2024政工程分包合同范本:建筑工程质量检测分包协议3篇_第1页
2024政工程分包合同范本:建筑工程质量检测分包协议3篇_第2页
2024政工程分包合同范本:建筑工程质量检测分包协议3篇_第3页
2024政工程分包合同范本:建筑工程质量检测分包协议3篇_第4页
2024政工程分包合同范本:建筑工程质量检测分包协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024政工程分包合同范本:建筑工程质量检测分包协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3检测机构基本信息2.合同标的及范围2.1工程项目名称2.2工程项目地点2.3工程项目规模2.4工程项目质量标准3.合同工期及进度安排3.1合同工期3.2进度安排3.3工期延误责任4.质量要求及检测标准4.1质量要求4.2检测标准4.3检测方法5.检测费用及支付方式5.1检测费用5.2支付方式5.3付款期限6.技术资料及文件提供6.1技术资料提供6.2文件提供6.3资料及文件审核7.检测过程中的责任与义务7.1分包方责任7.2总包方责任7.3检测机构责任8.检测结果的处理8.1检测结果确认8.2检测结果反馈8.3检测结果争议处理9.合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任10.3检测机构违约责任11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效12.2合同终止13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:检测方案13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同解释14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方地址:____________________1.1.3分包方联系人:___________________1.1.4分包方联系电话:__________________1.1.5分包方资质证书编号:________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:____________________1.2.2总包方地址:____________________1.2.3总包方联系人:___________________1.2.4总包方联系电话:__________________1.2.5总包方资质证书编号:________________1.3检测机构基本信息1.3.1检测机构名称:____________________1.3.2检测机构地址:____________________1.3.3检测机构联系人:___________________1.3.4检测机构联系电话:__________________1.3.5检测机构资质证书编号:________________2.合同标的及范围2.1工程项目名称:____________________2.2工程项目地点:____________________2.3工程项目规模:____________________2.4工程项目质量标准:__________________3.合同工期及进度安排3.1合同工期:____________________3.2进度安排:____________________3.3工期延误责任:____________________4.质量要求及检测标准4.1质量要求:____________________4.2检测标准:____________________4.3检测方法:____________________5.检测费用及支付方式5.1检测费用:____________________5.2支付方式:____________________5.3付款期限:____________________6.技术资料及文件提供6.1技术资料提供:____________________6.2文件提供:____________________6.3资料及文件审核:____________________7.检测过程中的责任与义务7.1分包方责任7.1.1负责按照合同约定进行检测工作7.1.2保证检测设备的完好和检测数据的准确性7.1.3及时向总包方和检测机构反馈检测情况7.2总包方责任7.2.1提供必要的检测条件和设施7.2.2配合分包方进行检测工作7.2.3对检测过程中出现的问题进行协调和处理7.3检测机构责任7.3.1对分包方的检测工作进行监督和指导7.3.2对检测数据进行分析和评估7.3.3向总包方提供检测报告和意见8.检测结果的处理8.1检测结果确认8.1.1分包方应在检测完成后3个工作日内向总包方提交检测报告8.1.2总包方应在收到检测报告后2个工作日内进行审核确认8.2检测结果反馈8.2.1检测结果不符合质量标准的,分包方应立即采取措施进行整改8.2.2总包方应在收到检测报告后1个工作日内通知分包方整改要求8.3检测结果争议处理8.3.1对检测结果的争议,双方应协商解决8.3.2协商不成的,可提交相关资质的第三方机构进行鉴定9.合同变更及解除9.1合同变更9.1.1合同任何一方提出变更,应提前30日书面通知对方9.1.2双方协商一致后,应签订书面变更协议9.2合同解除9.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除9.2.2因不可抗力导致合同无法履行,合同自动解除10.