按新规范官要求编制的监理规划

1、a.0.3 工程监 理 规 划 年月日至年月日 内容提要： 工程概况 监理工作范围、内容、目标 监理工作依据 监理组织形式、人员配备及进退场计划、岗位职责 监理工作制度工程质量控制工程造价控制工程进度控制 安全生产管理的监理工作合同与信息管理组织协调监理工作设施 监理单位（章）： 总监理工程师： 公司技术负责人： 日 期： 江苏省住房和城乡建设厅监制一、 工程概况：1、 工程名称：甲基叔丁基醚（mtbe）隐患治理工程2、 工程地点：3、 工程组成及建筑规模4、工程总投资：958万元。5、计划工期： 6、质量要求： 合格7、组织系统： 建设单位： 设计单位： 监理单位： 总承包单位： 二、监理工

2、作范围、内容、目标（一）监理工作阶段：施工阶段。（二）监理工作范围： （三）监理工作目标：1、工期控制目标：尽量控制在合同工期 天范围内；2、质量控制目标：确保工程质量合格；3、投资控制目标：尽量控制工程造价在合同范围内。（四）监理工作依据1、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例2、建设工程监理规范（gb/t50319-2013）、建筑工程施工质量验收统一标准（gb50300-2001）及各专业施工质量验收规范； 3、工程地质勘察报告、设计文件等技术资料；4、监理合同及监理规划；5、建设工程施工合同。三、监理组织形式、人员配备及进退场计划、人员岗位职责 针对本项

3、目的项目特点，组建如下适应本项目的监理班子。根据工程的进展情况，经业主许可，将进行适当的补充和调整。（一） 项目监理机构的组织形式：总监理工程师：专业监理工程师：（二） 监理人员情况序号姓 名专 业职称职务证号1土建工程师总监建(苏)监工字第号2土建助工监理员苏建工监员()第号4水电工程师专业监理工程师建 (苏)监工字第号（三） 项目监理机构的人员岗位职责1、总监理工程师的职责项目总监理工程师是本公司派出的全面履行监理合同的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理部的工作，对外向业主负责，对内向本公司负责。其岗位职责是：1）、确定项目监理机构人员及其岗位职责；2）、组织编制监理规划、

4、审批监理实施细则；3）、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；4）、组织召开监理例会；5）、组织审核分包单位资质；6）、组织生产事故组织设计、（专项）施工方案；7）、审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；8）、组织检查施工单位现场施工质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；9）、审核审核施工单位的付款申请、签发工程款支付证书、组织审核竣工结算；10）、组织审查和处理工程变更；11）、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理工程索赔；12）、组织验收分部工程，组织审查单位工程资料检验资料；13）、审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报

5、告，参与工程竣工验收。14）、参与或配合工程质量事故的调查和处理；15）、组织编写监理月报、监理工作总结、组织整理监理文件资料；2、总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：1）、组织编制监理规划、审批监理实施细则；2）、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；3）、组织生产事故组织设计、（专项）施工方案；4）、签发工程开工令、暂停令和复工令；5）、签发工程款支付证书、组织审核竣工结算；6）、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理工程索赔；7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；8）、参与或配合工程质量事故的调查和处理；3、专业监理工

6、程师的主要职责1）、参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；2）、审查承包单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；3）、参与审核分包单位资格；4）、指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；5）、检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；6）、验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；7）、处理发现的质量问题和安全事故隐患；8）、参与工程计量；9）、参与工程变更的审查和处理；10）、组织编写监理日志，参与编写监理月报；11）、收集、汇总、参与整理监理文件资料；12）、参与工程竣工预验收和竣工验收；4、监理员的主要职责1）、检查施工单位投入工程项目的

7、人力、主要设备的使用及运行状况；2）、进行见证取样；3）复核工程计量有关数据；4）检查工序施工结果；5）发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告；四、监理工作制度1、工程洽商与设计变更核验制度凡工程洽商与设计变更都要经业主和监理审核同意后,与相关单位办理正规手续。考虑到装饰工程的特殊性，样板间取得各方认可后，需设计完善相关图纸。业主考虑到项目的功能、感官、定位，需要进行一些适当的调整，总承包单位也需要办理好相关的手续，并报业主监理核验。2、施工组织设计和技术方案的审核制度工程在施工前,施工单位必须编制工程施工组织设计或技术方案,并报监理工程师审核。组织设计和技术方案要针对本工程特点

