2024年度土建工程施工合同补充协议-施工现场临时用电合同3篇_第1页
2024年度土建工程施工合同补充协议-施工现场临时用电合同3篇_第2页
2024年度土建工程施工合同补充协议-施工现场临时用电合同3篇_第3页
2024年度土建工程施工合同补充协议-施工现场临时用电合同3篇_第4页
2024年度土建工程施工合同补充协议-施工现场临时用电合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度土建工程施工合同补充协议——施工现场临时用电合同本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2专用名词解释2.施工现场临时用电原则3.供电范围与用电负荷3.1供电范围3.2用电负荷4.供电设施4.1供电设施清单4.2设施安装与维护5.用电安全管理5.1安全操作规程5.2安全责任划分6.电费结算6.1电费计价方式6.2电费结算周期6.3电费支付方式7.故障处理7.1故障报告7.2故障排除7.3责任认定8.供电设施拆除8.1拆除时间8.2拆除要求9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同变更与解除12.1合同变更程序12.2合同解除条件13.合同附件13.1附件一:供电设施清单13.2附件二:安全操作规程14.其他约定14.1不可抗力14.2法律法规变更14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指2024年度土建工程施工合同补充协议——施工现场临时用电合同。1.1.2“供电方”指为本合同提供临时用电服务的电力公司或电力供应商。1.1.3“用电方”指使用本合同所约定临时用电的施工单位。1.1.4“临时用电设施”指为本合同所设置的供电线路、变压器、配电箱等设施。1.1.5“用电负荷”指施工现场的用电需求总量。1.2专用名词解释1.2.1“安全操作规程”指为保证施工现场临时用电安全而制定的规程。1.2.2“供电设施清单”指列明本合同所涉及的临时用电设施及其规格、数量等的清单。2.施工现场临时用电原则2.1用电方应遵守国家有关电力使用的法律法规,确保用电安全。2.2供电方应按照国家电力标准,提供安全、可靠的临时用电服务。2.3临时用电设施应满足施工现场的用电需求,并确保施工进度不受影响。3.供电范围与用电负荷3.1供电范围3.1.1供电范围包括施工现场内的所有用电区域。3.1.2供电范围不包括施工现场外的区域。3.2用电负荷3.2.1用电负荷应根据施工现场的实际情况确定,并确保不超过供电设施的额定容量。3.2.2用电负荷应按月度进行评估和调整。4.供电设施4.1供电设施清单4.1.1供电设施清单应包括供电线路、变压器、配电箱等设施。4.1.2供电设施清单应详细列明设施的品牌、型号、规格、数量等。4.2设施安装与维护4.2.1供电设施应按照国家标准进行安装,确保安全可靠。4.2.2用电方应负责供电设施的日常维护保养。5.用电安全管理5.1安全操作规程5.1.1用电方应制定并严格执行安全操作规程,确保用电安全。5.1.2安全操作规程应包括操作程序、注意事项、应急措施等内容。5.2安全责任划分5.2.1供电方负责供电设施的安全运行和维护。5.2.2用电方负责施工现场的用电安全管理和监督。6.电费结算6.1电费计价方式6.1.1电费按实际用电量计算,以千瓦时(kWh)为单位。6.1.2电费计价标准按照供电方提供的最新电价执行。6.2电费结算周期6.2.1电费结算周期为每月结算一次。6.2.2用电方应在每月结算周期结束后15日内支付电费。6.3电费支付方式6.3.1电费支付方式为银行转账或现金支付。6.3.2供电方应在收到电费后出具正式发票。8.供电设施拆除8.1拆除时间8.1.1供电设施拆除时间应在不影响施工现场正常施工的前提下,由供电方与用电方协商确定。8.1.2拆除时间应提前通知用电方,以便用电方做好相应的准备工作。8.2拆除要求8.2.1拆除过程中,供电方应确保拆除作业的安全,防止对施工现场造成损害。8.2.2拆除后的废弃材料应由供电方负责清理,并按照规定进行处理。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.2.2争议解决机构应根据相关法律法规和合同条款进行审理。10.违约责任10.1违约情形10.1.1用电方未按约定支付电费的,应向供电方支付滞纳金。10.1.2供电方未按约定提供临时用电服务的,应承担相应的违约责任。10.2违约责任10.2.1用电方违约的,应承担合同约定的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2供电方违约的,应承担合同约定的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同经双方签字盖章后生效。