2025年FIDIC施工合同条件中的相关时限研究

2025年FIDIC施工合同条件中的相关时限研究第一条合同的定义与解释1.1本合同由以下部分组成：本合同协议书；中标通知书；投标书及其附录；招标文件；专用条件；通用条件；技术规范；图纸；构成合同组成部分的其他文件。1.2合同中的某些词句的定义如下："业主"指；"承包商"指；"工程师"指；"项目经理"指承包商指定的负责本项目管理的人员；"合同价款"指根据本合同约定的承包商完成合同约定的全部工程和义务的总金额；"开工日期"指根据合同约定的开工日期；"竣工日期"指根据合同约定的竣工日期；"缺陷责任期"指自工程竣工之日起至缺陷责任期满的期间；"延长工期"指因不可抗力或其他原因导致工期延长的情况；"预付款"指业主根据合同约定向承包商支付的用于工程启动的款项；"进度款"指业主根据合同约定按工程进度支付的款项；"变更"指在工程实施过程中，业主或工程师要求承包商对工程进行的修改或补充；"索赔"指承包商或业主因对方未履行合同义务而向对方提出经济或工期补偿的要求。第二条合同范围与承包内容2.1合同范围包括以下内容：按照技术规范和图纸的要求，完成工程的设计、采购、施工及相关服务；按照合同约定的工期完成工程，并确保工程质量符合相关标准；提供必要的工程资料和竣工验收文件。2.2承包内容包括：工程设计；材料和设备的采购、运输和管理；施工组织与实施；质量控制与验收；安全管理与环境保护；竣工资料的编制与提交。第三条工期与进度控制3.1合同工期3.1.1本合同约定的合同工期为日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日。3.1.2合同工期的计算不包括法定节假日，但包括因承包商原因导致的停工时间。3.2开工3.2.1承包商应在开工日期前日向工程师提交开工报告，工程师应在收到报告后日内予以确认或提出修改意见。3.2.2若承包商未能在合同约定的开工日期前做好开工准备，业主有权要求承包商赔偿由此造成的损失。3.3竣工3.3.1承包商应按合同约定的竣工日期完成工程，并通知业主进行验收。3.3.2若因承包商原因导致工程未能按期竣工，承包商应承担违约责任，并支付逾期竣工违约金，违约金标准为每日元。3.4延期3.4.1因业主原因或不可抗力事件导致工期延误，承包商有权要求延长工期，并可以提出额外费用的补偿。3.4.2承包商应在事件发生后日内向工程师提交延期申请，并附相关证明材料。工程师应在收到申请后日内予以审核。3.5进度计划3.5.1承包商应在开工后日内提交详细的进度计划，经工程师批准后实施。3.5.2若承包商未能按进度计划执行，工程师有权要求承包商调整进度计划，并采取赶工措施。第四条合同价款与支付方式4.1合同价款4.1.1本合同的合同总价为人民币元（大写：）。4.1.2合同总价包括完成全部工程所需的费用，包括但不限于人工费、材料费、机械设备费、管理费、利润、税金等。4.2支付方式4.2.1预付款业主应于开工前向承包商支付预付款，预付款金额为合同总价的%；预付款将在工程进度款中分期扣回，具体扣回方式见专用条款；承包商应在收到预付款后日内向业主提供预付款保函。4.2.2进度款业主按月支付进度款，支付比例为已完成工程量的%；承包商应于每月日前提交当月已完成工程量的报表，业主应在收到报表后日内审核并支付。4.2.3竣工结算工程竣工验收合格后，承包商应在日内提交竣工结算报告；业主应在收到结算报告后日内完成审核，并支付剩余工程款；竣工结算支付完毕后，业主保留合同总价的%作为缺陷责任期保证金。4.3变更与签证4.3.1承包商需在变更事项发生后日内提交变更申请，并附相关资料；4.3.2工程师应在收到变更申请后日内给予书面答复；4.3.3变更涉及的费用调整应在工程进度款或竣工结算中支付。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准5.1.1本工程的质量标准为；5.1.2承包商应严格按照技术规范和图纸进行施工，确保工程质量符合标准。5.2材料与设备5.2.1所有用于工程的材料和设备必须符合技术规范和质量要求；5.2.2承包商需在材料和设备进场前向工程师提交质量证明文件；5.2.3业主有权对材料和设备进行抽检，抽检费用由承包商承担。5.3隐蔽工程验收5.3.1承包商应在隐蔽工程进行前日通知工程师进行验收；5.3.2若工程师未能按时验收，承包商可自行组织验收，并将记录提交工程师；5.3.3隐蔽工程未经验收不得进入下一道工序施工。5.4竣工验收5.4.1工程竣工后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告；5.4.2业主应在收到申请后日内组织验收，承包商应配合验收工作；5.4.3验收不合格的项目，承包商应在日内完成整改并重新申请验收。第六条变更与索赔6.1变更的提出与审批6.1.1变更可由业主、工程师或承包商提出，经双方协商一致后实施；6.1.2变更申请应包含变更理由、技术方案、费用和工期影响分析；6.1.3工程师应在收到变更申请后日内批准或提出修改意见。6.2索赔处理6.2.1承包商应在索赔事件发生后日内向工程师提交索赔申请，并附相关证明材料；6.2.2工程师应在收到索赔申请后日内进行审核，并提出处理意见；6.2.3若业主未按合同约定支付索赔款项，承包商有权暂停施工并要求赔偿损失。6.3争议解决6.3.1合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；6.3.2协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条安全管理与环境保护7.1安全管理7.1.1承包商应建立健全安全管理机构和制度，确保施工安全；7.1.2承包商应为施工现场的工作人员购买意外伤害保险；7.1.3承包商应在施工过程中采取有效措施防止安全事故发生，因承包商原因导致的安全事故责任由承包商承担。7.2环境保护7.2.1承包商应遵守环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响；7.2.2承包商应妥善处理施工废弃物，避免造成环境污染；7.2.3因承包商原因导致的环境污染责任由承包商承担。第八条工程保险8.1工程保险8.1.1承包商应为工程及施工人员购买工程一切险和第三者责任险；8.1.2保险金额应满足工程实际价值和相关法律法规要求；8.1.3保险费用由承包商承担，业主有权检查保险单据。8.2保险理赔8.2.1因保险责任范围内的事件导致的损失，承包商应向保险公司申请理赔；8.2.2保险理赔不足以补偿损失的，双方应协商解决。第九条合同的变更与解除9.1合同变更9.1.1合同 change应由双方协商一致并签订补充协议；9.1.2任何未经双方同意的合同变更均无效。9.2合同解除9.2.1业主有权在承包商严重违约的情况下解除合同，并要求承包商赔偿损失；9.2.2承包商有权在业主严重违约的情况下解除合同，并要求业主赔偿损失。第十条其他条款10.1通知与联系10.1.1合同双方应通过书面形式通知对方；10.1.2任何通知应在送达对方日后视为生效。10.2合同份数10.2.1本合同一式份，业主和承包商各执份；10.2.2本合同自双方签字盖章之日起生效。合同签订地点：合同签