电信工程分包合同模板

电信工程分包合同模板编号：__________

甲方（以下简称“分包方”）名称：__________

地址：__________

乙方（以下简称“总包方”）名称：__________

地址：__________

鉴于总包方在电信工程建设项目中，需要分包方提供专业电信工程分包服务，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下协议：

一、合同目的及背景

本合同旨在明确总包方与分包方在电信工程分包项目中的权利、义务及责任，确保项目顺利进行，实现双方共赢。

二、合同内容

1.分包方负责电信工程项目的具体施工，包括但不限于工程图纸、材料采购、施工组织等。

2.总包方负责对分包方进行统一管理，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监督。

3.双方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，共同确保工程质量、进度和安全。

三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至电信工程项目竣工验收合格之日止。

双方的责任和义务：

编号：__________

一、总包方责任和义务：

1.总包方负责按照合同约定的时间、质量、技术标准完成电信工程项目的总包工作。

2.总包方应向分包方提供完整的工程图纸、技术资料、施工组织设计等，并确保其准确无误。

3.总包方有责任对分包方的施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全。

4.总包方应按合同约定支付分包方的工程款，包括但不限于预付款、进度款、结算款等。

5.总包方应按时组织竣工验收，对验收不合格的部分，有责任组织整改并承担相应费用。

6.总包方应保障分包方在施工过程中的合法权益，不得无故拖欠工程款。

二、分包方责任和义务：

1.分包方应按照总包方的要求，在约定的时间内完成电信工程分包项目的施工任务。

2.分包方应严格按照工程图纸、技术标准和施工组织设计进行施工，确保工程质量符合国家规定和行业标准。

3.分包方有责任对施工现场进行安全管理，确保施工安全，防止安全事故发生。

4.分包方应配合总包方进行工程进度和质量检查，对检查发现的问题及时整改。

5.分包方应按照合同约定，提供必要的施工资料和施工记录，以便总包方进行项目管理。

6.分包方应按时提交工程进度报告和竣工结算资料，配合总包方进行工程结算。

7.分包方应遵守国家法律法规和行业规范，不得进行非法分包或转包。

三、双方共同责任和义务：

1.双方应共同遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，确保项目顺利进行。

2.双方应相互尊重，保持良好的合作关系，共同解决合同履行过程中出现的问题。

3.双方应共同维护施工现场的秩序，保护环境，防止污染。

4.双方应共同承担因不可抗力导致的合同无法履行或者履行困难的责任，并采取合理措施减少损失。

5.双方应共同参与工程项目的验收工作，对验收合格的项目共同承担维护责任。

本合同双方责任和义务条款为合同的核心内容，双方应严格遵守，如有违反，应承担相应的法律责任。

合同金额与支付方式：

编号：__________

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币__________元整（大写：人民币__________元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等所有与电信工程分包相关的费用。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________日内，总包方应向分包方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整。

2.进度款：在电信工程分包项目施工过程中，总包方应按以下进度支付相应款项：

-施工进度达到合同约定工程量的__________%时，支付合同总金额的__________%；

-施工进度达到合同约定工程量的__________%时，支付合同总金额的__________%；

-施工进度达到合同约定工程量的__________%时，支付合同总金额的__________%；

-施工进度达到合同约定工程量的__________%时，支付合同总金额的__________%。

3.结算款：工程竣工验收合格后__________日内，总包方应按照实际完成工程量和合同约定价格进行结算，支付结算款的__________%，即人民币__________元整。

