2025有关建设工程的项目施工合同

合同编号：地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就项目的施工事宜达成如下协议：第一条项目范围与内容1.1本项目的范围与内容详见附件一。第二条施工工期2.1施工方应按照项目范围与内容，在本协议约定的工期内完成施工。2.2工期自双方签署《开工通知书》之日起计算。第三条施工质量3.1施工方应按照本项目的设计文件、技术规范和标准进行施工，确保施工质量。3.2施工过程中，施工方应接受业主及相关部门的检查、监督和指导。第四条施工安全4.1施工方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定，做好施工过程中的安全生产管理工作。4.2施工方应对施工现场进行定期清理，确保施工安全。第五条合同价款5.1本项目的合同价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。5.2业主应按照本协议约定的付款进度向施工方支付合同价款。第六条付款进度与方式6.1业主应按照下列付款进度向施工方支付合同价款：（1）项目开工后七个工作日内，支付合同价款的30%；（2）项目进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）项目竣工验收合格后，支付合同价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期满后无息退还。6.2支付方式：银行转账。第七条违约责任7.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。7.2施工方如未按照约定工期完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为年。9.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日附件一：项目范围与内容注意事项及解决办法：1.合同的履行：双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方未按约定履行，守约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于要求违约方支付违约金、赔偿损失等。解决办法：守约方可以尝试与违约方进行友好协商，要求其履行合同约定。如协商无果，守约方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼，要求违约方承担相应的违约责任。2.合同的变更和解除：本合同一经签署，非经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除。如双方确需变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方盖章确认。解决办法：如需变更或解除合同，双方应进行充分协商，并签订书面协议。如协商无果，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则将承担违约责任。3.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：在发生争议时，双方应及时沟通，积极开展友好协商，以达成一致解决办法。如协商无果，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。法律名词及名词解释：1.甲方：指本合同中的业主，即委托施工方进行建设工程的一方。2.乙方：指本合同中的施工方，即接受业主委托进行建设工程的一方。3.项目范围与内容：指本合同约定的施工方应完成的工程内容及其范围。4.施工工期：指施工方完成本项目所需的时间，自双方签署《开工通知书》之日起计算。5.施工质量：指施工方按照设计文件、技术规范和标准进行施工，确保工程质量的要求。6.施工安全：指施工方在施工过程中，严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定，做好安全生产管理工作。7.合同价款：指双方约定的完成本项目所需支付的金额。8.付款进度与方式：指业主按照约定的进度向施工方支付合同价款的方式。9.违约责任：指一方未履行或未完全履行本合同约定义务时，应承担的违约责任。10.争议解决：指双方在履行本合同过程中发生争议时，通过友好协商或司法程序解决争议的方式。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于施工方为业主提供施工服务，包括设计、施工、材料供应等。3.适用于双方在工程项目的实施过程中，明确各自权利义务、责任分配等。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变动的，双方应签订补充协议，明确变更内容和相应的价款调整。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行的，双方应协商顺延工期，并根据实际情况分担由此产生的费用。3.质量保修：施工方应对本项目施工质量承担保修责任，保修期自项目竣工验收合格之日起计算。4.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。5.法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民