8、编写,并突出工程质量、施工进度和安全措施。总监理工程师组织监理工程师共同审核,然后由总监签认。审批后监理工程师督促施工单位贯彻实施。当组织设计或技术方案存在问题未经审核时,则严禁施工。3、原材料、构配件质量的认可制度监理工程师对影响工程结构安全、使用功能和观感的材料、构配件实行质量预控,依据质量标准参与选择工作。凡未经监理工程师验收通过的主要材料、构配件及不合格品,施工单位在工程上均不得使用。4、隐蔽及分部分项工程的质量报验制度隐蔽及分部/分项工程,施工单位的质保体系必须自检合格,技术资料齐全,提前24小时通知监理工程师。监理工程师按照图纸、规范、标准和有关文件检验合格认可后方准进行下道工序施

9、工。总监理工程师参加分部工程质量检验。施工单位应预先收集、整理工程质量检验等资料,以备审验。5、见证取样和送检制度对以下主要项目进行见证取样和送检: 用于基础和主体的砼、砂浆试块; 用于基础和主体的钢筋； 水泥； 黄砂； 石子 屋面、厕浴间使用的防水材料; 铝合金窗； 电线、电缆、电线管； 给排水管 室内涂料国家规定必须实行见证取样和送检的其他试件、试块和材料;其他施工合同中约定的项目;6、工程质量问题或事故的处理制度发生工程质量问题或事故后,施工单位应提出处理申报,请设计单位、业主及监理单位共同研究认定,由设计单位制定技术处理方案,责成施工单位组织人员实施,监理工程师督促检查实施处理过程。由

10、设计、施工、监理单位对处理结果作结论。7、暂停施工和复工的管理制度当工程施工发生下列情况之一时,总监理工程师签发工程暂停令(在合同有约定或必要时,签发前应征求建设单位的意见),通知承包单位暂停施工。1) 建设单位要求且工程需要暂停施工;2) 由于出现工程质量问题,必须进行停工处理。3) 由于出现质量或安全隐患,为避免造成工程质量损失或危及人身安全而需要暂停施工。4) 承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理部管理。5)发生必须暂停施工的其他情况。在特殊情况下可先要求暂停施工,后补暂停令。签发工程暂停令时,应要求承包单位保护该部分或全部工程免遭损失或损害。

11、工程暂停是由于承包单位原因引起,当承包单位在具备复工条件时,应填写工程复工报审表并附有关材料(原因分析、原因消除的证据、预防措施)报项目监理部,由总监在48h内签发审批意见;若工程暂停是由于建设单位原因引起的,当暂停原因消失,具备复工条件时,总监理工程师应要求承包单位及时填写工程复工报审表并予以签批,指令承包单位继续施工。8、施工计划管理审批制度为确保总工期,施工单位应及时编写月计划和周计划,并报业主与监理工程师审批。月计划每月25日前、周计划每周一下午前送业主和监理工程师,以利于检查督促落实。监理工程师根据施工合同,分阶段和部位控制工程进度目标,对工程进度情况进行检查分析,及时催促施工单位采

12、取有效措施,以保证总工期按期或提前完成。9、监理例会制度监理例会由总监理工程师或总监代表主持,在无特殊情况下每周一次。例会的主要内容有：1）、各方对上次例会以来工程进度、质量、造价、安全、协调管理等情况的意见,对工程中存在的问题进行分析,提出改进的措施等。2）、部署下步工作安排。3）、相关工作协调，检查上次例会决议事项的落实情况,如未落实,查找具体原因，提出对策本次会议已取得共识的重要决议事项,应明确执行单位和执行人及时限要求。会议纪要由项目监理部整理。初稿完成后,请与会各方主要人员审阅征求意见,无意见后,经总监理工程师审核签字后发送各有关方面,并做好发文记录。会议纪要最迟不得超过3天报送各单

