2022年设计分包合作协议范本

1、第PAGE19页共NUMPAGES19页2022年设计分包合作协议范本甲方：住所：联系电话：乙方：住所：联系电话：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。根据中华人民共和国合同法及国家和地方有关工程勘察设计管理法规和规章，经双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰工程设计业务，乙方同意承担设计责任。为明确甲、乙双方的权利及义务，特签订本合同，以利共同遵守。第一条 、委托设

2、计工程的概况1、工程项目设计名称：2、工程项目地点：3、工程项目投资总额：4、本设计合同总价：第二条 、设计费用的支付方式1、本合同生效后_日内，甲方应向乙方预付设计费总额的_%，计_元作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）。2、乙方提交初步设计文件后_日内，甲方应向乙方支付设计总额的_%，计_元（不含定金）。3、乙方提交全部施工图设计文件后_日内，甲方应向乙方支付设计费总额的_%，计_元。4、全部工程完工并验收合格，且等甲方装修工程结算书经业主及审计单位审核生效后_日内，甲方再向乙方结付设计费的余额。5、本合同在执行期间，收费标准不做任何调整。第三条 、甲方责任风险提示：应明确约定合作各方

3、的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。1、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对因提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。2、在合同履行期间，如乙方无过错，甲方单方提出解除合同的，而乙方未开始设计工作，退还甲方已付定金的_%。已开始设计工作的，甲方应根据乙方已完成部分，该阶段设计所发生的工作量支付。3、甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。4、甲方应保护

4、乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。第四条 、乙方责任1、乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计图纸与文件。2、乙方应对设计文件与图纸出现的遗漏或错误负责修改补充。3、施工图交付后指派设计师_名进驻现场，参加每周的施工例会，配合业主、监理、施工单位配合解决有关问题。4、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协调解决。5、本工程设计责任保证期为_年。保证期内如有设计质量问题乙方承担法律责任。6、在设计方案确定后，及时绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等供甲方选择。7、乙方提出的设计图文必须经甲方审

5、核，并参照甲方意见进行修改、以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意为止。8、由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据甲方实际损失程度向甲方偿付赔偿金。风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。9、合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应_倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。10、乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议并应根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。11、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等

6、技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。12、如因乙方延误有关设计图文交付，以致影响甲方施工工程进度时，甲方有权从总设计费中按日扣除_。乙方若超过约定交图期限_日以上，并不能继续完成时，甲方可解除合同。并赔偿甲方由此造成的损失。13、甲方工程开工以后，如发现原设计不合理、不科学、不经济等情况，可向乙方提出“变更设计意见书”，变更原设计或追加设计。乙方应对原设计作出变更，重新出具相关设计图文。乙方不得追加设计费用。第五条 、其他事项1、乙方对本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工专用，不得转让出版或作其他用途。对已出具的图纸和文件，如乙方有本合同以外的用途，应预先征得甲

7、方同意。2、本合同为双方同意签订，本委托合同书中如某一条经双方协商同意无效时，不影响其他条款的实施。3、双方如就履行本合同书约定的条款发生争议时，经各方同意可请施工所在地工程建设主管部门调解，各方均应服从所作的调解，费用由各方分担。如调解失败，双方均有权依据中华人民共和国法律向签约地人民法院提出诉讼。4、本合同一式_份，由甲、乙双方各执_份，均具同等效力。甲方（签字）：签订地点：_年_月_日乙方（签字）：签订地点：_年_月_日2022年设计分包合作协议范本（二）工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：(以下简称乙方）鉴于贵州_勘测设计有限公司与工程发包人_县城西区开发工作领导小组办公室签订了项

8、目设计合同，依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，与劳务分包人就劳务分包事项协商一致，订立本合同。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容：1.工程名称：_小镇一期精品室外配电工程设计2.工程地点：_西片区_分包范围：现场测量、绘制图纸、工程设计二、分包工作期限工期：1.开始工作日期：_年_月_日2.结束工作日期：_年_月_日3.工程日历工期：120天三、质量要求：1.按总(分)包合同有关质量的约定，一次性验收合格。2.符合国家标准及设计要求。四、质量保证：必须满足电力行业标准，通过电力部门审图，满足用户要求。五、标准规范除主合同合同另有约定外，本合