违约责任10.1分包方违约责任10.1.1分包方未按时完成检测工作,每延误一日应支付总包方违约金____元10.1.2检测结果不符合合同约定,分包方应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失10.2总包方违约责任10.2.1总包方未按时提供检测条件,每延误一日应支付分包方违约金____元10.2.2总包方违反合同约定,造成分包方损失的,应承担赔偿责任10.3检测机构违约责任10.3.1检测机构未按时提交检测报告,每延误一日应支付总包方违约金____元10.3.2检测机构提供虚假检测数据,应承担相应法律责任11.争议解决方式11.1争议解决途径11.1.1双方应通过协商解决争议11.1.2协商不成的,可提交合同签订地的人民法院诉讼解决11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院11.3争议解决程序11.3.1争议双方应按照法定程序进行诉讼12.合同生效及终止12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效12.2合同终止12.2.1合同履行完毕或解除后,合同终止13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:检测方案13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.2合同解释14.2.1本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行14.3合同份数14.3.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方,包括但不限于鉴定机构、调解机构、仲裁机构、监理机构、咨询机构等。15.1.2第三方应当具备相应的资质和执业资格,能够独立、公正地履行其职责。15.2第三方介入情形15.2.1当合同双方在履行合同过程中发生争议,且协商不成时,可引入第三方介入。1.对检测结果的争议进行鉴定;2.对合同履行情况进行监督和评估;3.对合同履行过程中的违约行为进行调解或仲裁。15.3第三方选择15.3.1第三方的选择应由合同双方协商确定,也可由一方提出,经另一方同意后确定。15.3.2第三方确定后,双方应签订书面协议,明确第三方的职责和权限。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成合同一方损失的,应承担相应的赔偿责任。15.4.2第三方的责任限额由合同双方在签订第三方协议时约定,但不得低于法律规定的最低责任限额。15.5第三方介入程序15.5.1第三方介入程序如下:1.合同双方协商确定第三方;2.双方签订第三方协议,明确第三方职责和权限;3.第三方根据协议履行职责,并向合同双方提交报告;4.合同双方根据第三方报告进行后续处理。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方在引入第三方介入时,应提前通知乙方,并确保乙方有足够的时间了解第三方介入情况。16.1.2甲方应保证第三方介入不会对乙方的合法权益造成损害。16.2乙方额外条款16.2.1乙方在引入第三方介入时,应提前通知甲方,并确保甲方有足够的时间了解第三方介入情况。16.2.2乙方应保证第三方介入不会对甲方的合法权益造成损害。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与合同双方的关系17.1.1第三方应独立于合同双方,不得偏袒任何一方。17.1.2第三方在履行职责过程中,应遵守法律法规和行业规范。17.2第三方与检测机构的关系17.2.1第三方对检测机构的监督和指导,应以不影响检测机构的独立性和专业性为原则。17.2.2第三方应尊重检测机构的专业判断,不得干预其正常工作。17.3第三方与监理机构的关系17.3.1第三方在监理机构监督下进行工作,应遵守监理机构的要求。17.3.2第三方应向监理机构提供必要的资料和报告,接受监理机构的监督。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。附件说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程项目的具体内容和数量,作为结算依据。2.附件二:检测方案详细要求:包括检测项目的名称、检测方法、检测标准、检测周期、检测人员等信息。附件说明:检测方案是指导检测工作的文件,明确了检测的具体内容和方法,确保检测工作的规范性和有效性。3.附件三:检测设备清单详细要求:包括检测设备的名称、型号、规格、数量、制造商等信息。附件说明:检测设备清单是确保检测工作顺利进行的重要文件,明确了检测所需设备的种类和数量。4.附件四:检测人员资质证书详细要求:包括检测人员的姓名、职务、资质证书编号、有效期等信息。附件说明:检测人员资质证书是确保检测人员具备相应资质的证明,用于保证检测工作的专业性和准确性。5.附件五:合同变更协议详细要求:包括变更事项、变更原因、变更内容、变更日期等信息。附件说明:合同变更协议是双方协商一致后对合同内容进行变更的书面文件,用于明确变更的具体内容和生效日期。6.附件六:违约责任认定书详细要求:包括违约行为、违约事实、违约责任认定、赔偿金额等信息。附件说明:违约责任认定书是认定违约行为和责任的重要文件,用于明确违约方的责任和赔偿金额。7.附件七:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等信息。