造纸厂光伏发电项目施工合同

造纸厂光伏发电项目施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于业主拥有位于__________的造纸厂光伏发电项目的建设需求，经双方友好协商，就该项目的施工事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：造纸厂光伏发电项目1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________千瓦1.4项目内容：包括但不限于光伏发电系统的设计、采购、施工、调试、验收等。第二条施工方的义务2.1施工方应按照双方约定的时间节点完成施工任务。2.2施工方应保证施工质量，确保光伏发电系统达到设计要求和标准。2.3施工方应负责光伏发电项目的验收工作，并确保项目顺利通过验收。2.4施工方应提供项目施工期间的技术支持和售后服务。第三条业主的义务3.1业主应按照约定的时间和金额向施工方支付项目款项。3.2业主应协助施工方办理项目所需的行政审批手续。3.3业主应提供施工场地，并保证施工场地的安全、整洁。3.4业主应在施工期间提供必要的配合和便利条件。第四条价格和支付4.1双方确认，项目施工价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）合同签订后七个工作日内，支付项目总价的30%；（2）项目验收合格后，支付项目总价的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期（自项目验收合格之日起计算）结束后无质量问题，一次性支付给施工方。4.3施工方开具正规发票，业主按照税法规定支付税费。第五条工期5.1施工方应按照双方约定的工期完成项目施工。5.2因不可抗力等因素导致工期延误的，双方可协商顺延工期。5.3施工方未按约定工期完成施工的，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。第六条验收和质保6.1项目验收标准：按照国家和行业相关标准执行。6.2项目验收程序：施工方组织验收，业主参与验收。6.3验收合格的，双方签署验收报告。验收不合格的，施工方应在业主书面通知后的规定时间内整改到位，并重新验收。6.4质保期为自发货之日起一年，施工方应在质保期内提供免费的技术支持和售后服务。第七条违约责任7.1双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2施工方未按约定时间完成施工的，应向业主支付违约金。7.3业主未按约定时间支付款项的，应支付迟延付款的违约金，违约金为应付款项的千分之五。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.3合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.项目设计方案2.施工图纸3.设备清单4.验收标准和方法5.施工许可证6.质保金支付凭证7.验收报告8.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工：未能在约定的工期完成项目施工，视为违约。2.业主未按约定时间支付款项：未能在约定的时间内向施工方支付施工款项，视为违约。3.施工质量不符合约定：施工质量未达到设计和行业标准，视为违约。4.未按约定提供技术支持和售后服务：在质保期内未提供免费的技术支持和售后服务，视为违约。三、法律名词及解释：1.光伏发电项目：利用太阳能光伏板将光能转换为电能的发电项目。2.质保金：为确保施工质量，业主在支付项目款项时预留的一部分资金。3.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：协商顺延工期，若协商不成，按违约金条款执行。2.款项支付迟延：加收违约金，直至款项付清。3.施工质量问题：要求施工方在规定时间内整改，必要时重新验收。4.技术支持和售后服务不足：协商解决，必要时支付违约金。五、所有应用场景：1.造纸厂等工商业屋顶光伏发电项目。