满足招标文件中规定的各项()评价标准。正确答案是：综合投标保证金的作用是()。正确答案是：仅保护招标人的利益招标代理机构()办理招标事宜，并遵守法律法规的规定。正确答案是：应当在招标人委托的范围内以下行为不属于以他人名义投标的是()。正确答案是：自己在他人的投标文件上加盖印章或签字投标人禁止行使的行为不包括()。正确答案是：以比其他投标人低很多的价格投标关于评标专家的确定，以下错误的是()。正确答案是：与招标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会招标文件()特定的生产供应者。正确答案是：不得要求投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以彩蛋已提交的投标文件。正确答案是：补充、修改或撤回依据《招标投标法》规定，以下说法错误的是彩蛋。正确答案是：招标人有可能是自然人开标地点应为()。正确答案是：工程所在地建设工程交易中心以下对投标人的说法错误的是()。正确答案是：必须响应招标评标委员会在评标时，对投标文件中错误修正的原则说法正确的是()。正确答案是：总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，单价金额小数点有明显错误的除外依据《招标投标法》的规定，以下说法错误的是()。正确答案是：可以联合他人以他人名义投标编制招标文件，彩蛋。正确答案是：应当包括拟签订合同的主要条款按照施工项目投标工作程序，在参加招标人组织踏勘项目现场后，接下来的步骤是彩蛋。正确答案是：召开标前会议《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。正确答案是：招标人依据《招标投标法》的规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的()之前，投标人补充、修改、替代或者撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。正确答案是：投标有效期终止招标公告应当载明的信息不包括彩蛋。正确答案是：招标项目的技术、质量要求以下主体不能成为建设工程招标项目的投标人的有()。正确答案是：个人招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处()的罚款。正确答案是：1万元以上5万元以下招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务；未经()同意，不得转让招标代理业务。正确答案是：招标人《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，以下属于不合理条件的有彩蛋。正确答案是：要求投标人必须获得过省级以上优质工程奖建设市场交易是业主给付（）承包人交付工程的交易过程。正确答案是：建设费依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过()报刊、信息网络或者其他媒介发布。正确答案是：国家指定的投标保证金有效期应当超出投标有效期()天。正确答案是：30评标委员会应当按照()评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。正确答案是：招标文件确定的相对于承包人，业主作为市场主体具彩蛋。正确答案是：不确定性评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为()人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总成员的2／3。正确答案是：5中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其()参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。正确答案是：2年至5年内招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。正确答案是：5对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由彩蛋规定。正确答案是：国务院以下哪种行为属于投标人串通投标行为()。正确答案是：投标人之间相互约定抬高报价依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于彩蛋。正确答案是：20日某大型公用事业项目，评标委员会总人数为11人，其中经济、技术方面的专家最少应为彩蛋人。正确答案是：8投标人应当按照()的要求编制投标文件。正确答案是：招标文件评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担()。正确答案是：个人责任施工招标中，项目技术复杂或有特殊要求可以采用邀请招标。（）正确答案是：对建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（）正确答案是：错两个企业联合承包建设工程项目，应该按照资质等级低的许可范围承揽业务。（）正确答案是：对工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（）正确答案是：错建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）正确答案是：对索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（）正确答案是：对违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（）正确答案是：对开标地点应当为招标文件预先确定的地点。（）正确答案是：对FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（）正确答案是：对招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）正确答案是：错投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。（）正确答案是：错

终考占45%合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。正确答案是：权利与义务在工程建设监理活动中，监理单位是（）正确答案是：业主的代理人施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。正确答案是：合同约定的开工日起按投标文件中承诺仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）正确答案是：按裁决自觉执行在进度控制中，（）不属工程师的任务。正确答案是：向有关部门递交竣工申请根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。正确答案是：提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。正确答案是：建设单位合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）正确答案是：民事权利义务关系在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。正确答案是：承包方的设备损坏根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。正确答案是：业主与承包商之间的双向索赔施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。正确答案是：工程师业主在（）合同中承担的风险最小。正确答案是：不可调总价监理招标的宗旨是指对监理单位（）的选择。正确答案是：能力经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）正确答案是：从合同施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。正确答案是：给予工期顺延但不给费用补偿由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（）正确答案是：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告下列财产中，（）不得抵押。正确答案是：土地所有权由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）正确答案是：附加工作监理招标主要是对监理单位（）的选择。正确答案是：能力根据《注册造价工程师注册管理办法》的规定，下列工作中，属于造价工程师执业范围的是（