附件说明:争议解决协议是双方在发生争议时,选择解决方式的重要文件,用于明确争议解决的具体流程。8.附件八:第三方协议详细要求:包括第三方名称、职责、权限、责任限额等信息。附件说明:第三方协议是明确第三方介入合同履行过程中的权利和义务的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按时完成检测工作,导致工程进度延误。1.2分包方提供的检测数据不准确,导致工程质量问题。1.3总包方未按时提供检测条件,影响检测工作。1.4检测机构未按时提交检测报告,导致工程进度延误。2.违约责任认定标准:2.1分包方未按时完成检测工作,每延误一日应支付总包方违约金____元。2.2分包方提供的检测数据不准确,导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任。2.3总包方未按时提供检测条件,每延误一日应支付分包方违约金____元。2.4检测机构未按时提交检测报告,每延误一日应支付总包方违约金____元。3.违约责任示例说明:3.1分包方因设备故障导致检测工作延误3天,应向总包方支付违约金____元。3.2检测机构提交的检测报告存在重大错误,导致工程返工,分包方应承担相应的赔偿责任。3.3总包方未按时提供检测场所,导致检测工作延误5天,应向分包方支付违约金____元。3.4检测机构未按时提交检测报告,导致工程进度延误7天,应向总包方支付违约金____元。全文完。2024政工程分包合同范本:建筑工程质量检测分包协议1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、工程质量检测分包范围1.工程质量检测项目2.检测标准与规范3.检测方法与设备4.检测时间安排三、合同双方的权利与义务1.分包方的权利2.分包方的义务3.总包方的权利4.总包方的义务四、工程质量检测费用1.费用构成2.费用支付方式3.费用结算时间4.费用调整条款五、工程质量检测报告1.报告内容与格式2.报告提交时间3.报告审核与确认4.报告修改与补充六、违约责任1.分包方违约责任2.总包方违约责任3.违约金的计算与支付4.违约责任的解除七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限八、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理4.合同解除的效力九、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理4.合同终止的效力十、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案手续3.合同备案机构4.合同备案期限十一、合同附件1.工程质量检测分包协议附件一2.工程质量检测分包协议附件二3.工程质量检测分包协议附件三4.其他相关附件十二、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同签署单位十三、合同变更与补充1.合同变更程序2.合同补充条款3.合同变更与补充的效力4.合同变更与补充的备案十四、其他约定事项1.合同保密条款2.法律适用与管辖3.合同解除后的保密义务4.合同终止后的后续处理合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024政工程分包合同范本:建筑工程质量检测分包协议2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年__月__日4.合同双方基本信息:a.分包方:1.单位名称:2.法定代表人:3.联系人:4.联系电话:b.总包方:1.单位名称:2.法定代表人:3.联系人:4.联系电话:5.合同签订地点:____市____区____路____号二、工程质量检测分包范围1.工程质量检测项目:a.基础工程检测b.结构工程检测c.门窗工程检测d.防水工程检测e.装饰工程检测2.检测标准与规范:a.国家相关标准b.行业规范c.地方标准3.检测方法与设备:a.检测方法:按照国家及行业相关规范进行b.检测设备:符合国家标准和行业规定4.检测时间安排:a.检测进度与工程进度相匹配b.检测时间应提前通知总包方三、合同双方的权利与义务1.分包方的权利:a.按合同约定进行工程质量检测b.要求总包方提供必要的检测条件c.获得检测费用2.分包方的义务:a.严格按照合同约定进行检测b.保证检测结果的准确性c.提供检测报告3.总包方的权利:a.要求分包方按照合同约定进行检测b.检查检测过程和结果c.确认检测报告4.总包方的义务:a.提供检测所需的资料和条件b.支付检测费用c.对检测结果有异议时,要求分包方重新检测四、工程质量检测费用1.费用构成:a.检测人员费用b.检测设备使用费c.检测材料费d.检测报告编制费2.费用支付方式:a.按检测项目分期支付b.按月支付3.费用结算时间:a.每月结算一次b.检测项目完成后结算4.费用调整条款:a.因政策调整导致费用变化的,按调整后的政策执行b.因工程变更导致费用变化的,双方协商确定五、工程质量检测报告1.报告内容与格式:a.报告应包括检测项目、检测方法、检测数据、检测结果等内容b.报告格式应符合国家标准和行业规范2.报告提交时间:a.检测完成后5个工作日内提交b.总包方要求延期提交的,双方协商确定3.报告审核与确认:a.总包方对报告进行审核b.分包方对报告内容负责4.报告修改与补充:a.总包方对报告有异议时,分包方应进行修改或补充b.修改或补充后的报告应重新提交总包方审核六、违约责任1.