11.1.2本合同生效后,双方应按约定履行各自的权利和义务。11.2合同终止条件11.2.1本合同因合同约定的终止条件成就而终止。11.2.2本合同因不可抗力导致无法履行而终止。12.合同变更与解除12.1合同变更程序12.1.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式作出。12.1.2合同变更不影响已履行部分的效力。12.2合同解除条件12.2.1合同解除应经双方协商一致,并以书面形式作出。12.2.2合同解除不影响已履行部分的效力。13.合同附件13.1附件一:供电设施清单13.1.1附件一为供电设施清单,详细列明设施的品牌、型号、规格、数量等。13.2附件二:安全操作规程13.2.1附件二为安全操作规程,包括操作程序、注意事项、应急措施等内容。14.其他约定14.1不可抗力14.1.1如遇不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担责任。14.2法律法规变更14.2.1如国家法律法规发生变更,影响本合同的履行,双方应协商解决,必要时可对本合同进行变更。14.3合同解释权14.3.1本合同的解释权归供电方所有。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念与界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,为协助合同履行而介入的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、保险机构、咨询服务机构等。1.2第三方的介入应以书面形式通知甲乙双方,并经甲乙双方同意。2.第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。2.2第三方的责任限额应合理,足以覆盖其可能产生的违约责任或赔偿责任。2.3如第三方因违约或过失导致合同无法履行或造成损失,其责任限额内由第三方承担,超出部分由甲乙双方按照合同约定分担。3.第三方责任承担3.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的违约责任或赔偿责任。3.2.1第三方应在其责任限额内承担相应责任。3.2.2第三方责任与甲乙双方的责任划分应明确,避免责任混淆。3.2.3第三方责任承担不应影响甲乙双方的合同权利和义务。4.第三方介入后的额外条款及说明4.1第三方介入协议4.1.1甲乙双方应与第三方签订书面介入协议,明确第三方在本合同中的职责、权利和义务。第三方的名称、地址、法定代表人或负责人;第三方的职责范围和具体工作内容;第三方的权利和义务;第三方的责任限额;第三方介入的时间、期限和方式;第三方与其他各方的关系和沟通机制;第三方介入费用的承担;第三方介入协议的生效、变更和解除。4.2第三方介入后的合同履行4.2.1第三方的介入不影响本合同的效力,甲乙双方应继续履行合同义务。4.2.2第三方应协助甲乙双方履行合同,并在其职责范围内提供专业意见和监督。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:第三方应协助甲方履行合同,包括但不限于项目监理、质量检测、进度管理等。第三方应向甲方提供真实、准确、完整的报告和意见。第三方对甲方承担相应的责任,包括但不限于违约责任和赔偿责任。5.2第三方与乙方的划分:第三方应协助乙方履行合同,包括但不限于提供技术支持、设备维护、安全管理等。第三方应向乙方提供真实、准确、完整的报告和意见。第三方对乙方承担相应的责任,包括但不限于违约责任和赔偿责任。5.3第三方与甲乙双方的关系:第三方是甲乙双方的共同合作方,应遵循公平、公正、诚信的原则。第三方应保持独立性,不得偏袒任何一方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:供电设施清单详细要求和说明:清单应包括所有临时用电设施的名称、型号、规格、数量、安装位置和预计使用期限。清单应由供电方提供,并经用电方确认无误。2.附件二:安全操作规程详细要求和说明:规程应详细列出所有与临时用电相关的安全操作步骤、注意事项和应急处理措施。规程应由用电方制定,并经供电方审核同意。3.附件三:第三方介入协议详细要求和说明:协议应明确第三方的职责、权利和义务,以及甲乙双方与第三方之间的沟通和协作机制。协议应由甲乙双方与第三方共同签署。4.附件四:电费结算清单详细要求和说明:清单应详细列出每月的电费计算依据、电费金额、支付方式等信息。清单应由供电方提供,并经用电方确认无误。5.附件五:违约行为记录详细要求和说明:记录应详细记录所有违约行为的日期、行为描述、责任方和处理结果。