文化中心建筑施工合同

第第页合同编号:________文化中心建筑施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同主体为甲方（文化中心建设单位）与乙方（文化中心建筑施工方）。本合同旨在明确双方在文化中心建筑施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现甲方建设文化中心的目的。甲方委托乙方进行文化中心建筑施工，乙方接受委托，双方达成如下协议：乙方按照甲方要求，在规定的时间和期限内，完成文化中心建筑施工任务，确保工程质量合格，符合国家相关标准和规范。甲方负责必要的施工条件，包括土地、资金、设计图纸等，并承担相应的法律责任。二、价格、支付方式1.合同总价：根据工程量清单及市场价格，经双方协商一致，文化中心建筑施工合同总价为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，乙方提交相关资质证明及施工计划，甲方支付合同总价的20%作为预付款。b.进度款：施工过程中，乙方每月提交工程进度报告及相应的工程量清单，甲方根据实际情况支付已完成工程量的70%。c.结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工报告及结算资料，甲方在30日内支付剩余工程款10%作为结算款。d.质保金：合同总价10%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起计算，质保期满后无质量问题，甲方无息退还质保金。3.付款时间：甲方应在每月25日前支付当月进度款，逾期支付应按日向乙方支付千分之二的违约金。4.付款方式：甲方通过银行转账方式支付款项，具体账户信息以合同附件为准。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成施工任务。2.甲方有责任施工场地，确保乙方施工不受第三方干扰。3.甲方有权监督工程进度和质量，并对不符合合同要求的部分提出整改要求。4.甲方应按时支付工程款项，不得无故拖欠。乙方权利与义务：1.乙方有权利获得合同约定的工程款，并有权要求甲方按照合同约定支付进度款。2.乙方应严格按照合同约定的时间表完成施工任务，确保工程进度。3.乙方应确保施工质量符合国家相关标准和规范，对施工过程中出现的问题负责整改。4.乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全，对因乙方责任造成的安全事故承担责任。5.乙方应配合甲方进行工程验收，并对验收合格后的工程承担一定期限的保修责任。四、质量保证与服务1.质量标准：乙方承诺文化中心建筑施工质量符合国家相关建筑质量标准，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》等。2.工程验收：工程完成后，乙方应提交完整的工程验收资料，甲方组织验收。验收合格后方可交付使用。3.质量保证期：自工程竣工验收合格之日起，乙方为期一年的质量保证服务，对因施工质量问题导致的损坏进行免费维修。4.保修内容：在质量保证期内，因乙方施工质量问题导致的建筑物损坏，乙方应负责修复，直至符合合同规定的质量标准。5.服务响应：乙方应设立专门的客户服务热线，及时响应甲方提出的质量问题，并在接到通知后24小时内作出回应，48小时内提出解决方案。6.质量监督：甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于定期检查、抽样检测等，乙方应予以配合。7.违约责任：若乙方未能保证工程质量，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于修复费用、赔偿损失等。五、履行与变更1.履行期限：本合同约定的施工期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，具体工期根据工程量清单及双方协商确定。2.履行地点：施工地点为甲方的文化中心建设场地，乙方应在此地点完成所有施工任务。3.变更程序：任何合同条款的变更需经双方书面同意，并由双方签字盖章后方可生效。4.工期变更：因下列原因导致工期延误的，乙方有权申请延长工期：a.甲方的施工场地、图纸、设备等不符合约定；b.不可抗力因素；c.国家政策调整；d.甲方原因导致工期延误。5.价格变更：在合同履行过程中，如遇材料价格、人工费等因市场因素发生变动，双方应协商确定新的价格。6.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，并应协商解决合同后续问题。7.合同解除：在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。六、保密条款1.保密内容：双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、合同内容等，均属于保密范围。2.保密义务：双方对本合同内容及相关保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。3.保密期限：本合同的保密义务自合同签订之日起至合同终止后的五年内有效。4.保密例外：以下情况不属于违约行为：a.法律、法规要求公开的信息；b.任何第三方已合法获得的信息；c.双方书面同意公开的信息。5.违约责任：任何一方违反保密义务，导致对方商业秘密泄露的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.保密信息的处理：合同终止后，双方应妥善处理保密信息，不得擅自复制、传播或使用。7.争议解决：因保密条款引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、争议解决1.争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.诉讼管辖：本合同的争议解决诉讼，由合同签订地人民法院管辖。3.争议解决程序：在争议发生后，双方应尽力通过协商解决。若协商无果，任何一方均可向对方发出书面通知，要求启动争议解决程序。4.争议解决费用：因争议解决产生的律师费、诉讼费、鉴定费等费用，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。5.争议解决结果：争议解决结果应以书面形式作出，并对双方具有约束力。6.争议解决期间：在争议解决期间，除非法院另有裁定，双方应继续履行合同义务。7.争议解决保密：双方在争议解决过程中，对争议内容、解决过程及结果负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应严格遵守合同约定。2.合同解除：本合同在履行过程中，任何一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。3.合同终止：合同履行完毕或因双方协商一致终止，合同即告终止。4.合同解除或终止后的处理：合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余工程、设备、材料等，确保工程安全、完整。5.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，合同的解释、履行、争议解决均按照中华人民共和国法律进行。6.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于工程量清单、图纸、技术规范等。7.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.通知送达：除法律另有规定外，本合同中提到的通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达。九、合同签署1.签署时间：本合同自双方代表签字盖章之日起正式生效。2.签署地点：本合同签署地点为甲方指定地点。3.签署代表：甲方授权代表为【甲方代表姓名】