分包方违约责任:a.未按合同约定进行检测,造成工程质量问题的,承担相应责任b.检测结果不真实,造成工程质量问题的,承担相应责任c.未按时提交检测报告,造成工程质量问题的,承担相应责任2.总包方违约责任:a.未按合同约定提供检测条件,造成检测工作无法进行的,承担相应责任b.未按时支付检测费用,造成分包方损失的,承担相应责任c.对检测报告有异议,未及时提出,造成工程质量问题的,承担相应责任3.违约金的计算与支付:a.违约金的计算方式按合同约定b.违约金应在违约行为发生后____个工作日内支付4.违约责任的解除:a.违约方未按约定履行违约责任的,另一方有权解除合同b.解除合同后,违约方应承担相应的违约责任七、争议解决1.争议解决方式:a.优先通过协商解决b.协商不成的,提交仲裁委员会仲裁2.争议解决机构:a.选择的仲裁委员会3.争议解决程序:a.仲裁委员会受理争议b.双方按照仲裁委员会的规定提交证据和陈述c.仲裁委员会做出裁决4.争议解决期限:a.仲裁期限按仲裁委员会的规定执行八、合同解除1.合同解除条件:a.双方协商一致b.出现不可抗力因素c.违约方严重违约d.法律法规规定的其他情形2.合同解除程序:a.提出解除合同的一方应书面通知对方b.双方应就合同解除后的相关事宜进行协商3.合同解除后的处理:a.双方应按照合同约定处理已完成的工程部分4.合同解除的效力:a.合同解除后,双方的权利义务终止b.合同解除不影响已发生的违约责任九、合同终止1.合同终止条件:a.合同约定的期限届满b.工程质量检测任务完成c.双方协商一致d.法律法规规定的其他情形2.合同终止程序:a.双方应就合同终止后的相关事宜进行协商b.双方签署合同终止协议3.合同终止后的处理:a.双方应按照合同约定处理已完成的工程部分4.合同终止的效力:a.合同终止后,双方的权利义务终止b.合同终止不影响已发生的违约责任十、合同生效与备案1.合同生效条件:a.双方签字盖章b.合同内容完整、明确c.合同符合法律法规的规定2.合同备案手续:a.双方应按照法律法规的规定办理合同备案手续b.合同备案机构3.合同备案期限:a.合同备案应在合同签订后____个工作日内完成4.合同备案的效力:a.合同备案后,具有法律效力十一、合同附件1.工程质量检测分包协议附件一2.工程质量检测分包协议附件二3.工程质量检测分包协议附件三4.其他相关附件十二、合同签署1.合同签署日期:____年__月__日2.合同签署地点:____市____区____路____号3.合同签署人员:a.分包方代表:1.姓名:2.职务:3.签字:b.总包方代表:1.姓名:2.职务:3.签字:十三、合同变更与补充1.合同变更程序:a.双方协商一致b.签订合同变更协议2.合同补充条款:a.任何补充条款均应经双方书面同意3.合同变更与补充的效力:a.合同变更与补充协议具有同等法律效力b.合同变更与补充协议应在合同签订后____个工作日内完成备案十四、其他约定事项1.合同保密条款:a.双方应对合同内容保密b.未经对方同意,不得向任何第三方泄露2.法律适用与管辖:a.本合同适用中华人民共和国法律b.争议解决地点:____市____区人民法院3.合同解除后的保密义务:a.合同解除后,双方仍应遵守保密条款4.合同终止后的后续处理:a.双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜____________________(分包方代表签字)____________________(总包方代表签字)____________________(分包方单位盖章)____________________(总包方单位盖章)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款:a.甲方有权根据工程进度和质量要求,对乙方的工作计划进行调整。b.甲方有权对乙方的检测方案进行审批,并要求乙方进行必要的修改。说明:甲方作为主导方,有权确保工程质量和进度符合要求,因此对乙方的工作计划有调整权,并对检测方案的审批权。2.甲方监督条款:a.甲方应定期对乙方的工作进行监督检查,确保检测工作符合合同要求。b.甲方有权要求乙方提供检测过程中的相关记录和资料。说明:甲方监督条款确保甲方对乙方工作的实时监控,以便及时发现和解决问题,保障工程质量。3.甲方协调条款:a.甲方应协调解决检测过程中与工程其他分包商之间的配合问题。b.甲方应协助乙方解决检测过程中遇到的困难和问题。说明:甲方协调条款确保检测工作与其他分包工作协调进行,避免因配合问题影响工程质量。4.甲方责任条款:a.甲方应对乙方在检测过程中因甲方原因造成的损失承担赔偿责任。b.甲方应保证乙方在检测过程中的人身安全。说明:甲方责任条款明确甲方在检测过程中的责任,保障乙方的合法权益。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款:a.乙方有权根据工程进度和质量要求,制定检测工作计划。b.乙方有权对甲方提供的检测方案提出修改意见。说明:乙方作为主导方,有权根据自身专业知识和经验,制定检测工作计划,并对甲方的检测方案提出修改意见。2.乙方独立条款:a.乙方在检测过程中,应独立完成检测任务,不受甲方或其他分包商的干扰。b.乙方有权拒绝不合理的检测要求。说明:乙方独立条款保障乙方在检测过程中的独立性和专业性,确保检测结果的准确性和公正性。3.乙方报告条款:a.乙方应在检测完成后,向甲方提交详细的检测报告,报告内容应包括检测过程、数据、结论等。b.乙方应保证检测报告的真实性和准确性。说明:乙方报告条款确保乙方提交的检测报告完整、准确,为甲方提供决策依据。4.乙方责任条款:a.