6.附件六:争议解决协议详细要求和说明:协议应明确争议解决的途径、程序和预期结果。协议应由甲乙双方共同签署。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:用电方未按时支付电费。供电方未按时提供临时用电服务。第三方未按协议履行职责。甲乙双方未按合同约定履行义务。2.责任认定标准:违约行为发生时,责任方应立即采取措施纠正违约行为。如违约行为导致损失,责任方应承担相应的赔偿责任。责任认定标准应遵循公平、合理、合法的原则。3.违约责任示例说明:用电方未按时支付电费,供电方有权暂停供电,并要求用电方支付滞纳金。供电方未按时提供临时用电服务,用电方有权要求赔偿因停电造成的损失。第三方未按协议履行职责,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。甲乙双方未按合同约定履行义务,对方有权要求违约方承担违约责任。全文完。2024年度土建工程施工合同补充协议——施工现场临时用电合同1本合同目录一览1.1.施工现场临时用电工程概述1.2.施工现场临时用电工程范围1.3.施工现场临时用电工程设备1.4.施工现场临时用电工程安全措施1.5.施工现场临时用电工程进度安排1.6.施工现场临时用电工程费用及支付方式1.7.施工现场临时用电工程变更及调整1.8.施工现场临时用电工程验收标准1.9.施工现场临时用电工程责任划分1.10.施工现场临时用电工程争议解决1.11.施工现场临时用电工程合同解除及终止1.12.施工现场临时用电工程保密条款1.13.施工现场临时用电工程附件及补充协议1.14.合同生效及终止日期第一部分:合同如下:1.1.施工现场临时用电工程概述1.1.1本合同旨在明确双方就施工现场临时用电工程的权利义务,确保工程顺利进行。1.1.2本工程涉及范围包括施工现场的临时用电线路、配电设施、照明设施等。1.2.施工现场临时用电工程范围1.2.1临时用电线路敷设:包括电缆、电线、电缆桥架等。1.2.2配电设施:包括配电箱、配电柜、变压器等。1.2.3照明设施:包括照明灯具、电缆等。1.2.4其他辅助设施:包括接地装置、防雷装置等。1.3.施工现场临时用电工程设备1.3.1本工程所使用的设备应符合国家标准,确保安全、可靠、高效。1.3.2设备清单如下:1.3.1电缆:型号,规格,长度。1.3.2电线:型号,规格,长度。1.3.3配电箱:型号,容量。1.3.4配电柜:型号,容量。1.3.5变压器:型号,容量。1.3.6照明灯具:型号,规格,数量。1.3.7接地装置:型号,规格。1.3.8防雷装置:型号,规格。1.4.施工现场临时用电工程安全措施1.4.1施工现场临时用电工程应严格按照国家有关安全生产法规执行。1.4.2施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各岗位人员的安全责任。1.4.3临时用电工程应定期进行检查,确保用电设备安全可靠。1.4.4施工现场临时用电工程应采取防雷、防雨、防触电等安全措施。1.5.施工现场临时用电工程进度安排1.5.1本工程计划于年月日开工,年月日竣工。1.5.2施工单位应按照施工进度计划进行施工,确保工程按时完成。1.5.3因特殊情况导致工程进度延误,双方应协商解决。1.6.施工现场临时用电工程费用及支付方式1.6.1本工程总费用为人民币万元。1.6.2支付方式如下:1.6.1预付款:合同签订后个工作日内支付总费用的%。1.6.2进度款:按工程进度支付总费用的%,每月支付一次。1.6.3竣工验收合格后支付总费用的%。1.6.4保修期满后支付总费用的%。1.7.施工现场临时用电工程变更及调整1.7.1施工过程中如遇设计变更、工程量增减等情况,双方应协商确定变更后的工程费用。1.7.2任何一方要求变更合同内容,应提前天书面通知对方。1.7.3合同变更经双方签字盖章后生效。8.1.施工现场临时用电工程验收标准8.1.1临时用电工程竣工后,由双方共同组织验收。8.1.2验收标准应符合国家相关标准和规范要求。8.1.3验收内容包括但不限于:8.1.3.1设备安装是否符合设计要求。8.1.3.2线路敷设是否规范、安全。8.1.3.3配电设施是否齐全、完好。8.1.3.4照明设施是否满足施工需求。8.1.3.5安全措施是否到位。8.2.施工现场临时用电工程责任划分8.2.1施工单位负责临时用电工程的施工、安装和维护。8.2.2业主方负责提供施工现场的用电需求和技术参数。8.2.3双方应共同确保临时用电工程的安全运行。8.3.施工现场临时用电工程争议解决8.3.1双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。8.3.