2024年标准工程施工总包协议条款版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准工程施工总包协议条款版本合同目录一览1.一般规定1.1定义与解释1.2文件的优先顺序1.3语言与法律1.4合同的生效2.工程范围与工作内容2.1工程概述2.2工作内容详述2.3工程量的确定3.时间安排与进度3.1施工期限3.2关键节点3.3进度报告4.质量与标准4.1质量要求4.2标准规范4.3质量控制5.价格与支付5.1合同价格5.2价格调整5.3支付方式5.4进度付款5.5最终付款6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备的验收7.施工安全与环境7.1安全管理7.2环境保护7.3安全事故的处理8.变更与调整8.1变更程序8.2变更的费用8.3工程量的增减9.违约责任9.1承包商的违约9.2业主的违约9.3违约的赔偿10.争议解决10.1协商解决10.2调解10.3仲裁10.4法律诉讼11.保险11.1保险责任11.2保险范围11.3保险费用12.合同的转让12.1转让的条件12.2转让的通知12.3转让的效力13.一般条款13.1通知13.2通信13.3附加条款13.4附件14.合同的解除14.1解除的条件14.2解除的程序14.3解除后的责任与义务第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1定义与解释1.1.1“业主”是指合同中指明的具有工程所有权或管理权的个人或实体。1.1.2“承包商”是指合同中指明的承担工程施工任务的法人或其他组织。1.1.3“工程”是指合同中指明的施工项目，包括所有施工工作、材料供应、设备供应、安装、调试、培训、保修等服务。1.1.4“合同”是指本合同目录所载明的标准工程施工总包协议条款版。1.1.5“合同价格”是指承包商为完成工程所报价的总金额，包括所有工程量、材料、设备、人工及其他相关费用。1.1.6“进度付款”是指按照合同约定的付款计划，在工程进度达到一定阶段时，业主按照实际完成工程量支付给承包商的款项。1.1.7“最终付款”是指工程完成后，业主在确认工程质量符合合同约定标准后支付给承包商的尾款。1.2文件的优先顺序合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如有）；（3）投标文件；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）合同图纸；（7）技术说明书；（8）其他合同文件。1.3语言与法律本合同以中文书写，适用中华人民共和国法律。1.4合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程完工并验收合格。第二条工程范围与工作内容2.1工程概述本合同涉及的工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、道路工程、排水工程、电气工程、智能化工程等。2.2工作内容详述承包商应按照合同图纸、技术说明书及相关规范要求，完成工程的施工、设备安装、调试、培训等服务。具体工作内容包括：（1）按照合同约定的工程量和质量要求完成土建、安装、装饰等施工任务；（2）提供合同约定的设备，并负责设备的安装、调试和验收；（3）按照合同约定的时间节点完成工程的关键部位和关键节点；（4）提供施工期间的安全防护、环保措施，确保工程施工安全、环保；（5）协助业主办理工程验收、投运等相关手续；（6）履行合同约定的保修义务。2.3工程量的确定工程量按照合同图纸、技术说明书和工程量清单进行确定。双方应共同核对工程量，并以实际完成的工程量作为支付进度付款的依据。第三条时间安排与进度3.1施工期限本工程的施工期限为合同约定的工期，自合同生效之日起至工程验收合格之日止。3.2关键节点双方应在合同中约定关键节点，包括但不限于：工程开工、主体结构验收、设备安装验收、工程竣工验收等。承包商应按照合同约定的时间节点完成关键部位的施工。3.3进度报告承包商应按照合同约定的时间节点向业主提交工程进度报告，包括工程形象进度、完成工程量、工程质量、安全环保等情况。第四条质量与标准4.1质量要求承包商应按照合同约定的质量标准完成工程施工，确保工程质量符合国家法律法规、行业标准和合同要求。4.2标准规范承包商施工应遵守的国家法律法规、行业标准、地方标准以及其他规范性文件，包括但不限于：（1）建筑法、合同法、安全生产法等法律法规；（2）建筑工程质量验收统一标准、建筑工程施工质量验收规范等；（3）施工现场安全文明施工标准；（4）其他与工程相关的规范和标准。4.3质量控制承包商应建立健全质量管理体系，加强对工程施工过程的质量控制。双方可共同对工程质量进行监督检查，对检查发现的问题，承包商应立即整改。第五条价格与支付5.1合同价格本合同的价格为固定价格，即承包商在投标文件中报价的价格。合同价格包括但不限于：（1）工程量清单中所列各项工程量的施工费用；（2）合同约定的材料、设备供应费用；（3）施工期间的人工、材料、设备等价格波动风险费用；（4）合同约定的其他第八条变更与调整8.1变更程序在合同履行过程中，如遇不可抗力、政策调整、设计变更等原因导致工程内容、工程量、工程周期等发生变化，双方应协商确定变更事宜。变更程序如下：（1）提出变更一方应向另一方提交书面变更申请，说明变更的原因、内容、影响和费用等；（2）双方应尽快就变更事宜进行协商，达成一致意见后签订书面变更协议；（3）变更协议经双方签字盖章后生效，成为合同的组成部分。8.2变更的费用（1）因不可抗力原因导致的变更，按照双方商定的合理费用进行调整；（2）因政策调整、设计变更等原因导致的变更，按照实际发生的费用进行调整；（3）因承包商原因导致的变更，变更费用由承包商承担。