二零二五年度住宅小区基坑支护设计与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度住宅小区基坑支护设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.合同标的2.1基坑支护工程概况2.2设计与施工范围3.合同工期3.1设计工期3.2施工工期4.设计要求4.1设计依据4.2设计深度4.3设计内容5.施工要求5.1施工依据5.2施工质量标准5.3施工安全措施6.设计费用6.1设计费用总额6.2设计费用支付方式7.施工费用7.1施工费用总额7.2施工费用支付方式8.设计与施工进度管理8.1设计进度计划8.2施工进度计划9.质量控制与验收9.1设计质量控制9.2施工质量控制9.3验收标准10.安全生产管理10.1安全生产责任制10.2安全生产措施10.3事故处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.违约责任12.1设计违约责任12.2施工违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称：房地产开发有限公司1.1.2甲方地址：市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.2合同乙方信息1.2.1乙方名称：建筑工程设计研究院1.2.2乙方地址：市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139xxxx56782.合同标的2.1基坑支护工程概况2.1.1工程名称：住宅小区基坑支护工程2.1.2工程地点：市区街道2.1.3工程规模：占地面积约平方米，基坑深度约米2.2设计与施工范围2.2.1设计范围：包括基坑支护方案设计、施工图设计等2.2.2施工范围：包括基坑支护工程的施工、监理等3.合同工期3.1设计工期3.1.1设计开始日期：2025年3月1日3.1.2设计完成日期：2025年4月30日3.2施工工期3.2.1施工开始日期：2025年5月1日3.2.2施工完成日期：2025年10月31日4.设计要求4.1设计依据4.1.1设计规范：按照国家及地方相关设计规范执行4.1.2设计标准：满足甲方要求的功能和性能标准4.2设计深度4.2.1设计深度：达到施工图设计深度4.3设计内容4.3.1基坑支护方案设计4.3.2施工图设计（包括结构、地质、电气、给排水等）5.施工要求5.1施工依据5.1.1施工规范：按照国家及地方相关施工规范执行5.1.2施工标准：满足甲方要求的功能和性能标准5.2施工质量标准5.2.1施工质量达到国家及地方规定的合格标准5.2.2施工质量保证期为一年5.3施工安全措施5.3.1施工现场安全防护措施完善5.3.2施工人员必须遵守安全生产规章制度6.设计费用6.1设计费用总额：人民币叁拾万元整（￥300,000.00）6.2设计费用支付方式6.2.1设计费用分三次支付：6.2.1.1设计开始前支付设计费用总额的30%6.2.1.2设计完成后支付设计费用总额的50%6.2.1.3施工完成并验收合格后支付设计费用总额的20%7.施工费用7.1施工费用总额：人民币捌拾万元整（￥800,000.00）7.2施工费用支付方式7.2.1施工费用分四次支付：7.2.1.1施工开始前支付施工费用总额的20%7.2.1.2施工过程中支付施工费用总额的30%7.2.1.3施工完成后支付施工费用总额的30%7.2.1.4验收合格后支付施工费用总额的20%8.设计与施工进度管理8.1设计进度计划8.1.1设计单位应按照合同约定的设计工期，编制详细的设计进度计划，并及时报送甲方审查。8.1.2设计进度计划应包括各阶段设计工作的开始和结束时间，以及各阶段设计成果的提交时间。8.2施工进度计划8.2.1施工单位应按照合同约定的施工工期，编制详细的施工进度计划，并及时报送甲方审查。8.2.2施工进度计划应包括各施工阶段的开始和结束时间，以及各阶段施工任务的完成情况。9.质量控制与验收9.1设计质量控制9.1.1设计单位应严格按照国家及地方相关设计规范和标准进行设计工作。9.1.2设计单位应定期对设计成果进行自检，确保设计质量。9.2施工质量控制9.2.1施工单位应严格按照设计文件和施工规范进行施工。9.2.2施工单位应建立质量管理体系，确保施工质量。9.3验收标准9.3.1设计验收标准：设计文件应符合国家及地方相关规范和标准，满足甲方要求的功能和性能。9.3.2施工验收标准：施工质量应符合设计文件和施工规范的要求，达到国家及地方规定的合格标准。10.安全生产管理10.1安全生产责任制10.1.1甲方和乙方应共同承担安全生产责任，确保施工过程中的安全。10.1.2乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全生产责任。10.2安全生产措施10.2.1乙方应制定安全生产措施，包括但不限于施工现场的安全防护、施工机械的安全操作等。10.2.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。