乙方应对检测过程中因自身原因造成的损失承担赔偿责任。b.乙方应保证检测过程符合相关法律法规和标准。说明:乙方责任条款明确乙方在检测过程中的责任,保障甲方的合法权益。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介机构条款:a.合同中应明确第三方中介机构的名称、职责和权利。b.中介机构应在合同签订后进行备案。说明:中介机构条款确保中介机构的合法性和专业性,为合同履行提供保障。2.中介费用条款:a.合同中应明确中介机构的费用构成和支付方式。b.中介费用应在合同签订后支付。说明:中介费用条款明确中介费用的支付方式和时间,保障中介机构的合法权益。3.中介协调条款:a.中介机构应协调解决合同履行过程中的争议和问题。b.中介机构应定期向双方报告协调情况。说明:中介协调条款确保中介机构在合同履行过程中的协调作用,保障合同双方的权益。4.中介责任条款:a.中介机构应对其在合同履行过程中的行为承担相应责任。b.中介机构应保证其提供的协调和服务符合法律法规和行业标准。说明:中介责任条款明确中介机构的责任,保障合同双方的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程质量检测分包协议附件一:检测方案2.工程质量检测分包协议附件二:检测报告模板3.工程质量检测分包协议附件三:检测设备清单4.工程质量检测分包协议附件四:检测人员资质证书5.工程质量检测分包协议附件五:合同备案证明6.工程质量检测分包协议附件六:双方协商一致的其他文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.分包方未按合同约定进行检测,或检测结果不真实。b.总包方未按时支付检测费用。c.任何一方未履行合同约定的保密义务。d.任何一方未按照合同约定进行协调和配合。认定:a.通过双方书面确认或第三方中介机构调查认定。b.违约行为一经认定,应按照合同约定承担相应责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。3.仲裁委员会:依法设立的、专门处理合同争议的机构。4.保密义务:合同当事人对合同内容和其他商业秘密的保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:检测过程中设备故障导致检测中断。解决办法:及时更换设备,确保检测工作连续进行。2.问题:检测过程中出现数据异常,无法解释。解决办法:重新检测,查找原因,确保数据准确。3.问题:总包方对检测报告有异议。解决办法:重新审查检测过程和结果,必要时进行复检。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:通过协商或仲裁委员会解决争议。五、所有应用场景:1.工程建设过程中,需要进行工程质量检测的场景。2.需要第三方机构对工程质量进行独立检测的场景。3.需要确保工程质量符合国家及行业标准的项目。4.需要对工程质量进行长期跟踪监测的场景。全文完。2024政工程分包合同范本:建筑工程质量检测分包协议2合同编号_________一、合同主体3.其他相关方:(如有,请填写)二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确政工程分包合同中建筑工程质量检测分包协议的相关事项,确保建筑工程质量检测工作的顺利进行,保障工程项目的质量与安全。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“建筑工程质量检测”指乙方根据甲方要求,对工程项目的材料、构配件、设备等进行的质量检测活动。3.2关键词解释(1)政工程:指政府投资建设的工程项目。(2)分包:指甲方将部分工程内容委托给乙方完成。(3)质量检测:指对工程项目的材料、构配件、设备等进行的检测,以确保其符合设计要求和质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,对工程项目的材料、构配件、设备等进行质量检测。(2)甲方应向乙方提供必要的检测条件,包括检测场地、检测设备等。(3)甲方应按合同约定支付乙方检测费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照甲方要求,对工程项目的材料、构配件、设备等进行质量检测。(2)乙方应保证检测结果的准确性、客观性、公正性。(3)乙方应按照合同约定,按时完成检测任务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效,有效期为____年。5.2合同履行地点检测工作在甲方指定的施工现场进行。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求,对工程项目的材料、构配件、设备等进行质量检测,并将检测结果及时提交给甲方。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的期限届满。(2)经双方协商一致解除合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)任何一方要求解除合同,应提前____日书面通知对方。(2)双方应就合同终止事宜进行协商,达成一致意见。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照约定处理剩余检测任务。(2)合同终止后,乙方应向甲方提交已完成的检测报告。(3)合同终止后,双方应按照约定处理检测费用。七、费用与支付7.1费用构成(1)检测人员费用:包括乙方派遣检测人员的工资、社会保险、福利待遇等。