8.3工程量的增减工程量的增减按照实际完成的工程量进行计算，双方应共同核对工程量，并以实际完成的工程量作为支付进度付款的依据。第九条违约责任9.1承包商的违约承包商未能按照合同约定完成工程、材料、设备供应或未提供约定的服务，或违反合同约定的其他义务的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：（1）按照合同约定支付违约金；（2）赔偿因违约导致业主的损失；（3）按照合同约定承担其他违约责任。9.2业主的违约业主未能按照合同约定支付款项、提供施工场地、办理相关手续或违反合同约定的其他义务的，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：（1）按照合同约定支付违约金；（2）赔偿因违约导致承包商的损失；（3）按照合同约定承担其他违约责任。9.3违约的赔偿因违约导致的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的直接经济损失，包括合同履行后可以获得的利益。第十条争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。10.2调解如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁如调解不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.4法律诉讼如仲裁不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起法律诉讼。第十一条保险11.1保险责任承包商应按照合同约定购买建筑工程一切险、第三方责任险等保险，并将其保险单副本交给业主备案。11.2保险范围保险范围应包括但不限于：工程本身的损失、工程建设的第三方责任、施工设备及人员意外伤害等。11.3保险费用保险费用由承包商承担。第十二条合同的转让12.1转让的条件未经双方协商一致，任何一方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。12.2转让的通知如确需转让，一方应提前书面通知对方，并经对方书面同意后方可进行转让。12.3转让的效力转让自双方书面同意之日起生效，新的当事人应继续履行合同约定的义务。第十三条一般条款13.1通知双方应通过书面形式相互通知与合同有关的事宜。13.2通信双方通信地址及联系方式如下：（1）承包商：_______；（2）业主：_______。13.3附加条款附加条款如需修改或补充，应由双方协商一致并签订书面协议。13.4附件合同附件包括但不限于：（1）工程图纸；（2）技术说明书；（3）工程量清单；（4）其他与合同有关的文件。第十四条合同的解除14.1解除的条件合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法继续履行的，双方可以解除合同。14.2解除的程序合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。14.3解除后的责任与义务合同解除后，双方应按照合同约定办理第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸：包括工程的整体布局、构造、细部设计等，是工程施工的直接依据。2.技术说明书：详细说明工程施工的技术要求、标准、工艺等，是确保工程质量的重要文件。3.工程量清单：列出工程施工中涉及的所有工程量及其相应的数量和单位，用于计算工程成本和付款。4.材料供应清单：列出工程施工所需的所有材料名称、规格、数量等信息，用于材料采购和供应。5.设备供应清单：列出工程施工所需的全部设备名称、型号、数量等信息，用于设备采购和供应。6.施工组织设计：包括工程施工的组织机构、人员配置、施工计划等，是工程施工的管理依据。7.安全施工方案：详细说明工程施工期间的安全措施、应急预案等，确保工程施工安全。8.环境保护措施：详细说明工程施工期间的环境保护措施，确保工程施工对环境的影响降到最低。9.工程进度计划：列出工程施工的各个阶段和相应的时间节点，用于监控工程施工进度。10.付款申请表：用于记录工程施工过程中的进度付款和最终付款申请。11.变更申请表：用于记录工程施工过程中的变更申请，包括变更原因、内容、影响和费用等。12.违约金计算公式：详细说明违约金的计算方法和标准，用于认定违约责任和计算违约金。13.保险单副本：包括建筑工程一切险、第三方责任险等保险单的副本，用于证明保险的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未能按照合同约定完成工程、材料、设备供应或未提供约定的服务，或违反合同约定的其他义务的，应承担违约责任。例如，承包商延迟交付工程，应按照合同约定支付违约金。2.业主未能按照合同约定支付款项、提供施工场地、办理相关手续或违反合同约定的其他义务的，应承担违约责任。例如，业主延迟支付进度付款，应按照合同约定支付违约金。3.双方未履行合同约定的义务，导致工程质量不符合合同约定标准的，应承担违约责任。例如，承包商使用的材料不符合合同约定的质量标准，应负责更换并承担相应费用。4.双方未按照合同约定的时间节点完成关键部位的施工，导致工程进度延误的，应承担违约责任。例如，承包商未按约定时间完成主体结构验收，应支付违约金。5.双方未履行合同约定的保险义务，导致工程施工期间发生损失的，应承担违约责任。例如，承包商未购买第三方责任险，导致工程施工期间发生安全事故，应承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向对方支付的违约补偿。3.工期：指合同约定的工程施工完成的时间，自合同生效之日起至工程验收合格之日止。4.工程量：指工程