10.3事故处理10.3.1发生安全事故时，乙方应及时上报甲方，并按照国家及地方相关法律法规进行处理。10.3.2甲方和乙方应共同分析事故原因，采取有效措施防止类似事故再次发生。11.保密条款11.1保密内容11.1.1甲方和乙方在合同履行过程中所涉及的技术、商业等保密信息。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。12.违约责任12.1设计违约责任12.1.1设计单位未按时完成设计工作的，应向甲方支付违约金，违约金按每日设计费用总额的1%计算。12.2施工违约责任12.2.1施工单位未按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金按每日施工费用总额的1%计算。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1甲方和乙方应友好协商解决合同履行过程中的争议。13.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后，仍未在合理期限内纠正的，另一方有权解除合同。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工期全部完成，且甲方对设计成果和施工质量满意。14.2.2双方协商一致解除合同。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2解决合同履行过程中的专业性问题。15.2.3协助合同各方进行沟通和协调。16.第三方介入方式16.1第三方介入方式包括但不限于：16.1.1监理服务16.1.2技术咨询16.1.3质量检测16.1.4法律咨询16.1.5其他辅助服务17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应在其服务合同中明确约定，包括但不限于：17.1.1第三方因其过失导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额不得超过其服务合同约定的金额。18.第三方责任划分18.1第三方责任划分如下：18.1.1第三方在提供监理服务时，应遵守国家有关监理法规和行业标准，对施工过程进行监督，确保工程质量。18.1.2第三方在提供技术咨询时，应基于其专业知识提供咨询服务，但不承担因咨询建议导致的损失责任。18.1.3第三方在提供质量检测服务时，应按照国家标准和合同约定进行检测，并对检测结果负责。18.1.4第三方在提供法律咨询时，应提供专业法律意见，但不承担因法律意见导致的损失责任。19.第三方介入程序19.1第三方介入程序如下：19.1.2第三方应在收到邀请后，按照服务合同约定的时间和要求，开始提供相关服务。19.1.3第三方在提供服务过程中，应与甲方和乙方保持沟通，及时反馈相关信息。20.第三方介入费用20.1第三方介入费用由甲方或乙方承担，具体费用在服务合同中约定。20.2第三方介入费用支付方式：20.2.1按照服务合同约定的支付方式和时间支付。20.2.2甲方或乙方有权根据第三方服务质量和效果，对服务费用进行调整。21.第三方介入合同21.1.1第三方介入的目的和范围。21.1.2第三方介入的期限和方式。21.1.3第三方介入的费用和支付方式。21.1.4第三方的责任和权利。21.1.5第三方介入合同的有效期。22.第三方介入合同的变更与解除22.1第三方介入合同在履行过程中，如需变更或解除，应经甲方、乙方和第三方协商一致。22.2第三方介入合同的变更或解除，不影响本合同其他条款的效力。23.第三方介入合同的争议解决23.1第三方介入合同在履行过程中发生的争议，应按照合同约定或法律规定的方式解决。23.2第三方介入合同争议的解决方式包括但不限于：23.2.1友好协商23.2.2仲裁23.2.3诉讼第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方法定代表人身份证明4.乙方法定代表人身份证明5.第三方服务合同6.设计进度计划表7.施工进度计划表8.设计文件及图纸9.施工方案及施工组织设计10.施工现场安全管理措施11.质量控制计划及检测报告12.甲方支付凭证13.乙方收款凭证14.第三方服务费用支付凭证15.违约金支付凭证16.争议解决相关文件17.合同解除或终止通知书18.其他与本合同相关的文件和资料附件详细要求和说明：1.附件14：提供复印件需加盖公章，并由法定代表人签字或盖章。2.附件5：第三方服务合同需明确服务内容、费用、期限、责任等。3.附件67：进度计划表需详细列出各阶段的时间节点和任务内容。4.附件89：设计文件及图纸需符合国家及地方相关规范和标准。5.附件10：施工现场安全管理措施需确保施工安全。6.附件11：质量控制计划及检测报告需符合国家标准和合同约定。7.附件1213：支付凭证需明确支付金额、日期和用途。8.附件1415：第三方服务费用支付凭证需与第三方服务合同约定一致。9.附件1617：争议解决相关文件需包括争议双方意见、调解或仲裁结果等。10.附件18：其他与本合同相关的文件和资料需根据实际情况提供。