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.4.施工现场临时用电工程合同解除及终止8.4.1在合同履行期间,如遇不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。8.4.2一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。8.4.3合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程及费用。8.5.施工现场临时用电工程保密条款8.5.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.5.2保密期限自合同签订之日起至合同终止之日止。8.6.施工现场临时用电工程附件及补充协议8.6.1本合同附件包括但不限于设备清单、施工进度计划、验收标准等。8.6.2任何补充协议均应以书面形式签订,并作为本合同的有效组成部分。8.7.合同生效及终止日期8.7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.7.2本合同有效期为年,自合同生效之日起计算。9.1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。9.2.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。10.1.本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.本合同一式两份,双方各执一份。12.1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。13.1.本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.本合同一式两份,双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1本合同中提及的第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、检验或其他相关服务的独立法人或自然人。15.2第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行,提高工程质量,保障施工安全,以及提高施工效率。16.第三方介入的类型16.1中介方:为甲乙双方提供信息交流、谈判协调、合同签订等服务。16.2咨询方:为甲乙双方提供技术、管理、法律等方面的咨询服务。16.3监督方:对施工现场的施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。16.4检验方:对施工完成的工程进行检验,出具检验报告。17.第三方介入的引入程序17.1甲乙双方协商一致后,可引入第三方介入。17.2引入第三方前,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各方的权利义务。17.3第三方介入后,应将合作协议的副本提交给甲乙双方。18.第三方责任限额18.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。18.2第三方责任限额应根据第三方的合作协议和实际情况确定,并在合同中明确。18.3第三方责任限额不得超过合作协议中约定的金额。19.第三方责任划分19.1第三方在履行职责过程中,应遵守国家相关法律法规和行业标准。19.2第三方对因自身原因造成的损失承担直接责任,对因甲乙双方原因造成的损失不承担责任。19.3第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违法行为,应及时向有关部门报告。20.第三方权利20.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。20.2第三方有权对甲乙双方的违约行为提出警告或终止服务。21.第三方义务21.1第三方应按照合作协议的要求,履行其职责,确保合同目标的实现。21.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。21.3第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况。22.第三方介入的费用22.1第三方介入的费用应根据合作协议的约定和实际工作量确定。22.2第三方介入的费用由甲乙双方按比例承担。23.第三方介入的终止23.1.1合同履行完毕。23.1.2双方协商一致。23.1.3第三方无法继续履行职责。23.1.4发生不可抗力事件。24.第三方介入的争议解决24.