版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度购物中心装修施工协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人1.2合同标的1.3相关术语2.施工内容2.1施工范围2.2施工工艺2.3施工材料2.4施工进度2.5施工质量3.合同期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期3.3合同延期4.付款方式与期限4.1付款比例4.2付款方式4.3付款期限5.施工现场管理5.1施工现场安全5.2施工现场环保5.3施工现场交通5.4施工现场材料管理6.工程变更与签证6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3工程签证7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.合同履行与验收10.1施工验收标准10.2施工验收程序10.3合同履行期限11.合同附件11.1施工图纸11.2设计变更文件11.3有关技术文件12.合同备案与生效12.1合同备案要求12.2合同生效日期13.合同其他约定13.1合同保密13.2合同通知与送达13.3合同修改与补充14.合同解除与终止后的处理14.1工程尾款结算14.2工程资料移交14.3合同解除与终止后的其他事宜第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同当事人1.1.1甲方:购物中心业主1.1.2乙方:装修施工方1.2合同标的1.2.1装修内容:购物中心内所有公共区域的装修1.2.2装修范围:包括但不限于墙面、地面、天花板的装修1.3相关术语1.3.1施工图纸:由乙方提供的详细施工图纸及说明1.3.2施工材料:指乙方用于装修工程的所有材料1.3.3施工质量:指乙方施工达到国家相关质量标准2.施工内容2.1施工范围2.1.1甲乙方共同确认的购物中心公共区域装修设计图纸2.1.2施工图纸中包含的所有装修工程2.2施工工艺2.2.1乙方按照施工图纸要求,采用符合行业标准的施工工艺2.2.2施工过程中,乙方应确保施工质量,不得擅自更改施工工艺2.3施工材料2.3.1乙方应使用符合国家标准的合格材料2.3.2材料供应商及品牌由甲乙方协商确定2.4施工进度2.4.1乙方应在合同约定的期限内完成装修工程2.4.2施工进度计划由乙方制定,经甲乙方确认后执行2.5施工质量2.5.1乙方应按照国家相关质量标准进行施工2.5.2施工完成后,甲乙方共同进行验收,合格后方可交付使用3.合同期限3.1合同生效日期3.1.1合同自双方签字盖章之日起生效3.2合同终止日期3.2.1合同期限为自合同生效之日起至装修工程全部完成之日止3.3合同延期3.3.1如因不可抗力等原因导致合同无法按时履行,经甲乙方协商一致,可延长合同期限4.付款方式与期限4.1付款比例4.1.1合同总价款的30%作为预付款,在合同签订后5个工作日内支付4.1.2施工过程中,每完成合同约定工作量的20%,乙方提交相关证明材料后,甲乙方协商确定付款比例4.2付款方式4.2.1付款方式为银行转账4.3付款期限4.3.1每次付款应在乙方提交相关证明材料后的5个工作日内完成5.施工现场管理5.1施工现场安全5.1.1乙方应确保施工现场安全,遵守国家相关安全规定5.1.2乙方应定期进行安全检查,及时消除安全隐患5.2施工现场环保5.2.1乙方应遵守国家环保法规,采取措施减少施工对环境的影响5.2.2施工过程中产生的废弃物,乙方应按规定进行处理5.3施工现场交通5.3.1乙方应合理规划施工现场交通,确保交通安全5.3.2施工期间,乙方应遵守购物中心内交通管理规定5.4施工现场材料管理5.4.1乙方应妥善保管施工现场材料,防止被盗、损坏5.4.2材料使用完毕后,乙方应清理现场,保持环境整洁6.工程变更与签证6.1工程变更范围6.1.1因设计变更、工程量增减等原因导致的工程变更6.2工程变更程序6.2.1乙方提出变更申请,经甲乙方协商一致后,由乙方提交变更图纸及说明6.2.2甲乙方共同确认变更内容,签订工程变更签证6.3工程签证6.3.1工程变更签证作为合同附件,具有同等法律效力8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1当甲乙双方发生争议时,应通过友好协商解决8.1.2协商不成时,任何一方均可向购物中心所在地的人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1如双方同意,可选择购物中心所在地的仲裁委员会进行仲裁8.2.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力8.3争议解决程序8.3.1争议发生后,任何一方应在争议发生之日起30日内向对方发出书面通知8.3.2双方应在收到书面通知之日起60日内解决争议9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按时完成施工任务的9.1.2乙方施工质量不符合合同约定的9.1.3乙方违反施工现场管理规定的9.1.4甲方未按时支付款项的9.2违约责任承担9.2.1乙方违约的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2甲方违约的,应按照合同约定支付违约金或赔偿损失9.3违约责任赔偿9.3.1违约金的具体数额由双方在合同中约定9.3.2赔偿损失的计算应依据实际损失进行10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1乙方严重违约,经甲方书面通知后仍未改正的10.1.2甲方因不可抗力原因无法继续履行合同的10.2合同终止条件10.2.1合同约定的期限届满,且装修工程已按约定完成10.2.2双方协商一致解除合同的10.3合同解除与终止程序10.3.1合同解除或终止前,双方应就剩余工程量和款项进行结算10.3.2合同解除或终止后,乙方应将施工现场清理完毕,并将工程资料移交给甲方11.