一建工程法规-一级建造师《建设工程法规》模拟预测预测试卷266

一建工程法规-一级建造师《建设工程法规》模拟预测预测试卷266单选题（共70题，共70分）(1.)下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。A.施工企业研发的新技术B.施工企业研发的计（江南博哥）价软件C.施工企业编制的投标文件D.监理企业编制的监理大纲正确答案：A参考解析：我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。选项BCD属于著作权。(2.)下列主体中，属于法人的是()。A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某大学建筑学院D.某乡人民政府正确答案：D参考解析：选项A、B、C均不具备法人资格。(3.)某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是()。A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有B.该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨C.该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施一定一并抵押D.该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为70年正确答案：D参考解析：选项D错误，双方可以约定建设用地使用期限，但不得超过剩余期限。(4.)关于民事责任的说法，正确的是()。A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性正确答案：C参考解析：A选项，属于违约责任；B选项，无效合同无约可违；D选项，民事责任主要是财产责任，如《民法典》规定的损害赔偿、支付违约金等；但也不限于财产责任，还有恢复名誉、赔礼道歉等人身责任。(5.)关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。A.纪念建筑物属于国家所有B.近代现代代表性建筑属于国家所有C.石刻属于国家所有D.古文化遗址属于国家所有正确答案：D参考解析：2023教材P200；2022教材P197本题考查的是受国家保护的文物范围。古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。(6.)下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是()。A.知名法学家B.基层法律服务工作者C.当事人的亲属D.建设行政主管部门推荐的公民正确答案：B参考解析：下列人员可以被委托为诉讼代理人：(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或者工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。(7.)下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()。A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的B.转让安全生产许可证擅自进行生产的C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的正确答案：B参考解析：转让安全生产许可证的没收违法所得，处以罚款，并吊销安全生产许可证。(8.)下列不属于行政处罚的是()。A.警告B.罚款C.责令停产停业D.拘役正确答案：D参考解析：《行政处罚法》规定，行政处罚的种类包括：①警告；②罚款；③没收违法所得、没收非法财物；④责令停产停业；⑤暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；⑥行政拘留；⑦法律、行政法规规定的其他行政处罚。D选项，属于刑事犯罪主刑的内容。(9.)签订仓储合同后。仓储物出现变质或者其他损坏的，危及其他仓储物的安全时，保管人应当()A.及时通知上级领导并做出处置方案B.自行处理仓储物C.催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置D.转移仓储物，并加收费用正确答案：C参考解析：保管人发现入库仓储物有变质或者其他损坏，危及其他仓储物的安全和正常保管的，应当催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置。因情况紧急，保管人可以作出必要的处置；但是，事后应当将该情况及时通知存货人或者仓单持有人。(10.)某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权正确答案：B参考解析：2022/2021版教材P19地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。(11.)关于评标的叙述中，不正确的是()。A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会可以否决所有投标C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果正确答案：D参考解析：《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。A选项正确。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。B选项正确。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。C选项正确。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。D选项错。(12.)劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.50％B.60％C.70％D.80％正确答案：D参考解析：《劳动合同法》规定，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80％，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。(13.)下列关于建设工程合同的说法中，正确的是()A.建设工程合同可以采用口头形式订立B.建设工程合同属于实践合同C.建设工程合同不属于承揽合同D.勘察设计合同属于建设工程合同正确答案：D参考解析：《民法典》规定，建设工程合同应当采用书面形式。A选项错。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。B选项错。建设工程合同实质上是一种特殊的承揽合同。C选项错。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。D选项正确。相关内容参考如下：(14.)自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，()不会导致代理权终止。A.张某丧失民事行为能力B.李某死亡C.张某取消委托合同D.李某丧失民事行为能力正确答案：A参考解析：有下列情形之一的，委托代理关系终止：1)代理期限届满或者代理事务完成2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托3)代理人丧失民事行为能力4)代理人或者被代理人死亡5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。(15.)下列关于污染防治的噪声说法中，错误的是()。A.建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用B.因煤气管道抢修、抢险作业要求，可以在夜间连续作业C.环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见D.建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报正确答案：D参考解析：建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。A选项正确。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。B选项正确。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。C选项正确。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地【县级以上地方人民政府生态环境主管部门】申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。D选项错。综上所述，本题错误说法为D选项。(16.)按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的正确答案：D参考解析：2023教材P136/2022教材135解除劳动合同要求，《劳动合同法》第40条规定：有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。(17.)