13、位。10、专题工地会议制度为解决合同实施及工程进行中质量、安全、工期等方面的问题,各方可根据需要提议召开专题工地会议。由业主或总监理工程师主持。项目监理部整理会议纪要。会议纪要应由与会各方代表签字,发至与会有关单位,并应有签收手续。五、工程质量控制（一）施工准备阶段监理工作的主要内容：1、监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度；2、协助建设单位组织好图纸会审、设计交底工作；3、审查施工单位上报的实施性施工组织设计，重点审查编审程序的合法性；施工进度、施工方案及工程质量保证措施是否符合合同要求；资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要；安全技术措施应符

14、合工程建设强制性标准；施工总平面布置应科学合理。并向业主提出监理意见；4、开工前检查施工单位的测量放线控制成果及保护措施是否符合要求；5、协助业主召开好第一次工地会议，落实有关监理制度和要求。（二）施工阶段监理工作的主要内容：1、审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认；2、检查、复核施工单位报送的施工测量成果，并签署意见。对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复核。3、检查施工单位为工程提供服务的试验室。主要有：试验室的资质等级及试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明、试验室管理制度、试验人员资格证书。4、审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明

15、文件，并按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出现场。5、审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告；6、根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员旁站，并应及时记录旁站情况；7、对工程质量进行巡视。巡视的主要内容有：施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、专项施工方案施工；施工的工程材料、构配件和设备是否合格；施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位；特种作业人员是否持证上岗。8、根据工程特点、专业要

16、求，以及建设工程监理合同的约定，对施工质量进行平行检查；对验收不合格的应拒绝签认，同时要求施工单位在制定的时间内整改并重新报验。对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖隐蔽部位的，应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验。9、发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。10、对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进

17、行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。11、对需要返工处理或加固补强的质量事故，应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。及时向建设单位提交质量事故书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。12、审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，应签认单位工程竣工验收报审表。13、竣工预验收合格后，编写工程质量评估报告，经法定人员签署后报建设单位。14、参加建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改，工程质量符合要求的，总监理

18、工程师在工程竣工验收报告中签署意见。六、工程造价控制1、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和进行复核，确定实际完成的工程量，提出到期应支付给施工单位的金额，并提出相应的支持材料。经总监理工程师审核后报建设单位审批。总监理工程师根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书；2、项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的应提出调整意见，并在监理月报中向建设单位报告；3、竣工结算款审核：专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见。总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，同时抄

19、送施工单位，并就竣工结算事宜与建设单位、施工单位协商；达成一致意见的，根据建设单位的审批意见向施工单位签发竣工结算款支付证书；不能达成一致意见的，应按合同约定处理。七、工程进度控制1、审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审批意见，并经总监理工程师审核后报建设单位。审查的重点有：1）施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；2）、施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工计划应满足总进线目标的要求；3）、施工顺序的安排应符合施工工艺的要求；4）、施工人员、施工材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；5）、施工进度计划应符合建

20、设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。2、应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发监理通知单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度。总监理工程师应向建设单位报告工期延误风险。3、应比较分析工程实际进度与计划进度，预测实际进度对总工期的影响，并在监理月报中向建设单位报告实际进度情况。八、安全生产管理的监理工作 1、项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全管理方面的职责，并将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划和监理实施细则。2、审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，审查施工单位安全生产许

21、可证及项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时核查施工机械和设施的安全许可验收手续。3、审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家认证、审查的情况，以及是否附具安全验收结果。要求施工单位按已批准的专项方案施工，专项方案调整时，施工单位按程序重新提交项目监理机构审查。专项方案审查应包括下列基本的内容：编审程序应符合相关规定；安全技术措施应符合工程建设强制性标准。4、巡查危险性较大分部分项工程专项方案实施情况。发现未按专项方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。5、

22、在监理实施过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。九、合同与信息管理一）、合同管理：合同管理的原则 1）、合同管理的总原则是全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程暂停及复工、工程变更、索赔及施工合同争议。 2）合同原则：监理工程师对合同事宜的处理严格遵循合同文件确定的范围、原则、方法和程序3）以事实为依据：监理工程师对合同事宜的处理，以发生并确切记载的事实为依据。  4）科学和公正原则：监理工程

