2025《工程合同条款》

2025《工程合同通用条款》word版工程合同通用条款本合同由下列双方于年月日订立：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程项目的建设施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5承包范围：第二条合同价款与支付方式2.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：）。2.2价款组成：包括但不限于工程材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金及其他相关费用。2.3付款方式：（1）预付款：甲方应于合同签订后日内支付合同总价的%，即人民币元（大写：）。（2）进度款：按月支付，每月日前支付上月已完成工程量的%。（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后支付至合同总价的%。（4）质保金：剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息退还。2.4付款条件：乙方须提供相应的发票及付款申请单，甲方审核后方可支付。第三条工期与进度3.1计划工期：总工期为日历天，从年月日起至年月日止。3.2开工条件：（1）甲方应于开工前日提供施工现场，办理施工许可证及其他必要手续。（2）乙方应于开工前日提交施工组织设计及开工报告，经甲方批准后方可开工。3.3进度要求：乙方应严格按照施工进度计划组织施工，确保按时完成节点目标。3.4延期责任：（1）因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。（2）因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应支付合同总价的%作为违约金。第四条质量标准与验收4.1质量标准：本工程的质量目标为，施工过程中应执行国家和地方相关质量标准及规范。4.2材料要求：（1）乙方须采购符合设计要求及质量标准的材料，提供合格证明文件。（2）甲方有权对材料进行抽查，如发现质量问题，乙方应立即更换，由此产生的费用由乙方承担。4.3验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽前小时内通知甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序。（2）竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在日内组织验收。4.4质量保修：（1）质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。（2）质保期内，乙方应按甲方要求及时修复质量问题，费用由乙方承担。第五条双方的权利与义务甲方的权利与义务：5.1.1按时支付工程款，提供施工场地及相关资料。5.1.2及时组织验收，协助乙方解决施工中的问题。5.1.3对乙方的施工质量、进度、安全进行监督。乙方的权利与义务：5.2.1按时进场施工，严格按照设计图纸和施工规范进行施工。5.2.2确保施工质量，遵守安全操作规程，做好施工现场管理。5.2.3承担施工期间的安全生产责任，发生事故及时处理并报告甲方。第六条停工与复工6.1停工原因：（1）因甲方原因导致停工，工期相应顺延，甲方应补偿乙方停工损失。（2）因乙方原因导致停工，工期不予顺延，乙方应承担相关责任。6.2复工程序：停工原因消除后，乙方应在日内提出复工申请，经甲方批准后复工。第七条变更与签证7.1变更程序：（1）工程变更应由甲方提出，乙方按变更指令进行施工。（2）变更引起的价款调整按双方协商一致的签证单执行。7.2签证要求：（1）签证应由甲方代表签字确认，并作为结算依据。（2）乙方应在签证事项发生后日内提交签证申请，逾期不予受理。第八条工程保修8.1保修范围：包括但不限于（具体列举）。8.2保修责任：（1）保修期内，乙方接到甲方维修通知后应在小时内响应，日内完成维修。（2）因乙方原因导致的质量问题，维修费用由乙方承担。8.3保修金退还：质保期满后，甲方应在日内退还质保金。第九条不可抗力9.1不可抗力定义：指因自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免的事件。9.2不可抗力处理：（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。（2）因不可抗力造成的损失，由双方协商分担。第十条违约责任10.1甲方违约：（1）逾期支付工程款，每逾期一日，应支付应付金额的%作为违约金。（2）因甲方原因导致工期延误，应赔偿乙方造成的损失。10.2乙方违约：（1）逾期完工，每逾期一日，应支付合同总价的%作为违约金。（2）施工质量不符合要求，乙方应返工并承担返工费用。第十一条争议解决11.1争议协商：双方因合同履行发生争议时，应通过友好协商解决。11.2争议诉讼：协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。12.2合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同附件：本合同附件包括，与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人