某6万平方米住宅项目实行建筑工程总承包管理。依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员人数应不少于（）A.1人B.2人C.3人D.4人正确答案：C参考解析：2023教材P212/2022教材209总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求。(1)建筑工程、装修工程按照建筑面积配备:①1万平方米以下的工程不少于1人;②1万~5万平方米的工程不少于2人;③5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。(18.)根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。A.经招标人授权的招标代理机构B.招标投标行政监督部门C.经招标人授权的评标委员会D.公共资源交易中心正确答案：C参考解析：本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。(19.)关于运输合同的说法，正确的是()。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任正确答案：C参考解析：原文解析：A项，托运人违反包装规定的，承运人可以拒绝运输。B项，货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。D项，两个以上承运人以同一运输方式联运的，与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承担责任；损失发生在某一运输区段的，与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承担连带责任。(20.)建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括()。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.已经取得规划许可证C.已经取得拆迁许可证D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料正确答案：C参考解析：《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。（4）已经确定施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；（6）有保证工程质量和安全的具体措施。(21.)关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理正确答案：D参考解析：A错误，建设工程的承包活动不得委托代理，也不属于法定代理。B错误D正确，建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等。C错误，还可以委托基层法律工作者，当事人的近亲属，社会团体推荐的人。(22.)某施工项目招标文件开始出售的时间为4月20日，停止出售的时间为4月30日，招标文件规定提交投标文件的截止时间为5月25日，评标结束的时间为5月30日，则投标有效期开始的时间为(）。A.4月20日B.4月30日C.5月25日D.5月30日正确答案：C参考解析：投标有效期是从提交投标文件的截止之日起算。因此，题中招标文件中规定提交投标文件的截止时间为5月25日，即为投标有效期开始时间。(23.)关于评标规则的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定后公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序正确答案：B参考解析：A错误，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密；C错误，开标公布标底；D错误，评标委员会确定的中标候选人应当不超过3个，并标明排序。(24.)下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A.福利待遇B.劳动条件C.试用期D.补充保险正确答案：B参考解析：2022教材P150/2021教材P149该题主要考察的是：劳动合同的基本条款，劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；(3)劳动合同期限；(4)工作内容和工作地点；(5)工作时间和休息休假；(6)劳动报酬；(7)社会保险；(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。。(25.)用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。A.2B.3C.4D.5正确答案：A参考解析：2022教材P171/2021教材P170用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。(26.)下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A.招标公告发布暂行办法B.城市房地产开发经营管理条例C.建筑法D.建筑业企业资质管理规定正确答案：B参考解析：2022/2021版教材P2本题考察的知识点法的形式。依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，制定行政法规。选项B属于行政法规，由国务院制定；选项A、D属于部门规章，由国务院各部委制定；选项C属于狭义的法律，由全国人大及常委会制定。(27.)关于城市维护建设税以及教育费附加，以下说法正确的有（）。A.城市维护建设税以消费税、增值税税额为计税依据B.教育费附加的税率为5%C.城市维护建设税在市区地区，按照5%收取D.教育费附加纳税人所在地不在市区、城镇的，按照1%收取正确答案：A参考解析：A正确，城市维护建设税以消费税、增值税税额为计税依据。B错误，教育费附加的税率为3%，C错误，城市维护建设税按市区地区7%收取。D错误，城市维护建设税纳税人所在地不在市区、城镇的，按照1%收取。(28.)甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。A.无因管理B.不当得利C.合同行为D.法律行为正确答案：B参考解析：B正确，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有，构成不当得利；不当得利是指没有法律上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。(29.)乙施工企业租用甲建设单位的设备后，以甲建设单位的名义擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销正确答案：B参考解析：无权代理人以被代理人的名义订立合同，被代理人已经开始履行合同义务或者接受相对人履行的，视为对合同的追认。(30.)在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。A.债务B.担保物权C.所有权D.用益物权正确答案：C参考解析：本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有、使用、收益和处分的权利。(31.)同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，一般规定与特别规定不一致时，应当适用()。A.一般规定B.特别规定C.上一级机关制定的法规的规定D.国务院制定的行政规章的规定正确答案：B参考解析：《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。(32.)关于项目经理的说法，正确的是()。A.项目经理的权利来自企业法人的授权B.施工项目可以设有项目经理部C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉正确答案：A参考解析：A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。B错误，大中型施工项目应当设立项目经理部，小型施工项目可以设立项目经理部。C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。(33.)按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当()A.申请开工延期B.申请办理施工许可证C.重新办理开工报告的批准手续D.及时向批准机关报告情况正确答案：D参考解析：《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。(34.)甲乙双方签订了一份转让不动产物权的合同，下列说法正确的是()。A.不动产物权的转让自合同成立之日时生效B.不动产物权的转让自依法登记之日时生效C.未经登记，不动产物权的转让合同不发生效力D.未经登记，不动产物权的转让不得对抗善意第三人正确答案：B参考解析：A错误B正确，不动产物权的转让自登记时生效。C错误D错误，不动产物权未登记，物权不生效，但不影响合同的效力。(35.)以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。A.土地主管部门B.建设行政主管部门C.