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1设计单位未按时完成设计工作。1.2施工单位未按时完成施工任务。1.3第三方未按时提供专业服务。1.4甲方未按时支付设计或施工费用。1.5乙方未按时支付第三方服务费用。1.6任何一方未履行合同约定的保密义务。2.责任认定标准：2.1违约行为一经确认，违约方应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于：2.2.1支付违约金。2.2.2恢复或赔偿损失。2.2.3承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明：3.1设计单位未按时完成设计工作，甲方有权要求设计单位支付违约金，违约金按每日设计费用总额的1%计算。3.2施工单位未按时完成施工任务，甲方有权要求施工单位支付违约金，违约金按每日施工费用总额的1%计算。3.3第三方未按时提供专业服务，甲方有权要求第三方支付违约金，违约金按每日服务费用总额的1%计算。3.4甲方未按时支付设计或施工费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每日欠款总额的1%计算。3.5乙方未按时支付第三方服务费用，第三方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日欠款总额的1%计算。3.6任何一方未履行合同约定的保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任。全文完。二零二五年度住宅小区基坑支护设计与施工合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同当事人1.4合同背景1.5合同目的1.6合同范围1.7合同生效条件1.8合同履行期限第二章设计要求2.1设计原则2.2设计依据2.3设计范围2.4设计标准2.5设计深度2.6设计成果2.7设计变更2.8设计费用第三章施工要求3.1施工依据3.2施工范围3.3施工标准3.4施工组织设计3.5施工进度计划3.6施工现场管理3.7施工安全措施3.8施工质量控制3.9施工验收标准第四章设计费用及支付4.1设计费用总额4.2设计费用构成4.3设计费用支付方式4.4设计费用支付时间4.5设计费用调整第五章施工费用及支付5.1施工费用总额5.2施工费用构成5.3施工费用支付方式5.4施工费用支付时间5.5施工费用调整第六章合同变更6.1合同变更条件6.2合同变更程序6.3合同变更责任6.4合同变更费用第七章合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除责任第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任追究第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十章合同生效、终止及解除10.1合同生效10.2合同终止10.3合同解除第十一章其他约定11.1保密条款11.2通知条款11.3不可抗力条款11.4法律适用11.5合同附件第十二章合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署当事人第十三章合同附件13.1设计图纸13.2设计说明书13.3施工图纸13.4施工组织设计13.5付款凭证13.6合同变更文件13.7其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度住宅小区基坑支护设计与施工合同”。1.2合同签订日期本合同签订日期为二零二五年一月一日。1.3合同当事人甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.4合同背景甲方拟在[项目地址]建设住宅小区，为保障基坑支护安全，特委托乙方进行基坑支护设计与施工。1.5合同目的本合同旨在明确甲乙双方在基坑支护设计与施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.6合同范围本合同范围包括基坑支护设计、施工、验收、保修等全过程。1.7合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。1.8合同履行期限本合同履行期限为自合同生效之日起至基坑支护工程验收合格之日止。第二章设计要求2.1设计原则设计应遵循安全、经济、合理、环保的原则。2.2设计依据设计依据包括但不限于国家相关设计规范、甲方提供的地质资料、现场实际情况等。2.3设计范围设计范围包括基坑支护方案、施工图设计、施工技术要求等。2.4设计标准设计标准应符合国家现行相关规范和标准。2.5设计深度设计深度应满足施工图设计的要求。2.6设计成果设计成果包括但不限于设计说明书、施工图纸、计算书等。2.7设计变更设计变更需经甲乙双方协商一致，并签署书面变更协议。2.8设计费用设计费用总额为[设计费用]，支付方式为[支付方式]。第三章施工要求3.1施工依据施工依据包括但不限于设计图纸、施工规范、现场实际情况等。