(2)检测设备费用:包括检测设备的购置、维修、保养、更新等费用。(3)检测材料费用:包括检测过程中使用的各类检测材料、试剂、样品等费用。(4)检测场地费用:包括检测场地租赁、使用等费用。(5)检测报告费用:包括检测报告的编制、打印、装订等费用。7.2支付方式(1)检测费用支付方式为:甲方按乙方提交的检测报告及费用清单支付。(2)支付方式为银行转账,具体账户信息由乙方提供。7.3支付时间(1)乙方完成检测任务并提交检测报告后,甲方应在____个工作日内支付检测费用。(2)如甲方未按时支付检测费用,应向乙方支付____%的滞纳金。7.4支付条款(1)支付条款按照双方协商一致的原则确定。(2)甲方支付检测费用时,应附上相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)如甲方未按时支付检测费用,应向乙方支付____%的滞纳金。(2)如甲方提供的检测条件不符合要求,导致检测工作无法正常进行,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)如乙方未按时完成检测任务,应向甲方支付____%的违约金。(2)如乙方提供的检测报告存在虚假、误导性信息,乙方应承担相应的法律责任。(3)如乙方在检测过程中造成安全事故,乙方应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定支付违约金或赔偿金。(2)赔偿金额和方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。(2)双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等。9.2保密期限(1)本合同约定的保密期限自合同生效之日起____年。(2)保密期限届满后,双方仍应继续履行保密义务。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密信息的泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义(1)不可抗力是指合同订立后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。(2)不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、骚乱、罢工等社会异常事件。(3)政府行为导致合同无法履行。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。(2)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同。(3)不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害。(2)战争、罢工等社会异常事件。(3)政府行为导致合同无法履行。十一、争议解决11.1协商解决(1)发生争议时,双方应友好协商,争取达成一致意见。(2)协商期限为____个工作日。11.2调解、仲裁或诉讼(1)如协商不成,双方可申请调解、仲裁或诉讼。(2)调解、仲裁或诉讼的地点为____。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得转让本合同。(2)如一方同意转让,应书面通知对方,并经对方同意。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、秘密等法律法规禁止转让的情形。(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对检测报告的最终审核权。(2)乙方保留对检测技术和方法的改进权。13.2特殊权力保留(1)双方同意,未经对方书面同意,任何一方不得将本合同项下的权利转让给第三方。(2)任何一方违反本合同约定,导致合同解除或终止的,不得要求对方承担额外费用。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)对本合同的修改或补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出。(2)修改或补充的内容作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力(1)本合同的修改或补充自双方签字之日起生效。(2)未经双方书面同意,任何一方不得单方面修改或补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互配合,确保工程项目的顺利进行。(2)甲方应提供乙方所需的技术资料、样品等。15.2协作与配合方式(1)双方应按照合同约定,及时沟通,解决问题。(2)乙方应在接到甲方通知后,及时响应并采取必要措施。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于建筑工程质量检测分包协议的完整协议,取代了之前所有关于该主题的口头或书面协议。16.3增减条款(1)任何增减条款均应以书面形式作出,并经双方签字确认。(2)任何未在本合同中明确列出的增减条款,均不构成对本合同的修改或补充。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日甲方(盖章):代表(签字):乙方(盖

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论