城乡规划主管部门D.授权的镇人民政府正确答案：C参考解析：以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。(36.)保证合同的当事人为()。A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人正确答案：A参考解析：考察保证合同的基本法律规定。保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。(37.)关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利正确答案：B参考解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。(38.)根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销B.超越法定职权作出准予注册许可的C.没有按照规定期限内继续教育的D.违反法定程序作出准予注册许可的正确答案：C参考解析：注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册，不是撤销的情形。撤销是不该发证的发证了，许可机关的原因造成的要撤销。(39.)根据《建筑法》的规定，()工程在施工前必须办理施工许可证。A.投资额为25万元的低层住宅B.造价为600万元的抢险救灾C.建筑面积在260m2以下的建筑工程D.建筑面积为8000m2的市政广场建设正确答案：D参考解析：限额以下的小型工程(工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程)、可以不申请办理施工许可证。抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不需要办理施工许可证的建设工程。故本题答案为D选项。(40.)关于一级建造师变更注册的说法，正确的是()。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请正确答案：D参考解析：A选项，继续计算；B选项，由新聘用企业承担责任；C选项，注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。(41.)关于中标的表述中，正确的是()。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力D.公示期不得少于5日正确答案：C参考解析：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。A选项错。依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。BD选项错。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。C选项正确。(42.)建设单位因故不能按期开工的，应当向施工许可证发证机关申请延期，延期以()次为限。A.1B.2C.3D.4正确答案：B参考解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。(43.)某高速公路进行招标，开标后允许()。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤回投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法正确答案：A参考解析：A正确，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人，该投标人应书面进行澄清、说明。B错误，投标文件生效后不得补充、修改。C错误，投标文件生效后不得撤回。D错误，招标人开标后不得修改招标文件。(44.)下列属于外商投资的情形的有（）。A.外国投资者单独在美国境内设立投资企业B.外国投资者与其他投资者共同设立企业C.外国投资者取得中国境外企业的股份、股权、财产份额D.外国投资者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目正确答案：D参考解析：外商投资，是指外国的自然人、企业或者其他组织（以下称外国投资者）直接或者间接在中国境内进行的投资活动，包括下列情形：（1）外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内设立外商投资企业；（2）外国投资者取得中国境内企业的股份、股权、财产份额或者其他类似权益；（3）外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目；（4）法律、行政法规或者国务院规定的其他方式的投资。(45.)根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是()A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位可以直接指定分包工程承包人C.除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝正确答案：C参考解析：严禁个人承揽分包工程业务。A选项错。建设单位不得直接指定分包工程承包人。B选项错。除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。C选项正确。对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。D选项错。(46.)钢厂在承诺有效期内，对施工单位订购钢筋的要约作出了完全同意的答复，则该钢筋买卖合同成立的时间为()。A.施工单位订购钢筋的要约到达水泥厂时B.钢厂的答复文件达到施工单位时C.施工单位发出订购钢筋的要约时D.钢厂发出答复文件时正确答案：B参考解析：承诺的生效：以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效。以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。(47.)下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期正确答案：B参考解析：B错误，承包人已经提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。(48.)下列关于劳动合同的说法，正确的是()。A.建立劳动关系而没有订立劳动合同的，应该在用工之日起3个月内签订劳动合同B.劳动合同一律采用书面形式C.非全日制用工是采取小时计酬、平均每天工作不超过4个小时，每周不超过48小时的用工形式D.企业名称、法人代表、主要负责人和投资人变动，不影响劳动合同的履行正确答案：D参考解析：已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。A选项错。合同有书面形式、口头形式和其他形式。B选项错。按照《劳动合同法》的规定，除了非全日制用工(即以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式)可以订立口头协议外，建立劳动关系应当订立书面劳动合同。C选项错。用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。D选项正确。(49.)甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。A.只能要求乙方返还4万元定金B.只能要求乙方支付3万元违约金C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金D.要求乙方支付3万元违约金并返还定金或支付双倍返还定金正确答案：D参考解析：接收定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。(50.)建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍()。A.所住员工必须无条件迁出B.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用C.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用D.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用正确答案：A参考解析：施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离；施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。因此，该施工单位员工集体宿舍所住员工必须无条件迁出。(51.)下列关于噪声污染防治的说法，不正确的是()。A.22:00至次日6:00之间噪音应控制在55dB（A）B.6:00至22:00之间噪音控制在70dB（A）C.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的边界D.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于20dB（A）正确答案：D参考解析：D错误，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。