4.保修金：在工程保修期内，总包方应保留合同总金额的__________%作为保修金，保修期满且无质量问题后，保修金无息退还给分包方。

5.支付条件：支付款项前，分包方应向总包方提交符合合同约定的工程量清单、发票、验收报告等相关文件。

6.逾期支付：如总包方未按约定时间支付款项，应向分包方支付逾期付款利息，利率为__________%，并承担相应的违约责任。

三、额外费用

1.如因不可抗力、政策调整等非分包方原因导致工程成本增加，双方应协商解决，并相应调整合同总金额。

2.如分包方因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金和承担额外费用。

本合同金额与支付方式条款为合同的重要部分，双方应严格按照约定执行，确保合同的顺利履行。

违约与争议解决机制：

编号：__________

一、违约责任

1.如分包方未按合同约定的时间、质量、技术标准完成电信工程分包项目，总包方有权要求分包方进行整改，并承担由此产生的额外费用。

2.如分包方违反合同约定进行非法分包或转包，总包方有权解除合同，并要求分包方赔偿因此造成的损失。

3.如总包方未按合同约定支付工程款，应向分包方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。

4.如因双方原因导致合同无法履行或履行困难，双方应协商解决，协商不成的，应根据本合同约定的争议解决机制进行处理。

二、违约赔偿

1.违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于合同金额、利息、违约金等。

2.如因违约行为造成第三方损失，违约方应承担相应的法律责任。

三、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.双方同意将争议提交至__________仲裁委员会仲裁解决，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.仲裁过程中，双方应继续履行合同义务，除非仲裁机构另有裁决。

四、适用法律

本合同适用中华人民共和国法律，合同条款及争议解决均遵循中华人民共和国法律的规定。

五、管辖法院

本合同签订地为__________，对于因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，双方同意提交__________人民法院管辖。

本违约与争议解决机制条款为合同的重要组成部分，双方应严格遵守，以确保合同的顺利履行和争议的妥善解决。

附则：

编号：__________

一、生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应按照合同约定完成所有必要的准备工作，包括但不限于资质审核、图纸确认、材料采购等。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至电信工程分包项目竣工验收合格之日止。如因不可抗力或其他原因导致项目延期，合同有效期可相应延长，但需双方书面同意。

三、变更条款

1.本合同的任何变更或补充，均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

2.任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。

四、终止条款

1.如一方违反合同约定，另一方有权终止合同，并要求赔偿损失。

2.在以下情况下，本合同可由双方协商一致终止：

-电信工程分包项目已按合同约定完成；

-双方协商一致决定终止合同；

-因不可抗力导致合同无法履行。

五、通知

1.本合同项下的通知，应以书面形式发出，并通过以下方式送达：

-邮寄：通过挂号信或特快专递，邮寄至对方在合同中指定的地址；

-传真：通过传真发送至对方在合同中指定的传真号码；

-电子邮件：通过电子邮件发送至对方在合同中指定的电子邮箱。

2.通知发出后，自送达对方之日起视为已送达。

六、合同解除

1.如一方违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。

2.合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定处理已完成的工程和未完成的工程。

七、不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难。

2.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。

八、其他

1.本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

本附则为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

附件：

编号：__________

一、需求文档

1.电信工程分包项目需求说明书，详细描述项目背景、目标、功能需求等。

2.用户手册，指导分包方进行项目实施和后期维护。

二、设计方案

1.电信工程分包项目设计方案，包括总体布局、系统架构、设备选型等。

2.详细设计图纸，展示项目各部分的具体尺寸、位置和连接方式。

三、技术规格

1.各类设备、材料的技术规格说明书，确保分包方了解并满足项目要求。

2.施工工艺流程，明确施工过程中的技术要求和操作规范。

四、各类证件复印件

1.分包方营业执照副本复印件。

2.分包方资质证书复印件。

3.分包方安全生产许可证复印件。

4.分包方相关人员的资格证书复印件。

五、合同履行过程中的相关文件

1.工程量清单，记录工程实施过程中的各项费用。

2.工程进度报告，反映项目实施过程中的进度情况。

3.工程验收报告，证明项目已按合同约定完成。

六、其他

1.有关项目实施、验收、维护等方面的补充协议。

2.双方认为有必要作为合同附件的其他文件。

双方签字、盖章及日期：

编号：__________

甲方（分包方