3.2施工范围施工范围包括基坑支护的施工、验收、保修等全过程。3.3施工标准施工标准应符合国家现行相关规范和标准。3.4施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计，报甲方审批。3.5施工进度计划乙方应制定合理的施工进度计划，并确保按时完成。3.6施工现场管理乙方应负责施工现场的管理，确保施工安全和质量。3.7施工安全措施乙方应采取必要的安全措施，确保施工安全。3.8施工质量控制乙方应严格控制施工质量，确保工程质量符合要求。第四章设计费用及支付4.1设计费用总额设计费用总额为[设计费用]。4.2设计费用构成设计费用包括但不限于设计人员费用、设计材料费用、设计设备费用等。4.3设计费用支付方式设计费用支付方式为[支付方式]。4.4设计费用支付时间设计费用支付时间为[支付时间]。4.5设计费用调整设计费用如有变动，双方应协商一致并签署书面协议。第五章施工费用及支付5.1施工费用总额施工费用总额为[施工费用]。5.2施工费用构成施工费用包括但不限于施工人员费用、施工材料费用、施工设备费用等。5.3施工费用支付方式施工费用支付方式为[支付方式]。5.4施工费用支付时间施工费用支付时间为[支付时间]。5.5施工费用调整施工费用如有变动，双方应协商一致并签署书面协议。第六章合同变更6.1合同变更条件合同变更条件包括但不限于设计变更、施工条件变化等。6.2合同变更程序合同变更程序为：甲乙双方协商一致，签署书面变更协议。6.3合同变更责任合同变更责任由变更方承担。6.4合同变更费用合同变更费用由变更方承担。第七章合同解除7.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。7.2合同解除程序合同解除程序为：甲乙双方协商一致，签署书面解除协议。7.3合同解除责任合同解除责任由违约方承担。第八章争议解决8.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。8.2争议解决机构[仲裁机构名称]仲裁地点：[仲裁地点]8.3争议解决程序争议发生后，双方应在[争议解决期限]内协商解决；协商不成的，可向[争议解决机构]申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九章合同生效、终止及解除9.1合同生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止（1）合同约定的工程验收合格；（2）合同约定的期限届满；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。9.3合同解除合同解除按照第七章“合同解除”的相关规定执行。第十章其他约定10.1保密条款甲乙双方对本合同内容以及项目实施过程中的商业秘密负有保密义务。10.2通知条款双方的通知应以书面形式发送，并注明收件人地址。通知自发送之日起[通知期限]后视为送达。10.3不可抗力条款本合同所指的不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第十一章合同附件11.1设计图纸11.2设计说明书11.3施工图纸11.4施工组织设计11.5付款凭证11.6合同变更文件11.7其他相关文件第十二章合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署当事人甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________法定代表人（签字）：________________授权代表（签字）：________________授权代表（签字）：________________日期：___________________________日期：___________________________第十三章合同解除13.1合同解除条件合同解除条件按照第七章“合同解除”的相关规定执行。13.2合同解除程序合同解除程序按照第七章“合同解除”的相关规定执行。13.3合同解除责任合同解除责任按照第七章“合同解除”的相关规定执行。第十四章合同补充14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。14.2本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________法定代表人（签字）：________________授权代表（签字）：________________授权代表（签字）：________________日期：___________________________日期：___________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款说明：甲方在基坑支护设计与施工过程中拥有最终决策权，包括但不限于设计方案的选择、施工方案的确定、施工进度的调整等。条款：第15.1条甲方主导权甲方对本合同项下的基坑支护设计与施工拥有最终决策权，乙方应严格按照甲方的要求进行设计和施工。