(52.)根据《绿色施工导则》，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.10%B.15%C.20%D.30%正确答案：C参考解析：照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。(53.)2019年4月经修订后公布的《中华人民共和国消防法》规定，机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防安全职责，()是本单位的消防安全责任人。A.单位的项目负责人B.单位的主要负责人C.单位的专职安全员D.单位的消防设施操作员正确答案：B参考解析：单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。(54.)《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，对于不符合强制性节能标准的项目，下列说法错误的是()。A.依法负责项目审批的机关不得批准建设B.经国务院环境保护有关主管部门批准方可建设C.建设单位不得开工建设D.已经建成的，不得投入生产、使用正确答案：B参考解析：B错误，《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。(55.)关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20％C.履约保证金是投标保证金的另一种表述D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目正确答案：D参考解析：《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。A选项错。《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。B选项错。履约保证金、施工投标保证金都是建设工程施工常用的担保。施工合同履约保证金，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保。投标保证金是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。其实质是为了避免因投标人在投标有效期内随意撤销投标或中标后不能提交履约保证金和签署合同等行为而给招标人造成损失。C选项错。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。D选项正确。(56.)施工企业必须为职工办理的保险是()。A.意外伤害险B.工伤保险C.人寿保险D.财产险正确答案：B参考解析：工伤保险是强制保险，意外伤害保险是自愿险。(57.)甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业一级、二级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联合体资质等级应为()。A.一级B.二级C.三级D.暂定级正确答案：B参考解析：本题考核的是联合体投标资质的确定。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。(58.)在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是()。A.自然磨损B.维修保养C.意外事故D.盘点时发生的短缺正确答案：C参考解析：安装工程一切险，保险人对因自然灾害、意外事故（包括火灾和爆炸）造成的损失和费用，负责赔偿。(59.)关于抵押效力的表述中，不正确的是()。A.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值B.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保C.抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用D.抵押权与其担保的债权同时存在正确答案：B参考解析：本题考核的是抵押的效力。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。选项A正确。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。选项B错误。新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。C选项正确。抵押权与其担保的债权同时存在。D选项正确。(60.)在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于工程成本的报价竞标，则()。A.该投标文件应作否决投标处理B.该报价降低了工程造价，应当提倡C.该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止D.该投标行为符合低价中标原则，不应禁止正确答案：A参考解析：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。(61.)关于合同示范文本的说法，错误的是（）。A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款B.提供格式条款的一方应当采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款C.合同示范文本具有引导性、参考性，为强制性使用文本D.提供格式条款的一方未履行提示，致使对方没有注意与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容正确答案：C参考解析：《民法典》规定，格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。A选项正确。采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。B选项正确。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。C选项错。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。D选项正确。(62.)关于两阶段招标程序，表述正确的是()。A.对只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标B.第一阶段，投标人按照招标公告的要求提交附带报价的技术建议C.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交最终技术方案及报价的投标文件D.第二阶段，所有投标人都可以参与招标项目的投标正确答案：C参考解析：A错误，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标;B错误，第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件；D错误，只有第一阶段给招标人提供技术建议的投标人可以参与到第二阶段的投标中。(63.)A建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以A建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我国《民法典》的规定，该钢材购销合同是()。A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同正确答案：D参考解析：本题考核的是效力待定合同。效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，须经法律规定的条件具备才能生效。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。相对人可以催告被代理人自收到通知之日起30日内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。(64.)《民法典》规定，债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，()。A.应当经保证人同意B.应当经保证人与债务人协商一致C.通知债权人D.应当经债权人同意正确答案：D参考解析：本题考核的是合同义务（债务）的转让。《民法典》规定，债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意。(65.)关于欠付工程款的利息的支付，说法正确的是()。A.对于中型企业迟延支付小企业款项的，应当支付逾期利息B.双方对逾期利息的利率有约定的，应当按照约定，约定利率不得高于合同订立时1年期贷款市场报价利率C.未约定时，无需支付利息D.有约定时，利息从应付工程价款之日计付正确答案：D参考解析：A错误，机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。BC错误，双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。D正确，有约定时，利息从应付工程价款之日计付。(66.)根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。