合同履行与验收11.1施工验收标准11.1.1乙方应按照国家相关质量标准和合同约定进行施工验收11.1.2验收标准包括但不限于施工质量、工程进度、材料质量等11.2施工验收程序11.2.1施工过程中,乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况11.2.2施工完成后,乙方应组织甲方进行验收11.3合同履行期限11.3.1乙方应在合同约定的期限内完成装修工程12.合同附件12.1施工图纸12.1.1乙方提供的施工图纸应包含详细的施工说明和尺寸标注12.1.2施工图纸应在合同签订后5个工作日内提交甲方12.2设计变更文件12.2.1如有设计变更,乙方应及时通知甲方,并提供变更后的图纸和说明12.2.2设计变更文件作为合同附件,对双方均有约束力12.3有关技术文件12.3.1乙方应提供与施工相关的技术文件,包括但不限于材料检验报告、施工日志等13.合同备案与生效13.1合同备案要求13.1.1甲方应在合同签订后30个工作日内将合同报送相关部门备案13.1.2乙方应在合同签订后10个工作日内将合同报送相关部门备案13.2合同生效日期13.2.1合同经双方签字盖章后生效14.合同其他约定14.1合同保密14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2合同通知与送达14.2.1任何通知应以书面形式发送,自发送之日起视为送达14.3合同修改与补充14.3.1合同的修改与补充应采用书面形式,并由双方签字盖章后生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义1.1第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务或参与合同执行的个人或机构。1.2第三方包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、保险公司、调解机构等。2.第三方的介入条件2.1第三方的介入应基于甲乙双方的书面同意,并在合同中明确第三方的职责和权限。2.2第三方的介入应有助于提高合同履行的效率和质量,减少争议。3.第三方的职责3.1.1监理方:监督施工进度、质量、安全等,确保符合合同要求。3.1.2检测机构:对施工材料、施工过程进行检测,确保符合国家标准。3.1.3评估机构:对工程进度、质量、成本进行评估,提出改进建议。3.1.4保险公司:提供工程保险,保障甲乙双方的合法权益。3.1.5调解机构:在甲乙双方发生争议时,提供调解服务。4.第三方的权利4.1.1获取合同相关资料和信息的权利。4.1.2对施工过程进行监督和检查的权利。4.1.3对不符合合同要求的施工提出整改建议的权利。4.1.4在必要时,对施工质量、安全等进行停工的权利。5.第三方的责任5.1.1按照合同约定履行职责,确保工作质量和效率。5.1.2对因自身原因导致的损失或违约,承担相应的赔偿责任。5.1.3对因第三方原因导致的损失或违约,向甲乙双方进行追偿。6.第三方的责任限额6.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体包括:6.1.1第三方因自身原因造成的损失,其赔偿金额不超过合同总价款的10%。6.1.2第三方因违反合同约定造成的损失,其赔偿金额由双方协商确定。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方、乙方的划分:7.1.1第三方与甲方之间的关系,由甲乙双方与第三方签订的委托合同或服务协议约定。7.1.2第三方与乙方之间的关系,由甲乙双方在合同中约定。7.2第三方与其他各方的责任划分:7.2.1第三方对甲乙双方承担的责任,不应影响甲乙双方之间的合同责任。7.2.2第三方在履行职责过程中,如因甲方或乙方的责任导致损失,第三方有权向甲乙双方进行追偿。8.第三方的更换8.1如甲乙双方认为有必要更换第三方,应提前书面通知对方,并取得对方同意。8.2更换第三方后,原第三方与甲乙双方的权利义务关系终止,新第三方应立即承担相应的职责。9.第三方的退出9.1第三方在合同履行期间,如因自身原因或不可抗力等原因需要退出,应提前书面通知甲乙双方。9.2第三方退出后,甲乙双方应协商确定新第三方或自行履行相关职责。10.第三方的保密10.1第三方在合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸要求:详细标注施工尺寸、材料规格、施工工艺等,符合国家相关标准。说明:施工图纸是施工过程中重要的技术文件,应清晰、完整。2.设计变更文件要求:包括变更原因、变更内容、变更后的图纸和说明,由设计方签字确认。说明:设计变更文件是合同执行过程中可能产生的附件,需双方签字确认。3.施工日志要求:记录施工日期、天气、施工内容、施工人员、材料使用情况等。说明:施工日志是施工过程中对施工情况的记录,有助于后续的审计和问题追溯。4.材料检验报告要求:由第三方检测机构出具,证明材料符合国家相关标准。说明:材料检验报告是确保施工材料质量的重要依据。5.施工验收报告要求:由甲乙双方共同签署,证明施工质量符合合同要求。