23、师对合同事宜的处理，应做到科学和公正。1、工程暂停及复工1）总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，确定停工范围，并按照施工合同和委托监理合同的约定签发。2） 在发生下列情况之一时总监理工程师可签发工程暂停令（1） 建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工；（2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；（3） 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；（4 ）施工单位违反工程建设强制性标准的；（5） 施工存在质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的3） 总监理工程师在签发工程暂停令时应实现征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向建设单位作

24、出书面报告。4 ）暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。5）总监理工程师应会同有关各方按施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用有关的问题。6）因施工单位原因暂停施工时，项目监理机构应检查验收施工单位的停工整改过程、结果。7）当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，理机构应审查承包单位报送的复工申请及有关材料，符合要求后，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。2、工程变更1)项目监理机构按下列程序处理施工单位提出的工程变更 :(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的

25、工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开认证工程设计文件修改方案的专题会议。（2）总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。（3）根据批准的工程变更文件监督施工单位落实。2）对建设单位提出的工程变更提出评估意见，并督促施工单位按工程变更施工。3、费用索赔1、及时收集整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供依据。2、处理索赔的主要依据：法律法规、勘探设计文件及施工合同文件、工程建设标准、索赔事件的证据。3、按下列程序处理施工单位提出的索赔：1）受理施工单位在合同约定的期限内提交

26、的费用索赔意向通知书；2）收集与索赔有关的资料；3）受理施工单位在合同约定的期限内提交的费用索赔报审表；4）审查费用索赔报审表，需要施工单位进一步提交详细资料时，应在施工合同约定的期限内发出通知。5）与建设单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。4、批准的费用索赔报审表应同时满足下列条件：1）施工单位在合同约定的期限内提出费用索赔；2）索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同的约定；3）索赔事件造成施工单位直接经济损失。5、当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，监理机构可提出费用索赔与工程延期的综合处理意见。6、因施工单位原因造成建设单位损失，建

27、设单位提出索赔时，监理机构应与建设单位和施工单位协商处理。4、工程延期与工期延误：1) 当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时 延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查，签署工程最终延期审核意见后报建设单位;2) 项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前，均应与建设单位和施工单位协商;3)、项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件：施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；因非施工单位原因造成施工进度滞后；施工进度滞后影响到施工合同约定的工期

28、。4）、施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。5）、发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。5、施工合同争议：1）项目监理机构接到处理施工合同争议要求后应进行以下工作：（1）、了解合同争议情况；（2）、及时与合同争议双方进行磋商；（3）、提出处理方案后，由总监理工程师进行协调；（4）、当双方未能达成一致时，总监理工程师应提出处理合同争议的意见。2） 项目监理机构在施工合同争议处理过程中，对未达到施工合同约定的暂停履行合同条件的，应要求施工合同双方继续履行合同。3） 在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构可按仲裁机关或法院要求提供与争议有关

29、的证据。二）信息管理：1、总体原则1）、建立完善监理文件资料管理制度，设专人管理监理文件资料。2）、及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。3）、采用计算机技术进行监理文件资料管理，实现监理文件资料管理的 科学化、程序化、规范化。2、监理文件资料内容1） 监理文件资料主要包括：（1）、勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件；（2）、监理规划、监理实施细则；（3）、设计交底和图纸会审会议纪要；（4）、施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案、施工进度计划报审文件资料；（5）、施工控制测量成果报验文件资料；（6）、总监理工程师任命书、开工令、工程暂停令、复工令、开工/复工报

30、审文件资料；（7）、工程材料、设备、构配件报验文件资料；（8）、见证取样和平行检验文件资料；（9）、工程质量检查报验资料及工程有关验收资料；（10）、工程变更、费用索赔及工程延期文件资料；（11）、工程计量、工程款支付文件资料；（12）、监理通知、工作联系单与监理报告；(13)、第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要；(14)、监理月报、监理日志、旁站记录；（15）、工程质量/生产安全事故处理文件资料；（16）、工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料；（17）、监理工作总结。2 ） 监理日志主要内容：（1）、天气和施工环境情况；（2）、施工进展情况；（3）、监理工作情况（包括旁站、巡视、