A.1个月B.2个月C.3个月D.半年正确答案：A参考解析：A正确，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。(67.)安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A.1B.6C.2D.3正确答案：D参考解析：安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。(68.)关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）。A.无效合同自被确认无效时起没有法律约束力B.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力C.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿D.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失正确答案：B参考解析：A错误，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。C错误，民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。D错误，有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。(69.)《仲裁法》的调整范围仅限于()。A.因除名、辞退和辞职、离职发生的争议B.农业承包合同纠纷仲裁C.民商事仲裁D.因确认劳动关系发生的争议正确答案：C参考解析：2017年9月经修改后公布的《中华人民共和国仲裁法》(以下简称《仲裁法》)规定，其调整范围仅限于民商事仲裁，即平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定的【劳动争议仲裁】、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》规定的【农业承包合同纠纷仲裁】，是由特定行政仲裁机构依法处理的行政仲裁。按照2007年12月公布的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》(以下简称《劳动争议调解仲裁法》)和《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》(法释(2001）14号)的规定，劳动争议的范围主要是：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议(6)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷(7)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷(8)劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷(9)法律、法规规定的其他劳动争议。AD选项，属于劳动争议的范围，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。(70.)根据《劳动合同法》劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。A.10日B.15日C.20日D.30日正确答案：D参考解析：劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前30日以书面形式通知劳动者本人。多选题（共29题，共29分）(71.)下列行为构成侵权之债的有()。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人损害的D.拆除屋顶广告时将住户窗户损毁E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业正确答案：C、D参考解析：CD正确，侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。A选项属于行政纠纷，不属于债。B选项属于无因管理，E选项属于合同之债。(72.)导致中标无效的情形有()。A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的正确答案：A、E参考解析：E选项，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。A选项，依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。(73.)施工单位在施工时，应在()等危险部位，设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。A.施工现场入口处B.楼梯口C.电梯井口D.现场办公室E.基坑边沿正确答案：A、B、C、E参考解析：ABCE正确，施工单位在危险部位（施工现场入口处、施工超重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处）应当设置符合国家标准的安全警示标志。(74.)《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.施工单位资质等级证明B.建筑施工企业安全生产许可证申请表C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明正确答案：A、C、D、E参考解析：ACDE正确，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。1．施工单位资质等级证明;2．拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;3．拆除施工组织方案;4．堆放、清除废弃物的措施。(75.)财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括()。A.担保权B.使用权C.占有权D.收益权E.处分权正确答案：B、C、D、E参考解析：本题考查的是物权的种类。财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括使用权、占有权、收益权、处分权。(76.)关于规范性文件效力比较及处理的说法,正确的是()。A.行政法规的效力低于法律B.地方性法规的效力低于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决正确答案：A、D参考解析：B错误，同一级别的地方性法规的效力高于地方政府规章；C错误，地方性法规在本辖区内的效力低于法律；E错误，部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时,由国务院提出意见。国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决。(77.)关于各类税的税率的说法，正确的有（）。A.增值税纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为13%B.增值税纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为9%C.车辆购置税实行一次性征收，税率为5%D.契税的税率为3%～5%E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零正确答案：B、D、E参考解析：A错误B正确，纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为9%；C错误，车辆购置税实行一次性征收。购置已征车辆购置税的车辆，不再征收车辆购置税。车辆购置税的税率为10%。D正确，契税的税率为3%～5%。E正确，境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零。(78.)施工企业的资质被撤销的情形包括（）。A.超越法定职权准予资质许可的B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.企业不再具备资质标准要求条件，且逾期未整改的D.违反法定程序准予资质许可的E.对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的正确答案：A、D、E参考解析：有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；(2)超越法定职权准予资质许可的；(3)违反法定程序准予资质许可的；(4)对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的;(5)依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。B选项，属于注销的情形。C选项，属于撤回的情形。(79.)《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的条件包括()A.已经确定施工企业B.建设资金已经落实，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书C.