）正确答案是：工程结算的编制与审核，工程索赔费用的计算，工程经济纠纷的鉴定邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。正确答案是：3受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。正确答案是：招标代理工程分包的说法错误的为（）正确答案是：是违法的委托任务并负责支付报酬的一方称（）。正确答案是：发包人当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。正确答案是：招标文件中的规定材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（）。正确答案是：按照实际交货数量及时付款材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。正确答案是：待供货方补足数量后再付合同争议的解决顺序为（）正确答案是：和解—调解—仲裁—诉讼施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。正确答案是：施工企业

合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。正确答案是：固定价格加酬金合同下列各项中，不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。正确答案是：招标文件已经编制好与邀请招标相比，公开招标的最大优点是。正确答案是：竞争激烈FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）。正确答案是：工程保修期投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。正确答案是：个别地方存在漏项工程建设定额管理人员的素质要求主要包括()正确答案是：专业素质，身体素质，文化素质由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于彩蛋。正确答案是：附加工作施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为正确答案是：中标通知书、专用条款、通用条款、图纸《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻或延误，以致增加工作量时，应是为（）。正确答案是：附加服务工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（）正确答案是：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）正确答案是：要求发包人付给合同约定设计费用的50%中标的承包商将由（）决定。正确答案是：业主FIDIC施工合同条件规定，用从彩蛋之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。正确答案是：接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当彩蛋。正确答案是：进入有形建筑市场进行招标投标活动经评审的最低投标价法在满足了招标文件实质性要求的情况下，评标委员会根据招标文件规定的评审指标和标准对投标单位的报价进行修正，得到彩蛋。正确答案是：评审价招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少彩蛋前，以书面形式通知所有招标文件收受人。正确答案是：15日()，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。正确答案是：依法必须进行招标的项目中标人的投标，应当符合的条件之一是，能够最大限度的满足招标文件中规定的各项()评价标准。正确答案是：综合投标保证金的作用是()。正确答案是：仅保护招标人的利益招标代理机构()办理招标事宜，并遵守法律法规的规定。正确答案是：应当在招标人委托的范围内以下行为不属于以他人名义投标的是()。正确答案是：自己在他人的投标文件上加盖印章或签字投标人禁止行使的行为不包括()。正确答案是：以比其他投标人低很多的价格投标关于评标专家的确定，以下错误的是()。正确答案是：与招标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会招标文件()特定的生产供应者。正确答案是：不得要求投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以彩蛋已提交的投标文件。正确答案是：补充、修改或撤回依据《招标投标法》规定，以下说法错误的是彩蛋。正确答案是：招标人有可能是自然人开标地点应为()。正确答案是：工程所在地建设工程交易中心以下对投标人的说法错误的是()。正确答案是：必须响应招标评标委员会在评标时，对投标文件中错误修正的原则说法正确的是()。正确答案是：总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，单价金额小数点有明显错误的除外依据《招标投标法》的规定，以下说法错误的是()。正确答案是：可以联合他人以他人名义投标下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（）。正确答案是：特级、一级、二级、三级评标委员会的评标报告应由（）签字。正确答案是：全体成员中标通知书是一种（）。正确答案是：承诺编制招标文件，彩蛋。正确答案是：应当包括拟签订合同的主要条款按照施工项目投标工作程序，在参加招标人组织踏勘项目现场后，接下来的步骤是彩蛋。正确答案是：召开标前会议《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。正确答案是：招标人依据《招标投标法》的规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的()之前，投标人补充、修改、替代或者撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。正确答案是：投标有效期终止下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（）。正确答案是：建筑业企业资质取决于企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等招标公告应当载明的信息不包括彩蛋。正确答案是：招标项目的技术、质量要求以下主体不能成为建设工程招标项目的投标人的有()。正确答案是：个人招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处()的罚款。正确答案是：1万元以上5万元以下在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了()这一原则。正确答案是：诚实信用招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务；未经()同意，不得转让招标代理业务。正确答案是：招标人口头合同自（）时生效。正确答案是：受要约人承诺《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，以下属于不合理条件的有彩蛋。正确答案是：要求投标人必须获得过省级以上优质工程奖建设市场交易是业主给付（）承包人交付工程的交易过程。正确答案是：建设费建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期间应从（）时起算。正确答案是：约定应当支付工程款依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过()报刊、信息网络或者其他媒介发布。正确答案是：国家指定的我国《合同法》规定，在合同订立过程中，要约自（）时生效。正确答案是：到达受要约人订立合同必须经过一定的程序，不同的合同其订立的程序可能不同，但其中（）是每个合同都必须经过的程序。正确答案是：要约和承诺当对格式条款的解释出现歧义时，应当按照（）的解释履行合同。正确答案是：不利于格式条款提供者投标保证金有效期应当超出投标有效期()天。正确答案是：30评标委员会应当按照()评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。正确答案是：招标文件确定的相对于承包人，对一个邀请招标的工程，必须向（）以上的潜在投标人发出邀请。