9、同适用标准规范如下：1.根据_县城西区开发工作领导小组办公室。2.建设方提供负荷资料和箱式变压器安装地点。3.设计中遵守国家和电力行业的有关配电设计标准、规范和规程规定。设计中依据以下标准、技术导则的规定开展设计工作。4.中国南方电网_kV及以下配电网装备技术导则5.架空送电线路杆塔结构设计技术规程(DL/T5154_)6._kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220_)7.城市电力电缆线路设计技术规定(DL/T5221_)8.电力工程电缆设计规范(GB50217_)9.供配电系统设计规范10.交流电气装置的接地DL/T621_11.电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062

10、_9212.低压配电设计规范GB50054_9513.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169六、图纸分包方勘察设计成果出图九套，一套交承包人，八套交用户。七、劳务分包方现场负责人1、劳务分包方的现场负责人为：_，其签字代表乙方。2、如乙方需更换现场负责人应书面通知甲方，并征得甲方书面同意。否则原现场负责人的行为仍代表乙方。八、合同价款：_本合同的劳务分包价暂定为人民币壹拾叁万陆仟元(￥：146000.00)，具体按_县城西区开发办(合同实施金额)收款金额(_%)结算。2.如主合同有增减,分包合同根据增减情况进行调整。3.相关税收由劳务分包方负责。九、付款方式：根据主合同收款情况进

11、行结算。十、承包人义务负责根据收款进度情况进行与分包人进行结算。十一、劳务分包人义务1、对本合同劳务分包范围内的质量向承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练技术人员投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、严格按照相关规范、有关技术要求及业主要求进行勘测、设计，确保项目质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到安全、文明施工;承担由于自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;3、项目实施过程中必须服从建设方、监理方的统一管理。在作业工中若

12、发现质量安全问题，必须及时返工或整改4、按时提交报表、完整的原始技术资料及勘察设计成果。5、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。6、乙方作业所用车辆必须按照法律法规的规定进行使用。十二、违约责任根据合同法办理。十三、争议的解决工承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向人民法院起诉。十四、禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。十五、合同解除1、本合同的劳务未完成之前，承包人通知劳务分包

13、人终止本合同时，劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。2、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十六、其它1、本合同正本两份，具有同等效力，由承包人和劳务分包人各执一份;2、本合同双方约定签字后生效十七、补充条款在项目实施过程中所有发生的一切责任由分包人承担。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：

14、_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年设计分包合作协议范本（三）甲方：地址：电话/传真：联系人：乙方：地址：电话/传真：身份证：双方通过友好协商，由甲方委托乙方对项目进行设计研发工作，并达成如下协议：一、设计需求1.乙方需依据甲方所提供的资料及设计要求，进行相关设计工作;2.设计过程中，乙方依据甲方提出的合理修改意见做出设计修改，直至修改确认为止;3.乙方负责设计内容详见附件。二、甲方责任1.甲方应对乙方明确设计要求，提供给乙方相关的资料和必要的支持。2.甲方为乙方的开发工作提供联想ThinkPadT400电脑一台，电脑产权及在此电脑上开展的研发工作

15、所得皆归甲方所有。(详见附件)3.甲方对乙方提供的设计方案及时进行审定。4.甲方应按本协议规定，按时向乙方支付费用。5.甲方在提出方案修改意见时，修改范围不得附件设计内容清单的范围，如超出则应按新的需求项目计费。6.如因甲方原因在设计方案确认后，中途终止此项目设计，则甲方需付清本项目设计费用给乙方。三、乙方责任1.乙方应按时向甲方交付设计方案及其它设计成果。2.乙方在提供设计方案中应保证无知识产权纠纷。3.乙方未经甲方书面同意，甲方相关之资料，不得他用。4.乙方在开展设计工作时需要甲方意见修改设计方案直至合同终止。5.乙方有责任维护此设计的知识产权保密性。四、费用及结算方式本合同金额(RMB)