有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格D.有保证工程质量和安全的具体措施E.已经为施工人员投保意外伤害险正确答案：A、B、C、D参考解析：《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：(1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；(4)已经确定施工企业；(5)有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书；(8)法律、行政法规规定的其他条件。(80.)小王刚刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其按照《建筑工程施工许可管理办法》规定，审查申报材料时，发现以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合相关法律规定的颁发施工许可证条件的有()。A.已经办理了该建筑工程用地批准手续B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了许可证正在办理的便函C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求E.办理了工程质量监督手续正确答案：B、D参考解析：《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：(1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；A选项符合。(2)在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；B选项不符合。(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；选项C符合，不要拆迁全部完成，只要求满足施工要求即可。(4)已经确定施工企业；D选项不符合，建设工程的施工必须由具备相应资质的施工企业来承担。(5)有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；E符合，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或开工报告合并办理。即开工前办理，或者与施工许可证或开工报告合并办理。(7)建设资金已经落实，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书；(8)法律、行政法规规定的其他条件。故本题不符合相关法律规定的内容是BD选项。(81.)根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批核准。A.招标范围B.招标文件C.招标方式D.招标组织形式E.招标代理机构正确答案：A、C、D参考解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。(82.)《注册建造师管理规定》中规定，申请人有()情形，不予注册。A.年龄超过60周岁的B.申请在两个或者两个以上单位注册的C.未达到注册建造师继续教育要求的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满5年的E.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满10年的正确答案：B、C参考解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：①不具有完全民事行为能力的；②申请在两个或者两个以上单位注册的；③未达到注册建造师继续教育要求的；④受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；⑤因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；⑥因前项规定以外的原因受到刑事处罚。自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；⑦被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；⑧在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；⑨申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；⑩年龄超过65周岁的；法律、法规规定不予注册的其他情形。ADE选项属于可以注册的情形。(83.)关于招标代理机构的说法，正确的有()。A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标C.招标代理机构是社会中介组织D.招标代理机构在招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉E.可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询正确答案：A、C、D参考解析：招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。A选项正确。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。BE选项错。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。C选项正确。招标代理机构在招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。D选项正确。(84.)下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通的有（）。A.投标人之间约定中标人B.不同投标人的投标文件相互混装C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜E.不同投标人的投标报价呈规律性差异正确答案：B、C、D、E参考解析：本题考查的是禁止投标人相互串通投标的内容：有下列情形之一的，【视为】投标人相互串通投标(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异(5)不同投标人的投标文件相互混装(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。A选项，是【属于】投标人相互串通投标的情形，故答案选B,C,D,E(85.)关于工程保修期的说法，正确的有()。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后返还质量保证金E.一般情况下，在保修期内施工企业负有保修义务正确答案：A、E参考解析：B错误，屋面防水最低保修期为5年；C错误，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日；D错误，缺陷责任期结束后返还质量保证金。(86.)《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由（）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。A.法定代表人B.主要负责人C.生产经营单位的决策机构D.生产经营单位的安全生产管理专职机构E.个人经营的投资人正确答案：B、C、E参考解析：《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。(87.)施工作业人员应履行的安全生产义务有()。A.守法遵章B.接受安全生产教育培训C.拒绝违章指挥权D.施工安全事故隐患报告E.正确使用安全防护用具正确答案：A、B、D、E参考解析：本题考核的是施工作业人员应当履行的安全生产义务。施工作业人员应当履行的安全生产义务：(一)守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务；(二)接受安全生产教育培训的义务；(三)施工安全事故隐患报告的义务；(四)被派遣劳动者的义务。C选项为施工作业人员应当依法享有的安全生产保障权利。(88.)下列是民事诉讼当事人的有()。A.原告B.被告C.共同诉讼人D.第三人E.律师正确答案：A、B、C、D参考解析：ABCD正确，广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。(89.)建设单位在拆除工程施工前，需报送相关部门进行备案的主要资料有()。A.建设单位资质等级证明B.拟拆除建筑物的说明C.可能危及毗邻建筑的说明D.拆除施工组织方案E.堆放、清除废弃物的措施正确答案：B、C、D、E参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。(90.)依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，制定行政法规。行政法规可以就()的事项作出规定。A.诉讼和仲裁制度B.宪法规定的国务院行政管理职权C.对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚D.为执行法律的规定需要制定行政法规E.民族区域