31、见证取样、平行检验等情况）；（4）、存在的问题及协调解决情况；（5）、其他有关事项。3 ） 监理月报主要内容：（1）、本月工程实施情况；（2）、本月监理工作情况；（3）、本月施工中存在的问题及处理情况；（4）、下月监理工作重点。4）监理工作总结主要内容：（1）、工程概况；（2）、项目监理机构；（3）、建设工程监理合同履行情况；（4）、监理工作成效；（5）、监理工作中发现的问题及其处理情况；（6）、说明和建议。十、组织协调一）基本原则1、必须以合同为依据，充分认识到协调不是“和稀泥”，对产生不协调的双方，应分清责任予以解决并使双方在新的基础上达到协调一致。 2、站在公正的立场上协调，以

32、理服人。 3、决策要果断，抓大放小，要有权威性，在一些问题上不要怕得罪人，要有基本原则。4、总监要做合作协调的表率。二）与各方的协调1、建设单位：本着尊重、征询、热情服务的原则，主动沟通。意见不一致时，耐心解释，以规范、标准合同条款为依据争取业主代表信任、理解和支持，必要时可以通过双方上级领导协调解决。主要目的保持一致 、共同努力、实现目标。2、设计单位：本着探讨、沟通、实事求是的原则，指出设计图纸中存在的缺陷，分析探讨，完善设计中的遗漏，修改不足之处。主要目的避免因设计变更造成返工，进而增加投资或影响质量、进度。3、施工单位：本着客观、公正、公平、监帮结合的原则，规范施工

33、行为。对错误操作、违章操作及时指正。对待施工单位和业主之间的矛盾，要以合同条款和建设标准为准则，耐心协调，公平合理解决矛盾所在。主要目的监帮结合，排忧解难、操作规范化，为共同实现目标奠定基础。4、质检部门、安监部门：协助业主及时委托质监、安监单位督查管理。邀请现场检查指导，申请各阶段验收并上报验收资料，整改问题，办理验收手续。接受监督，配合监管，整改落实。主要目的取得中间、竣工验收合法证明书和质量等级评定5、档案部门：熟悉工程资料种类，除监理资料外，督促业主、设计、施工单位按要求整理资料，上报档案部门审查；不符合要求的资料，经整改补充完整后，做到齐全有效归档。主要目的按要求存档取得资料合格证明

34、文件。三）主要方法 1、召开协调会议：定期或不定期召开各种形式的专项、专题会议；在充分讨论的基础上取得一致，使问题迅速得到解决；这种方式效率高速度快；2、运用信息，加强协商：监理组掌握信息后，要合理运用，其主要方式就是协商和各方持有条件的合理利用；3、交流思想：利用各种条件与各有关单位人员交流思想，取得其支持和配合；4、分析矛盾主因，全力予以解决：工程建设过程中参与单位多、人员多，并且由于职责分工、工作衔接、利益分配等方面的认识水平不同，不可避免地出现各种矛盾，如处理不当，矛盾往往会激化，影响工程的顺利进行。要抓住主要矛盾首先予以解决。十一、监理工作程序 1、施工阶段监理实施程序：确

35、定项目总监理工程师、成立项目监理机构编制监理规划制定各专业监理实施细则 规范化地开展监理工作参与验收，签署建设工程监理意见向业主提交建设工程监理档案资料监理工作总结。2、检验批及分项工程的验收程序：施工单位自检合格施工单位填写“检验批和分项工程验收记录”(有关监理记录和结论不填) 施工单位项目专业质量检验员和项目专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量检验记录中相关栏目中签字施工单位填写“工序质量报验单”，并附有关自检资料及质量保证资料，报项目监理机构专业监理工程师及时组织，严格按规定要求进行验收如符合要求，专业监理工程师进行签认，施工单位进行下道工序的施工；如不符合要求，施工单位进行整改，重