16、，甲方首次支付全款的即(RMB)，乙方完成所有设计并移交甲方后结清余款即(RMB)，以劳务服务报酬方式支付。五、在乙方完成工作及甲方给予款项结清后，乙方将所有网站设计代码及软件以甲方指定的方式移交给甲方。六、知识产权最终选定的设计方案所有权属甲方专有，乙方可将其成果用于展出、展示、参加评比等非赢利性活动，乙方具有署名权。七、合同纠纷在此合同执行过程中，甲、乙双方如产生纠纷，按合同法处理，或请仲裁部门仲裁。合同自双方签字后生效，一式两份，双方各执一份，同具法律效力。本合约未尽事宜，由双方通过友好协商签定补充协议解决，补充协议与本合约具有同等法律效力。甲乙双方应严格履行本合同，如果任何一方违反本合

17、同，另一方有权做出出卖产品设计及向法院提起诉讼的选择。(本协议涂改无效!)甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年设计分包合作协议范本（四）甲方：法定代表人：住所地：乙方：_，身份证号：就合作开展甲方室内装饰设计业务范围以内与施工图绘制相关的工作，经甲乙双方平等自愿、协商一致，达成如下协议，以资信守。一、承包经营形式：甲方内设项目技术部业务部门，甲方确保项目技术部为甲方第一从事施工图绘制相关业务的部门，甲方内部其他各业务部可列第二开展此项业务部门。甲方原有员工共_名，并入乙方承包经营的部门，归乙方管理。甲方聘请乙方担任项

18、目技术部负责人，并由乙方对项目技术部实施内部承包经营。二、承包经营期限：_年_月_日至_年_月_日三、承包经营范围：1、甲方为业务主体对外承接的室内装饰设计业务全部属于承包经营的范围。2、乙方以甲方名义、利用甲方办公条件拓展或者承接的设计业务，属于承包经营的范围。四、承包经营权与义务：1、乙方在承包经营期限内享有如下权利：(1)、人事任免权。乙方自主决定项目技术部所需人员的聘用、解聘、管理、待遇审定等事宜，上述人员的劳动合同和保险关系由甲方办理，费用由乙方支付，进入承包经营成本予以核算。(2)、独立经营权。乙方自主决定对外业务的合作对象、决定合同签订及交易条件等内容。乙方对外参与投标或者进行其

19、他业务拓展活动，需要甲方的有关资质或者其他证照文件的，甲方应无条件予以配合。乙方决定签署的合同，甲方应予以盖章。乙方同时对承包经营期内的由其决定的合同承担法律责任。(3)、部门设置的决定权。乙方自主决定设计部内部机构的设置，决定内部机构的职责。(4)、规章制度决定权。乙方自主决定项目技术部内部的规章制度。(5)、财务独立核算权利。乙方在不违背甲方财务制度基本原则的前提下，有权对部门内的业务开支独立签字审核，由甲方予以报销。对于乙方承接的业务，甲方应该根据法律规定和合同约定的开具发票。(6)、要求和使用甲方提供的办公设备及场所。(7)、查阅甲方与设计业务有关的合同、财务票据等资料的权利。(8)、

20、乙方需以甲方名义对所属员工支付工资、奖金等报酬。2、甲方在承包经营期限享有如下权利：(1)、有权要求和督促乙方的所有工作符合国家的相关制度与法律法规以及公司的相关制度。(2)、有权制止乙方利用公司办公条件承接业务而不将该等业务收入作为承包经营的收益。(3)、要求乙方制定的内部规章制度报甲方存档。(4)、督促乙方完成甲方下达的设计任务，督促乙方按已签订的合同履行。(5)、查阅乙方以甲方名义承接的有关设计业务的合同，并要求乙方在公司留档备查。五、承包经营核算及收益分配：1、乙方基本运营费(1)甲方为设计业务所开具的发票所对应的实际缴纳的税金;(2)乙方认可的部门人员工资、社保等劳动报酬;(3)以上两项费用为乙方基本运营费，每年合计：捌拾万元人民币(_年度);(4)乙方基本运营费每年应进行调整核准。2、基本运营费的支付在承包经营期间