1.2设计变更审批条款说明：甲方有权对设计进行必要的变更，乙方应积极配合，并确保变更后的设计符合相关规范和安全要求。条款：第15.2条设计变更审批甲方提出的任何设计变更均需经乙方确认，并在[确认期限]内完成变更设计。变更设计费用由变更原因方承担。1.3施工进度控制条款说明：甲方有权对施工进度进行监控，乙方应按照甲方的要求调整施工进度，确保工程按期完成。条款：第15.3条施工进度控制乙方应按照甲方批准的施工进度计划进行施工，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的责任。1.4质量监督条款说明：甲方有权对施工质量进行监督，乙方应接受甲方的质量检查，并对不合格部分进行整改。条款：第15.4条质量监督甲方有权对施工质量进行监督，乙方应配合甲方进行质量检查，并对检查中发现的不合格部分进行整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款说明：乙方在基坑支护设计与施工过程中拥有主导权，包括但不限于设计方案的制定、施工方案的执行、施工质量的控制等。条款：第16.1条乙方主导权乙方对本合同项下的基坑支护设计与施工拥有主导权，甲方应尊重乙方的专业判断和决策。2.2设计方案选择条款说明：乙方有权根据专业知识和经验选择合适的设计方案，甲方应予以认可。条款：第16.2条设计方案选择乙方有权根据工程实际情况和规范要求选择设计方案，甲方应在[确认期限]内对设计方案进行确认。2.3施工方案执行条款说明：乙方应确保施工方案的执行符合设计要求和安全规范。条款：第16.3条施工方案执行乙方应严格按照设计要求和施工规范执行施工方案，确保工程质量和安全。2.4施工质量控制条款说明：乙方应建立严格的质量控制体系，确保施工质量达到合同要求。条款：第16.4条施工质量控制乙方应建立完善的质量控制体系，对施工过程进行全程监控，确保施工质量达到合同要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构条款说明：本合同引入第三方中介机构，负责对设计、施工、质量等方面进行监督和评估。条款：第17.1条中介机构本合同引入[中介机构名称]作为第三方中介机构，负责对设计、施工、质量等方面进行监督和评估。3.2中介机构职责条款说明：明确第三方中介机构的职责，包括但不限于现场监督、质量评估、进度监控等。条款：第17.2条中介机构职责（1）对设计、施工、质量等方面进行现场监督；（2）对工程质量进行评估；（3）对施工进度进行监控；（4）对合同履行情况进行评估。3.3中介机构费用条款说明：明确第三方中介机构的费用构成和支付方式。条款：第17.3条中介机构费用（1）监督费用；（2）评估费用；（3）其他相关费用。中介机构费用支付方式为[支付方式]，支付时间为[支付时间]。3.4中介机构报告条款说明：第三方中介机构应定期向甲乙双方提交工作报告，报告内容包括但不限于监督情况、评估结果等。条款：第17.4条中介机构报告（1）现场监督情况；（2）质量评估结果；（3）施工进度监控情况；（4）合同履行情况评估。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.设计说明书3.施工图纸4.施工组织设计5.付款凭证6.合同变更文件7.第三方中介机构报告8.争议解决相关文件9.不可抗力事件证明10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按约定时间完成设计或施工任务。认定：甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成设计或施工任务，如乙方未按时完成，则视为违约。2.违约行为：乙方提供的工程设计或施工质量不符合合同约定或国家标准。认定：甲方有权要求乙方对不合格的工程设计或施工进行整改，如乙方整改后仍不符合要求，则视为违约。3.违约行为：乙方未按约定支付设计或施工费用。认定：甲方有权要求乙方按照合同约定的支付方式进行支付，如乙方未按时支付，则视为违约。4.违约行为：甲方未按约定支付设计或施工费用。认定：乙方有权要求甲方按照合同约定的支付方式进行支付，如甲方未按时支付，则视为违约。5.违约行为：一方未履行保密义务，泄露对方商业秘密。认定：任何一方泄露对方商业秘密，均视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院对争议进行审理和判决的一种法律程序。4.违约责任：指当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。5.保密条款：指合同中关于保密义务的条款，要求当事人对合同内容或商业秘密进行保密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计或施工过程中出现设计变更。解决办法：双方协商一致后，签署书面变更协议，调整设计或施工方案。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方立即进行整改，甲方进行验收，直至问题得到解决。3.问题：施工进度延误。解决办法：乙方分析原因，提出解决方案，甲方审批后实施。