说明:施工验收报告是施工完成后,甲乙双方确认施工质量的重要文件。6.付款凭证要求:包括银行转账凭证、现金支付凭证等,证明款项已支付。说明:付款凭证是甲乙双方履行付款义务的证明。7.工程保险单要求:由保险公司出具,证明工程已购买保险。说明:工程保险单是保障甲乙双方在施工过程中利益的重要文件。8.争议解决文件要求:包括争议调解协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明:争议解决文件是解决甲乙双方争议的法律依据。9.合同补充协议要求:对合同内容进行补充、修改或完善。说明:合同补充协议是合同执行过程中,对合同内容的补充和完善。10.其他附件要求:根据实际情况,可能包括其他相关文件。说明:其他附件是指除上述附件外的,与合同执行相关的其他文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成施工任务乙方施工质量不符合合同约定乙方违反施工现场管理规定甲方未按时支付款项第三方未履行职责,导致合同无法履行2.违约责任认定标准:违约金:根据合同约定,按逾期天数或违约行为严重程度确定。赔偿损失:根据实际损失,包括直接损失和间接损失确定。3.违约责任示例说明:乙方未按时完成施工任务,每逾期一日,应支付合同总价款1%的违约金。乙方施工质量不符合合同约定,导致工程返工,乙方应承担返工费用及相应的违约金。甲方未按时支付款项,每逾期一日,应向乙方支付逾期款项的1%的违约金。第三方未履行职责,导致合同无法履行,第三方应承担相应的违约责任,包括赔偿甲乙双方的损失。全文完。2024年度购物中心装修施工协议1本合同目录一览1.施工项目概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程范围1.4工程规模2.施工单位2.1施工单位名称2.2法定代表人2.3注册地址2.4联系方式3.装修设计3.1设计单位3.2设计资质3.3设计内容3.4设计图纸4.施工准备4.1施工现场准备4.2材料准备4.3人员准备4.4施工方案5.施工进度5.1施工阶段划分5.2施工进度安排5.3施工工期6.质量要求6.1工程质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.安全生产7.1施工安全要求7.2安全责任7.3安全事故处理8.材料供应8.1材料品牌及规格8.2材料质量要求8.3材料供应方式8.4材料验收9.费用及支付9.1工程合同总价9.2费用组成9.3支付方式9.4支付时间10.竣工验收10.1竣工验收条件10.2竣工验收程序10.3竣工验收标准10.4验收责任11.返修及保修11.1返修范围11.2返修期限11.3保修范围11.4保修期限12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更责任13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序第一部分:合同如下:第一条施工项目概述1.1工程名称:2024年度购物中心装修工程1.2工程地点:市区购物中心1.3工程范围:购物中心外墙、室内装修及配套设施1.4工程规模:建筑面积10万平方米第二条施工单位2.1施工单位名称:建筑有限公司2.2法定代表人:2.3注册地址:市区路号第三条装修设计3.1设计单位:建筑设计研究院3.2设计资质:甲级设计资质3.3设计内容:购物中心整体设计方案,包括室内外装修、照明、空调、消防等3.4设计图纸:详见附件《购物中心装修设计图纸》第四条施工准备4.1施工现场准备:施工前,施工单位需完成现场平整、围挡设置、临时设施搭建等工作4.2材料准备:施工单位需按照设计要求,提前准备所需材料,并确保材料质量符合标准4.3人员准备:施工单位需配备足够的技术人员、施工人员及管理人员,确保施工顺利进行4.4施工方案:详见附件《购物中心装修施工方案》第五条施工进度5.1施工阶段划分:施工分为四个阶段,分别为:基础施工、主体施工、装修施工、竣工验收5.2施工进度安排:详见附件《购物中心装修施工进度表》5.3施工工期:自合同签订之日起,共计6个月第六条质量要求6.1工程质量标准:按照国家相关施工质量标准执行,确保工程质量达到优良等级6.2质量检验:施工过程中,施工单位需定期进行自检,并邀请业主方进行抽检6.3质量责任:若因施工单位原因导致工程质量不合格,施工单位需承担全部责任,进行返工修复第七条安全生产7.1施工安全要求:施工单位需严格执行国家安全生产法律法规,确保施工现场安全7.2安全责任:施工单位负责施工现场的安全生产管理,并对施工过程中发生的安全事故负责7.3安全事故处理:发生安全事故时,施工单位需立即启动应急预案,并及时报告业主方及相关部门第八条材料供应8.1材料品牌及规格:详见附件《购物中心装修材料品牌及规格清单》8.2材料质量要求:所有材料均需符合国家及行业相关质量标准,具备相应的质量检测报告8.3材料供应方式:由施工单位负责采购,业主方有权对材料进行抽样检测8.4材料验收:材料进场后,由施工单位、业主方及监理单位共同进行验收,合格后方可使用第九条费用及支付9.1工程合同总价:人民币壹仟万元整(¥1,000,000.00)9.2费用组成:包括但不限于设计费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润等9.3支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例详见附件《购物中心装修工程支付计划表》9.4支付时间:按照合同约定及工程进度,及时支付各阶段款项第十条竣工验收10.1竣工验收条件:工程按合同约定完成,且符合国家及行业标准10.2竣工验收程序:由施工单位组织,业主方、监理单位及相关部门共同参与10.3竣工验收标准:按照国家及行业标准执行10.4验收责任:验收不合格的,由施工单位负责整改,直至合格为止第十一条返修及保修11.1返修范围:因设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷11.2返修期限:自竣工验收合格之日起,保修期为两年11.3保修范围:包括但不限于主体结构、装修、设备等11.4保修期限:按照国家及行业标准执行,保修期满后,由施工单位负责维修,业主方承担维修费用第十二条合同变更12.1变更条件:因不可抗力、设计变更、工程量增减等原因12.2变更程序:由双方协商一致,签订变更协议12.3变更责任:因变更原因导致工程延误或增加费用的,由责任方承担第十三条违约责任13.