36、新报验及至符合要求。3、分部工程的验收程序：分部工程的各分项工程已验收且相应的质量控制资料文件完整，涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构、有关安全及重要使用功能的安装分部工程应进行的有关见证取样送样试验或抽样检测工作已完成，施工单位报项目监理机构验收，由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收；由于地基基础、主体结构技术性能要求严格，技术性强，关系到整个工程的安全，因此与地基基础、主体结构分部工程相关的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加相关分部工程验收。 4、竣工预验收的程序：当单位工程达到竣工验收条件后，施工单位应在自查、自评工作完成

37、后，填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收，总监理工程师应组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面的检查，对检查出的问题，应督促施工单位及时整改。对需要进行功能试验的项目，监理工程师应督促施工单位及时进行试验，经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出工程质量评估报告。5、原材料、半成品或构配件的质量控制程序凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目监理机构提交材料（构配件）、设备进场使用报验单，同时附有产品出厂合格证、技术说明书及有关检验或试验报告，经监理工程师审查并确认其

38、符合要求后，方准进场。如果监理工程师认为承包单位提交的有关产品合格证明的文件以及检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，包括按规定必须进行见证取样的有关材料，由监理工程师组织复检或见证取样试验，确认其质量合格后方允许使用。6、设计变更控制基本程序：（见图1）7、工程质量事故处理程序：（见图2）8、工程质量问题处理程序：（见图3）9、工程暂停及复工管理的基本程序：（见图4）10、工程延期管理基本程序：（见图5）11、索赔工作程序：（见图6）承包单位提出工程变更建设单位或设计单位提出工程变更（必要时）总监理工程师审查签认设计单位签发设计变更文件建设单位审查签认建设单位予以签认项目监理

39、部发出会签的工程变更单承包单位实施工程变更协商调整承包单位向项目监理部提交工程变更费用报审表监理工程师审核，总监理工程师签认 不同意建设单位审批图1 施工阶段设计变更控制基本程序发生工程质量事故发出工程暂停令国家或地方相应级别主管部门组织成立调查组要求施工单位保护现场，采取必要的措施防止事故扩大现场调查取证要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报，24小时写出书面报告事故原因分析应邀参加事故调查组或协助调查组工作。与有监理方责任有关时应回避组织必要的技术鉴定研究调查组的技术处理意见提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施核签相关单位提交的技术处理方案调查结束10日内写出

40、调查报告监督施工单位实施技术处理方案 不施工单位自检和专业检验后报验行政执法处理建议同 意组织检查、鉴定、验收事故单位提交质量事故处理报告签认事故单位提交的质量事故处理报告，组织技术资料归档行政处罚发出工程复工令继续施工图2 工程质量事故处理程序发生质量问题 必要时发出监理通知发出工程暂停令组织调查取证进行原因分析暂停施工要求有关单位提出处理方案要求有关单位提交质量问题调查报告审查质量问题调查报告核签处理方案 原因不清监督实施处理方案施工单位自检后报验发出工程复工令检查、鉴定、验收要求责任单位提交质量问题处理报告继续施工组织技术资料归档图3 工程质量问题处理程序图发生须暂停施工的情况总监理工程

41、师签发施工单位暂停部分施工 非施工单位原因引起的暂停 施工单位原因引起的暂停消除工程暂停的因素消除工程暂停的因素具备复工条件，总监应要求施工单位及时填写工程复工报审表，并审核签认具备复工条件，施工单位填写工程复工报审表及相关文件总监理工程师审核签认施工单位继续施工图4 工程暂停及复工管理的基本程序延期事件发生承包单位提交工期索赔意向报告项目监理部收集资料详细记录过程承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束承包单位提交工程延期申请表监理工程师审核与评估 不同意 总监理工程师与承包单位、建设单位协商 不一致 一致总监理工程师签发工程延期申请表图5 工程延期管理基本程序索赔事件发生、承包商提出

