泳池防水施工合同

泳池防水施工合同编号：__________

甲方（施工方）：[甲方名称]，住所地：[甲方地址]。

乙方（委托方）：[乙方名称]，住所地：[乙方地址]。

鉴于甲方拥有位于[甲方地址]的泳池，需要进行防水施工，以确保泳池的正常使用和安全，乙方具备相关资质，愿意承接此项施工任务。现甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就泳池防水施工事宜达成如下协议：

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.提供施工所需的泳池现场，包括但不限于场地清理、障碍物移除等，确保施工环境安全、整洁。

2.按时支付乙方施工款项，具体支付方式及时间节点详见本合同第七条款项支付。

3.提供必要的施工图纸、技术资料和施工标准，确保乙方能够按照要求进行施工。

4.配合乙方进行施工过程中的协调工作，如与相关部门沟通、办理施工许可等。

5.对乙方在施工过程中产生的合理损耗予以补偿。

6.对乙方施工期间的安全负责，确保施工人员的人身安全。

乙方责任和义务：

1.按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工标准，在约定的时间内完成泳池防水施工任务。

2.选用符合国家标准的防水材料，确保施工质量。

3.在施工过程中，严格按照操作规程进行，确保施工安全，防止事故发生。

4.对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行妥善处理，不得污染环境。

5.遵守施工现场的安全规定，对施工人员进行安全教育，确保施工人员的安全。

6.按照甲方要求，及时完成施工过程中的质量检查和验收工作。

7.对施工过程中发现的问题及时与甲方沟通，共同协商解决。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照约定的时间、质量和标准完成施工任务。

2.甲方有权对施工过程中的质量进行检查，对不符合要求的部分要求乙方进行整改。

3.乙方有权要求甲方按照约定支付施工款项。

4.乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料和施工标准。

5.双方均有权在合同履行过程中，根据实际情况协商变更合同内容。

双方义务：

1.双方应遵守合同约定，履行各自的权利和义务。

2.双方应按照约定的时间、地点和方式履行合同。

3.双方应保持诚信，不得隐瞒事实，不得欺诈对方。

4.双方应妥善保管合同文本及相关资料，不得遗失或损毁。

5.双方应妥善处理合同履行过程中产生的争议，协商解决。

合同金额与支付方式：

本合同总金额为人民币[总金额]元，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费及管理费等。

支付方式如下：

1.预付款：合同签订后，乙方应在[预付款支付日期]内向甲方支付合同总金额的[预付款比例]%作为预付款，即人民币[预付款金额]元。

2.进度款：施工过程中，根据实际工程进度，甲方应在每个支付节点前[支付节点日期]内向乙方支付已完成的工程量的[进度款比例]%作为进度款。具体支付节点及金额如下：

-第一个支付节点：完成工程量的[百分比]%，支付人民币[金额]元；

-第二个支付节点：完成工程量的[百分比]%，支付人民币[金额]元；

-第三个支付节点：完成工程量的[百分比]%，支付人民币[金额]元；

-以此类推。

3.结算款：施工完成后，乙方应向甲方提交完整的结算报告，甲方应在收到报告后[结算款支付日期]内对乙方完成的工程进行验收，并支付结算款。结算款金额为合同总金额减去已支付的预付款和进度款，即人民币[结算款金额]元。

4.质保金：甲方应在结算款支付后[质保金比例]%的金额作为质保金，保留至工程质保期满，即[质保期结束日期]。

5.任何因甲方原因导致的工程延期、材料价格变动、设计变更等额外费用，应由甲方承担，并按照实际发生的时间、金额和原因，在相应的支付节点内支付给乙方。

6.甲方应在每个支付节点前提供相应的支付凭证，乙方应在收到支付凭证后[确认日期]内确认收讫。

所有支付款项应以人民币现金或银行转账形式进行，具体支付账户信息详见本合同附件。甲方应确保支付款项的及时性和准确性。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

a.若甲方未按时支付乙方款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的[逾期付款利息比例]%作为违约金。

b.若甲方违反合同约定，导致工程延期，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。

c.若甲方提供的施工图纸、技术资料等存在错误或遗漏，导致工程无法按期完成，甲方应承担相应的责任，包括但不限于重新设计、延期施工等。

2.乙方违约责任：

a.若乙方未按约定时间完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的[违约金比例]%作为违约金。

b.若乙方施工质量不符合合同约定，乙方应无条件进行整改，直至符合要求。若整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应损失。

c.若乙方在施工过程中造成甲方或第三方财产损失，乙方应承担全部赔偿责任。

二、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼或向[仲裁机构名称]申请仲裁。

2.如选择诉讼解决，适用中华人民共和国法律，合同签订地为合同争议解决法院的管辖地。

3.如选择仲裁解决，仲裁机构适用[仲裁机构名称]，仲裁规则适用《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》，仲裁地为[仲裁地]。

4.争议解决期间，除争议事项外，本合同的其它条款仍应继续履行。

三、法律适用

本合同适用中华人民共和国法律，任何与合同有关或因合同而产生的争议，均应按照中华人民共和国法律予以解决。

附则：

一、生效条件

本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。本合同生效前，双方应确保已履行完毕所有必要的审批、登记手续，并取得相关许可证。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至泳池防水施工完成并验收合格之日止。合同到期后，如双方无异议，可根据实际情况协商续签。

三、变更与终止条款

1.变更：本合同在履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，需要对合同内容进行变更的，应书面通知对方，并经双方签字（或盖章）后生效。

2.终止：

a.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决。如无法协商一致，任何一方均可通知对方解除合同，并免除违约责任。

b.若一方违反合同约定，致使合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

c.双方协商一致，可终止合同，并按合同约定处理剩余工程及款项。

四、通知

1.除非另有约定，所有与本合同相关的通知应以书面形式发送至对方指定的地址。

2.通知自发送之日起满[通知期限]日，视为送达。

五、合同份数

本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

六、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同如有未尽事宜或与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同附件

本合同附件包括但不限于以下内容：

1.施工图纸、技术资料；

2.施工进度计划；

3.支付方式及时间节点；

4.质量标准及验收办法；

5.争议解决机制；

6.其他双方认为必要的文件。

附件：

1.需求文档：详细说明泳池防水施工的具体需求，包括防水材料的要求、施工工艺、质量标准等。

2.设计方案：包含泳池防水施工的整体设计方案，包括结构图、平面布置图、剖面图等。

3.技术规格：列出用于施工的各类防水材料的品牌、型号、规格、性能指标等。

4.施工图纸：详细标注施工过程中的各个步骤、细节及材料使用情况。

5.材料清单：列出用于施工的全部材料及设备的名称、规格、数量、价格等。

6.施工进度计划：明确施工的各个阶段、时间节点及预期完成日期。

7.质量验收标准：规定防水施工的质量标准、验收流程及验收方法。

8.安全施工措施：详细列出施工过程中的安全操作规程、安全防护措施等。

9.施工现场管理制度：明确施工现场的管理规定，包括人员管理、材料管理、施工纪律等。

10.甲方提供的各类证件复印件：包括但不限于土地使用权证明、施工许可证、营业执照等。

11.乙方资质证明：包括但不限于营业执照、相关资质证书、人员资格证