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、擅自变更设计等13.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失13.3违约赔偿:具体赔偿金额及方式由双方协商确定第十四条争议解决14.1争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼14.2争议解决机构:协商不成,可向市区仲裁委员会申请仲裁14.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同约定事项而介入合同关系的外部实体。1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、施工图审查机构、材料供应商、检测机构、中介机构等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订书面协议。2.2第三方介入的目的是为了提高工程质量和效率,确保合同顺利履行。3.第三方责任界定3.1第三方在合同中的责任限于其提供的专业服务范围。3.2第三方应按照合同约定及行业标准,对其提供的服务负责。4.第三方权利4.1第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。5.第三方义务5.1第三方应按照合同约定的时间、质量要求完成其服务。5.2第三方应配合甲乙双方的工作,确保合同顺利履行。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额根据其提供服务的性质和范围由双方协商确定,并在合同中明确。6.2第三方的责任限额应不低于其收取的服务费用。6.3若第三方在履行合同过程中因自身原因导致损失,甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的划分:第三方应向甲方提供相关服务,甲方负责支付服务费用。第三方在提供服务过程中,应遵守甲方的相关规定和标准。第三方应与甲方保持良好沟通,及时反馈服务情况。7.2第三方与乙方的划分:第三方应向乙方提供相关服务,乙方负责支付服务费用。第三方在提供服务过程中,应遵守乙方的相关规定和标准。第三方应与乙方保持良好沟通,及时反馈服务情况。7.3第三方与甲乙双方的共同责任:第三方在提供服务过程中,若发生与合同履行相关的争议,甲乙双方应共同协商解决。若第三方因自身原因导致损失,甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。8.第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后,若需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。8.2合同变更后,甲乙双方及第三方应按照变更后的约定履行各自的权利和义务。9.第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后,若发生争议,甲乙双方及第三方应协商解决。9.2协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。10.第三方介入后的合同终止10.1第三方介入后,若合同履行完毕或出现合同约定的终止情形,合同终止。10.2合同终止后,甲乙双方及第三方应按照合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 吊车协议书参考
- 个人汽车买卖协议模板
- 阑尾切除术病因介绍
- 中考政治拓展提升篇知识梳理
- (2024)某镇解决污染水项目可行性研究报告(一)
- 重庆2020-2024年中考英语5年真题回-学生版-专题10 书面表达
- 典型设备管理举例- 隋向30课件讲解
- 云南省保山市智源初级中学2024-2025学年九年级上学期12月月考历史试卷-A4
- 山东省东营市广饶县乐安中学2024-2025学年八年级上学期12月月考化学试题-A4
- 2023年药品包装机械项目筹资方案
- 发酵工程课程教学大纲
- 小咖啡大世界知到章节答案智慧树2023年上海商学院
- 医用熏蒸治疗仪产品技术要求hys
- 机组空冷塔冷却三角组装指导书
- 大学英语I知到章节答案智慧树2023年桂林电子科技大学
- 2023年机械制造装备设计大作业
- 2023年学校暖冬关爱行动总结
- 2023-2024学年新疆维吾尔自治区喀什市初中语文九年级上册期末模考题
- 《百分数的认识》跨学科教学设计1-谢晓浪
- 上海模考题真题2023年上海春季高考语文试卷及参考答案
- SB/T 10569-2010冷藏库门
评论
0/150
提交评论