建设工程劳务分包框架协议

建设工程劳务分包框架协议合同编号：__________甲方（发包方）：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]。乙方（承包方）：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]。第一章总则1.协议目的本协议旨在规范甲方与乙方在建设工程劳务分包领域的合作，明确双方的权利和义务，保证劳务分包工作的顺利进行，保障工程质量和安全，避免潜在的纠纷和风险。2.适用范围本协议适用于甲方承包的[具体工程名称]建设工程的劳务分包工作。包括工程的施工、安装、调试等相关劳务活动。3.定义与解释在本协议中，以下术语具有特定的含义：“建设工程”指甲方承包的[具体工程名称]及其相关的工程建设项目。“劳务分包”指乙方按照甲方的要求，提供从事建设工程施工所需的劳务人员及相关服务的行为。“发包方”指甲方，即工程的发包方。“承包方”指乙方，即提供劳务分包服务的一方。第二章劳务分包的范围与内容1.工程概况[具体工程名称]位于[工程具体地点]，工程规模为[具体规模描述]，包括[工程主要内容列举]等。2.劳务工作内容乙方应按照甲方的要求，提供以下劳务工作：（1）施工现场的清理、平整及准备工作。（2）建筑材料的搬运、装卸及堆放。（3）建筑结构的施工，包括钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等。（4）装饰装修工程的施工，如墙面抹灰、地面铺设、门窗安装等。（5）其他与工程建设相关的劳务工作。3.工作地点劳务工作的地点为[具体工程地点]，乙方应按照甲方的要求在指定地点进行劳务作业。第三章劳务分包的期限1.开始时间乙方应于[具体开始日期]开始进行劳务分包工作。2.结束时间乙方应于[具体结束日期]完成劳务分包工作，但因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商延长工期。3.工期延长与缩短如因甲方原因导致工期延长，甲方应书面通知乙方，并承担因工期延长而增加的劳务费用。如因乙方原因导致工期缩短，乙方应承担相应的违约责任。第四章劳务报酬与支付1.劳务报酬的计算方式劳务报酬根据乙方实际完成的劳务工作量计算，单价为[具体单价]元/工日。劳务报酬的计算以甲方现场管理人员的签字确认或相关施工记录为依据。2.支付时间与方式甲方应按照以下时间和方式向乙方支付劳务报酬：（1）每月[支付日期]，甲方应根据乙方当月完成的劳务工作量计算劳务报酬，并在[支付期限]内支付给乙方。（2）劳务报酬的支付方式为[具体支付方式，如银行转账等]。3.代扣代缴税费甲方应按照国家法律法规的规定，代扣代缴乙方应缴纳的个人所得税等税费。第五章双方的权利与义务1.发包方的权利与义务（1）甲方有权对乙方的劳务工作进行监督、检查和指导，要求乙方按照甲方的要求进行施工。（2）甲方应按照本协议的约定向乙方支付劳务报酬。（3）甲方应为乙方提供必要的施工条件，如施工现场、施工用水、用电等。（4）甲方应协调解决乙方在劳务分包工作中遇到的与工程相关的问题。2.承包方的权利与义务（1）乙方有权要求甲方按照本协议的约定支付劳务报酬。（2）乙方应按照甲方的要求和相关施工规范进行劳务作业，保证劳务工作的质量和安全。（3）乙方应负责劳务人员的管理和调度，保证劳务人员的数量和素质满足工程需要。（4）乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，保持施工现场的整洁和秩序。第六章工程质量与安全1.质量标准乙方应按照国家和行业相关标准以及甲方的要求进行劳务作业，保证劳务工作的质量符合工程要求。如因乙方原因导致劳务工作质量不符合要求，乙方应负责返工或整改，直至达到质量要求为止，由此产生的费用由乙方承担。2.安全管理（1）乙方应建立健全安全管理制度，加强对劳务人员的安全教育和培训，提高劳务人员的安全意识和自我保护能力。（2）乙方应按照国家和行业相关安全标准进行劳务作业，采取必要的安全防护措施，保证劳务人员的人身安全和工程安全。（3）如发生安全，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并及时向甲方报告。甲方应协助乙方进行调查和处理，如因乙方原因导致安全，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。3.质量与安全处理如发生质量或安全，双方应立即成立处理小组，进行调查和处理。处理费用由责任方承担。如因双方共同原因导致，双方应根据各自的责任比例承担相应的费用。第七章变更与解除1.变更的程序与要求如甲方需要对劳务分包工作的内容、范围、期限等进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。变更协议作为本协议的补充协议，与本协议具有同等法律效力。2.解除的条件与程序（1）双方协商一致，可以解除本协议。（2）如因一方违约导致对方解除本协议，违约方应承担违约责任。（3）如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法继续履行，双方可以协商解除本协议。第八章违约责任1.双方违约的情形与责任（1）如甲方未按照本协议的约定向乙方支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付劳务报酬的[具体比例]向乙方支付违约金。（2）如乙方未按照本协议的约定进行劳务作业，或劳务工作质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或整改，如乙方拒绝返工或整改，甲方有权扣除相应的劳务报酬，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。（3）如乙方违反本协议的其他约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，如乙方拒不承担违约责任，甲方有权采取法律措施维护自身权益。2.违约责任的承担方式违约责任的承担方式包括支付违约金、赔偿损失、继续履行等。双方应根据违约的具体情况，选择适用相应的违约责任承担方式。第九章争议解决1.争议解决的方式如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁机构与地点本协议未约定仲裁机构与地点，如双方选择仲裁方式解决争议，应另行签订仲裁协议。第十章协议的生效与终止1.协议的生效条件本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.协议的终止条件（1）本协议约定的期限届满。（2）双方协商一致解除本协议。（3）因一方违约导致对方解除本协议。（4）因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法继续履行。第十一章其他条款1.保密条款双方应对在本协议的履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。2.通知与送达双方在本协议履行过程中相互发出的通知、函件等应采用书面形式，并以邮寄、传真、邮件等方式送达。送达地址以本协议中双方填写的地址为准。如一方地址变更，应及时书面通知对方。3.协议的份数与保存本协议一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。本协议的原件应妥善保存，以备查阅。4.不可抗力如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。但应及时通