4.问题：设计或施工费用变动。解决办法：双方协商一致后，签署书面协议，调整合同费用。五、所有应用场景：1.住宅小区基坑支护设计与施工。2.商业楼宇基坑支护设计与施工。3.公共设施基坑支护设计与施工。4.工业园区基坑支护设计与施工。5.其他需要基坑支护的工程项目。全文完。二零二五年度住宅小区基坑支护设计与施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（住宅小区开发商）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：______________________联系电话：_____________________2.乙方（基坑支护设计与施工单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：______________________联系电话：_____________________3.其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，鉴于甲方拟在_________________________（具体位置）建设住宅小区，为确保工程安全，特委托乙方进行基坑支护设计与施工。本合同旨在明确双方的权利义务，规范双方在基坑支护设计与施工过程中的行为，确保工程顺利进行。2.2合同依据（1）中华人民共和国合同法；（2）建设工程质量管理条例；（3）建筑工程施工许可管理办法；（4）建筑基坑支护技术规范；（5）其他相关法律法规及标准。三、定义与解释3.1专业术语（1）基坑支护：指为防止基坑在开挖过程中发生坍塌、滑动等破坏现象，采取的一系列技术措施。（2）设计图纸：指乙方根据甲方提供的地质资料，按照相关规范和要求编制的基坑支护设计方案图纸。（3）施工：指乙方根据设计图纸，采用相应技术措施，对基坑进行支护施工。3.2关键词解释（1）支护结构：指在基坑开挖过程中，为防止土体失稳而设置的临时或永久性结构。（2）支撑：指在支护结构中，用以承受土体侧压力和垂直荷载的构件。（3）锚杆：指将锚杆插入土体中，通过锚固作用，将土体与锚杆连接，达到加固土体的目的。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）有权要求乙方按照设计图纸和相关规范进行基坑支护设计与施工。（2）有权对乙方的设计和施工过程进行监督、检查，并提出改进意见。（3）有权要求乙方在合同约定的时间内完成基坑支护设计与施工。（4）按照合同约定支付乙方基坑支护设计与施工费用。4.2乙方的权利和义务（1）按照甲方要求，进行基坑支护设计与施工。（2）按照合同约定的时间完成基坑支护设计与施工，确保工程质量和安全。（3）对甲方提供的地质资料进行充分研究，确保设计方案的合理性和可行性。（4）在施工过程中，严格执行相关规范，确保施工安全和质量。（5）按照合同约定的时间，向甲方提交施工完毕后的验收报告。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费：乙方根据甲方提供的地质资料及设计要求，编制基坑支护设计方案的费用。2.施工费：乙方进行基坑支护施工所需的各项费用，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。3.监理费：为确保施工质量和安全，甲方委托第三方监理单位进行现场监理的费用。4.其他费用：因工程变更、设计优化等原因产生的其他费用。7.2支付方式1.乙方在设计阶段完成设计图纸后，甲方支付设计费的30%作为预付款。2.乙方在施工阶段，每完成合同约定的工作量，甲方支付已完成工作量的30%作为进度款。3.乙方在施工完毕后，甲方支付剩余的40%作为竣工款。4.乙方提交竣工验收报告并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的10%作为质保金。7.3支付时间1.预付款支付时间为设计图纸完成后15个工作日内。2.进度款支付时间为每完成合同约定的工作量后15个工作日内。3.竣工款支付时间为乙方提交竣工验收报告并经甲方验收合格后15个工作日内。4.质保金支付时间为质保期满后15个工作日内。7.4支付章件1.甲方在支付款项前，需提供相应的付款申请、发票、收款凭证等章件。2.乙方在收到款项后，应及时提供相应的收款证明。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的1%每日计算。2.若甲方未按合同约定提供相关资料，导致乙方无法按期完成设计或施工，甲方应承担相应责任。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定完成设计或施工，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价的1%每日计算。2.若乙方在施工过程中出现质量事故，应承担全部责任，赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式为：违约金额=违约金×违约天数。2.