正确答案是：3家业主作为市场主体具彩蛋。正确答案是：不确定性《中华人民共和国招标投标法》于（）起开始实施。正确答案是：2000年1月1日评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为()人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总成员的2／3。正确答案是：5中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其()参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。正确答案是：2年至5年内在下列法律事实中，（）会导致合同生效。正确答案是：法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务的招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。正确答案是：5对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由彩蛋规定。正确答案是：国务院按照《中华人民共和国合同法》的规定，如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担彩蛋的责任。正确答案是：缔约过失以下哪种行为属于投标人串通投标行为()。正确答案是：投标人之间相互约定抬高报价招标人对已发出的招标文件进行必要的修改或者澄清，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。正确答案是：15依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于彩蛋。正确答案是：20日某大型公用事业项目，评标委员会总人数为11人，其中经济、技术方面的专家最少应为彩蛋人。正确答案是：8投标人应当按照()的要求编制投标文件。正确答案是：招标文件评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担()。正确答案是：个人责任合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。正确答案是：固定价格加酬金合同FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（）正确答案是：工程保修期使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，()。正确答案是：必须进行公开招标当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。正确答案是：双方当事人签字或盖章时从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。正确答案是：要约由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）正确答案是：附加工作定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于()正确答案是：承诺2008年以后，大、中型工程项目施工的项目经理必须由______担任。()正确答案是：取得项目经理证书的人员施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。正确答案是：给予工期顺延但不给费用补偿建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④旅行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。正确答案是：④③②⑦①⑤⑧⑥按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。正确答案是：相互探听对方投标标价材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。正确答案是：按照订购数量及时付款按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其()、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。正确答案是：招标范围国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以彩蛋。正确答案是：进行邀请招标下列属于建筑市场客体的是彩蛋正确答案是：建筑工程下列选项中，不属于要式合同的是（）正确答案是：自然人之间签订的借款合同如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。正确答案是：业主根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。正确答案是：提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（）万元。正确答案是：25依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。正确答案是：5合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（）。正确答案是：合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。()正确答案是：税金招标投标活动应当遵循的原则是（）。正确答案是：公开、公平、公正和诚实信用招标投标活动应当遵循的原则不包括()。正确答案是：公信根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（）正确答案是：经过债权人的同意后履行合同义务的一方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。正确答案是：企业负有巨额债务编制投标文件的基本依据，就是()正确答案是：招标文件以下可不进行招标的项目是()。正确答案是：各单项合同估算价均低于必须招标项目的规定标准，但项目总投资额为2000万元招标承包是指由__以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位__选定建筑施工企业，并与其签订承包合同。彩蛋正确答案是：三家择优自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。正确答案是：30天当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知形式，必须在索赔事项发生后的_____以内向工程师正式提出索赔意向通知。()正确答案是：28天由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为彩蛋正确答案是：指定承包下列哪种情况应作废标处理？()正确答案是：投标书未密封保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任。正确答案是：连带保证确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。正确答案是：15天下列说法不正确的是（）。正确答案是：建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。工程分包的说法错误的为（）正确答案是：是违法的属于来自业主的风险是()正确答案是：业主信誉差依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布，这是招投标活动()原则的反映。正确答案是：公开缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（）。正确答案是：前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（）正确答案是：对《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）正确答案是：错FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包。（）正确答案是：对承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。（）正确答案是：对经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（）正确答案是：对《监理委