42、索赔意向 承包商准备、提交索赔文件分析索赔原因监理工程师审核索赔文件评价索赔理由整理索赔证据、索赔值估算或计算等否是否需要提交补充材料是承包商提交补充材料监理工程师提出初审意见 监理工程师与承包商谈判 监理工程师单方面提出最终处理意见 否是否达成一致 是 双方达成最终处理意见否终审金额是否超出监理工程 师的批准权限 是报业主审批调解仲裁转入争议的解决程序 否诉讼业主是否批准签发变更指令 调解书、裁定书、判决书等 否承包人是否接受 是索赔款纳人付款证书或修改竣工日期索赔结束 图7 索赔工作程序十二、监理设施1、业主提供满足监理工作需要的如下设施：临时住房一间、临时办公室一间，办公桌椅三套；2、本

43、单位配备满足监理工作需要的办公和检测工具如下：电脑一台、打印机一台、成套检测尺一套、游标卡尺一把、测厚仪一台，钢卷尺两把等。下面红色字体为赠送的个人总结模板，不需要的朋友下载后可以编辑删除！xx年电气工程师个人年终总结模板根据防止人身事故和电气误操作事故专项整治工作要求，我班针对现阶段安全生产工作的特点和重点，为进一步加强落实安全工作，特制定了防止人身事故和防电气误操作事故的(两防)实施细则。把预防人身、电网、设备事故作为重点安全工作来抓，检查贯彻落实南方电网安全生产“三大规定”情况，检查(两防)执行情况，及时发现和解决存在的问题，提高防人身事故和防电气误操作事故的处理能力，从源头上预防和阻止

44、事故的发生，使安全管理工作关口前移，从而实现“保人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。通过前段的检查和整改工作，现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故)在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高空坠落事故。我班通过对每周的安全会议和工作负责人对现场高处作业管理的检查，使得安全防范思想、工作、监督到位;使安全工作责任、措施及整改落实，从而安全工作得到保证。1、作业前的准备工作和控制措施工作。包括高空作业现场查勘，使工作人员对该任务的危险点(安全措施卡)有清晰、准确、全面的认识，采取相应的控制和安全措施，并正确派选合适胜任的工作负责人和工作班

45、成员。2、在开工前，工作负责人向作业人员交待工作内容、安全注意事项及该作业的危险点。作业过程中明确监护人员，监护人实时监控高处作业人员动向，及时提醒和纠正作业中的不安全行为，使安全措施不折不扣地落实和执行到位。3、认真落实高处作业人员的安全保护措施。配备可靠的(按规定期限内检验合格的)安全工器具，如安全带(绳)、升降板、脚扣、竹(木)梯等，并能够正确使用此类工器具。 4、在高空作业的工作全过程中，强调工作人员自始至终确保自身安全行为：定期对登高工具和安全工器具(安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等)进行试验，试验或外观检查不及格的立即报废，严禁留作备用。必须系好安全带(绳)，安全带(绳)必

46、须栓在上方牢固的构件上，不得低挂高用，工作过程中要随时检查安全带(绳)是否栓牢。上杆前先检查杆塔及拉线情况和登杆工具，确保该设施安全性和可靠性，使用脚扣时，安全带必须系圈在杆上;上下杆时，必须使用防堕落装置或有具体防止堕落的安全措施，以防失去保护。安全带必须栓在的构件上，不得随意解除。高处作业在转移作业位置时，手扶的构件必须牢固，不得失去保护。需要沿着水平梁、斜柱、水平管或暂无防护栏杆、没可靠的扶持物帮助保持平衡时，必须使用水平安全绳。在无任何保护的情况下，绝对禁止沿单梁或管道上行走的行为。高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备，禁止使用容易造成工具掉落的简易皮套;上下传递物件时，必须用绳索吊送，严禁抛掷。严禁利用绳索或拉绳上下杆塔或顺杆下滑和在间隔大的构架转移作业位置时，不得沿单根构件上爬或下滑。5、认真执行“两票”制度，防止误触电、感应电伤人的高空堕落事故。二、在防电气误操作方面在培训方面，组织了二次工作人员在配变站现场作防误操作演练，并使用录音记录。使全体工作人员对防误操作的认识，意识到预防人身、电网、设备安全事故的重要性。(1)认真组织查找在安全生产管理上存在的薄弱环节，特别是施工、维护班组和人员在严格遵守规章制