劳务分包合同范本

劳务分包合同范本一、合同双方甲方（总承包方）：名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________

乙方（劳务分包方）：名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________

二、工程概况1.工程名称：______________________2.工程地点：______________________3.工程内容及规模：详细描述劳务分包的具体工作内容，如[具体工程部位及工作内容列举，例如：主体结构工程中的混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板支设等工作]，以及工程预计完成的建筑面积、长度、高度等规模指标。4.工程立项批准文号：______________________5.资金来源：______________________

三、劳务分包范围及工作内容1.劳务分包范围：明确乙方负责完成的具体劳务工作范围，应与工程概况中的工程内容相呼应，且需涵盖所有与该部分工程相关的劳务作业，确保无遗漏。例如，[具体说明从基础到主体各阶段乙方承担的劳务工作，如基础土方开挖及回填劳务、主体结构施工劳务等]。2.工作内容：提供劳务人员，包括但不限于[列举各类劳务人员，如木工、瓦工、钢筋工、架子工、抹灰工等]，并确保人员具备相应的技能和资质。负责劳务人员的招聘、培训、管理、考勤及工资发放等工作。按照施工图纸、规范及甲方要求，完成劳务分包范围内的所有施工任务，包括但不限于[详细列举各项施工任务，如混凝土的搅拌、运输、浇筑及振捣；钢筋的加工、制作、绑扎；模板的安装、拆除及清理等]。负责施工过程中所需的小型工具、用具及辅材的采购和管理，但不包括[明确指出甲方提供的主要材料和大型机械设备，如钢材、水泥、塔吊等]。配合甲方及其他相关单位进行工程质量检查、验收及整改工作，对自身施工质量负责，确保达到合同约定的质量标准。

四、合同工期1.开工日期：______年____月____日2.竣工日期：______年____月____日3.总日历天数：______天4.工期延误：若因甲方原因导致工期延误，乙方应积极配合，且不承担由此造成的额外费用增加，但甲方应给予乙方合理的工期顺延，并承担乙方因此而产生的窝工、停工等损失，损失计算方式为[详细说明窝工、停工损失的计算方法，如按照劳务人员数量及日工资标准乘以延误天数计算]。若因乙方自身原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。若延误超过[具体天数]天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工期延误，双方应及时协商解决，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。

五、质量标准1.工程质量应达到的标准：本工程质量标准为[具体质量验收规范标准，如符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范的合格标准]。2.质量验收：乙方应严格按照质量标准组织施工，每完成一道工序，必须经甲方及监理单位验收合格后方可进行下一道工序。如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工，直至达到质量标准，返工费用由乙方自行承担。因返工造成工期延误的，按照工期延误条款处理。工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并协助甲方进行工程竣工验收。如验收不合格，乙方应负责整改，直至通过验收。

六、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同劳务分包价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、甲方要求增加或减少工作量等原因导致的价款变化除外。劳务分包价款包含乙方完成劳务分包范围内所有工作所需的费用，包括但不限于劳务人员工资、社保、福利、小型工具用具费、辅材费、管理费、利润、税金等一切费用。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：每月[具体日期]，乙方根据当月实际完成的工作量向甲方提交月度工作量报表及付款申请，甲方在收到报表及申请后[X]个工作日内审核完毕，并支付当月已完工作量价款的[X]%。结算款：工程竣工并通过验收后[X]个工作日内，乙方提交工程结算报告及完整的结算资料，甲方在收到报告及资料后[X]个工作日内完成结算审核。结算审核完成后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至结算价款的[X]%。质保金：结算款支付时，甲方预留结算价款的[X]%作为质保金。质保期为自工程竣工验收合格之日起[具体质保期限]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内将质保金无息返还乙方。

七、双方权利与义务1.甲方权利与义务：权利：对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。根据工程需要，有权调整乙方的劳务作业内容和工作量，但应提前通知乙方。按照合同约定的支付方式和时间，向乙方支付劳务分包价款。对乙方提交的各类报表、资料等进行审核。义务：负责提供施工场地、施工图纸、施工用水用电接口等施工条件，并确保其满足施工要求。组织相关单位对乙方完成的工程进行质量验收，并协助乙方解决施工过程中遇到的与其他施工单位的协调问题。按照合同约定，及时向乙方支付劳务分包价款。向乙方提供必要的技术交底和安全交底。2.乙方权利与义务：权利：按照合同约定，要求甲方支付劳务分包价款。对甲方提出的不合理要求，有权拒绝。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。义务：遵守国家法律法规及施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。按照合同约定的劳务分包范围、工作内容及质量标准，组织施工，确保工程按时、按质、按量完成。负责劳务人员的招聘、培训、管理、考勤及工资发放等工作，确保劳务人员的合法权益得到保障。对施工过程中使用的小型工具、用具及辅材进行妥善保管和使用，如有丢失或损坏，应负责赔偿。做好施工过程中的环境保护和文明施工工作，遵守相关规定，承担因自身原因造成的环境污染和安全事故责任。定期向甲方提交月度工作量报表、施工进度报告、质量报告等资料。

八、安全施工与环境保护1.安全施工：乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，制定安全操作规程，确保施工安全。乙方应为本方劳务人员提供必要的安全防护用品，并监督其正确佩戴和使用。乙方在施工现场应设置明显的安全警示标志，对危险区域进行防护。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时向甲方及相关部门报告。因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的损失；因甲方原因导致的安全事故，双方应根据责任划分承担相应责任。2.环境保护：乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工过程中的扬尘、噪声、废水等污染，保护环境。乙方应合理安排施工时间，避免在居民休息时间进行高噪声作业。如需连续施工，应提前办理相关手续，并公告附近居民。乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，按照规定进行分类存放和运输，不得随意丢弃。

九、材料设备供应1.甲方供应材料设备：甲方负责供应的主要材料和大型机械设备见附件[附件名称]。甲方应按照施工进度计划，及时将材料设备供应至施工现场指定地点，并通知乙方验收。乙方应在收到甲方供应的材料设备后[X]个工作日内进行验收，如发现质量、数量等问题，应及时向甲方提出。甲方应负责处理，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。乙方应负责对甲方供应的材料设备进行妥善保管，因乙方保管不善造成的损失，由乙方负责赔偿。2.乙方自行采购材料设备：乙方自行采购的小型工具、用具及辅材，应符合国家质量标准和工程要求，并提供产品合格证明等资料。乙方采购的材料设备如不符合要求，甲方有权要求乙方更换，由此造成的费用增加及工期延误由乙方承担。

十、保险及担保1.保险：甲方负责办理工程整体的工程保险，乙方应为其劳务人员办理意外伤害保险，并承担保险费用。双方应各自承担因自身原因导致的保险事故责任及损失。2.担保：本合同是否需要提供担保，如有需要，双方应另行签订担保合同，明确担保方式、担保范围、担保期限等内容。

十一、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付劳务分包价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.若乙方未按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务，应按照合同约定承担违约责任。3.若一方违反合同约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失。4.如因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任及赔偿全部损失。

十二、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充