甲方和乙方应按照国家相关法律法规和合同约定，协商确定赔偿金额和方式。九、保密条款9.1保密内容1.甲方提供的地质资料、设计图纸、施工方案等。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。3.任何涉及本合同的其他保密信息。9.2保密期限1.本合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式1.双方对本合同保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害；2.战争、动乱等社会事件；3.政府政策、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方，并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决，尽量减少损失。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害；2.战争、动乱等社会事件；3.政府政策、法规的变更等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。2.调解：双方可选择具有资质的调解机构进行调解。3.仲裁：双方可选择具有资质的仲裁机构进行仲裁。4.诉讼：双方可选择有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.乙方在进行基坑支护设计与施工过程中，因违反合同约定而产生的责任和义务。2.甲方因政府政策、法规的变更等原因，需要变更合同主体时。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对乙方设计图纸、施工方案等知识产权的审查权。2.甲方保留对乙方施工过程中的质量、安全进行监督的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间，对乙方设计、施工过程中的重大变更进行审批的权利。2.甲方保留在合同履行期间，因不可抗力等原因导致合同无法履行时，要求乙方承担相应责任的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改和补充，均应以书面形式进行。2.修改和补充的内容经双方签字确认后生效。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。2.修改和补充的内容对本合同原有条款的效力不产生影响。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行。2.双方应就合同履行过程中出现的问题及时沟通、协商解决。15.2协作与配合方式1.双方应通过电话、邮件、书面等形式进行沟通和协作。2.双方应按照合同约定的时间、地点、方式等进行配合。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律法规。2.双方在履行合同过程中产生的争议，应依照中华人民共和国法律法规进行解决。16.2合同的完整性和独立性1.本合同为独立文件，其内容与本合同附件具有同等法律效力。2.本合同附件为本合同不可分割的组成部分。16.3增减条款1.本合同签订后，未经双方书面同意，不得增减合同条款。2.本合同增减条款经双方签字确认后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（住宅小区开发商）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：______________________联系电话：_____________________签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________乙方（基坑支护设计与施工单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：______________________联系电话：_____________________签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________其他相关方（如有）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：______________________联系电话：_____________________签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.地质勘察报告4.施工进度计划5.施工质量检验报告6.施工安全措施7.施工变更记录8.付款申请及凭证9.竣工验收报告10.争议解决协议11.保密协议12.不可抗力事件证明13.协作配合记录14.合同修改和补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付款项：认定标准为甲方未在规定时间内支付款项。未按合同约定提供相关资料：认定标