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。24.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。25.第三方介入的合同变更25.1第三方介入期间,如需变更合作协议,应经甲乙双方和第三方协商一致后签订补充协议。26.第三方介入的合同终止26.1第三方介入期间,如需终止合作协议,应提前天书面通知甲乙双方和第三方。26.2合同终止后,甲乙双方和第三方应按照约定处理剩余工作及费用。27.第三方介入的合同解除27.1.1第三方严重违约。27.1.2甲乙双方严重违约。27.1.3发生不可抗力事件。28.第三方介入的合同终止后的责任28.1合同终止后,第三方应按照约定履行其剩余职责,直至合同目标实现。28.2合同终止后,甲乙双方和第三方应按照约定处理剩余工作及费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工现场临时用电工程图纸要求:图纸应清晰、完整,包含施工范围内的所有临时用电设施布局和安装要求。说明:图纸是施工的依据,应确保图纸的准确性和可操作性。2.附件二:设备清单及技术参数要求:清单应详细列出所有设备名称、型号、规格、数量和技术参数。说明:设备清单是工程质量和安全的重要保障,应确保清单的准确性和完整性。3.附件三:施工进度计划要求:计划应明确施工各阶段的开始和结束时间,以及各阶段的任务和目标。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要依据。4.附件四:临时用电工程验收标准要求:标准应详细列出验收的各个方面,包括设备、线路、安全措施等。说明:验收标准是保证工程质量的必要条件。5.附件五:第三方合作协议要求:协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。说明:第三方合作协议是确保第三方介入顺利进行的法律文件。6.附件六:变更记录要求:记录应详细记录所有变更的内容、原因和双方协商结果。7.附件七:验收报告要求:报告应详细记录验收过程、结果和存在问题。说明:验收报告是工程验收的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延误一天,施工单位应向业主方支付合同总金额的%作为违约金。示例:若合同约定工程竣工时间为年月日,实际竣工时间为年月日,则施工单位需支付万元违约金。2.违约行为:施工单位使用的设备不符合合同约定的技术参数。责任认定标准:施工单位应立即更换或修复不符合要求的设备,并承担由此产生的费用。示例:若合同约定使用型号电缆,实际使用型号电缆,则施工单位需更换电缆并承担更换费用。3.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应承担因自身原因造成的损失,并支付相应的赔偿金。示例:若第三方因工作失误导致工程进度延误,则第三方需赔偿因此造成的损失。4.违约行为:甲乙双方未按合同约定支付款项。责任认定标准:违约方应向守约方支付逾期付款的利息,并承担相应的违约责任。示例:若业主方未按合同约定支付进度款,则业主方需支付逾期付款的利息。5.违约行为:任何一方泄露合同内容或商业秘密。责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿由此造成的损失。示例:若甲乙双方中的任何一方泄露合同内容,则泄露方需承担法律责任并赔偿损失。全文完。2024年度土建工程施工合同补充协议——施工现场临时用电合同2本合同目录一览1.合同签订依据1.1国家相关法律法规1.2相关行业标准和规范1.3当地政府相关部门的规定1.4双方签订的2024年度土建工程施工合同2.施工现场临时用电原则2.1临时用电安全原则2.2临时用电管理原则2.3临时用电费用结算原则3.临时用电设施及设备3.1临时用电设施范围3.2临时用电设备要求3.3临时用电设备验收标准4.临时用电工程进度安排4.1施工现场临时用电工程进度计划4.2临时用电工程进度调整程序4.3临时用电工程进度滞后责任5.临时用电工程安全管理5.1临时用电工程安全管理制度5.2临时用电工程安全责任5.3临时用电工程安全事故处理6.临时用电工程费用6.1临时用电工程费用组成6.2临时用电工程费用结算方式6.3临时用电工程费用变更程序7.临时用电工程验收7.1临时用电工程验收标准7.2临时用电工程验收程序7.3临时用电工程验收责任8.临时用电工程移交8.1临时用电工程移交程序8.2临时用电工程移交标准8.3临时用电工程移交责任9.临时用电工程维护与保养9.1临时用电工程维护保养要求9.2临时用电工程维护保养责任9.3临时用电工程维护保养费用10.临时用电工程终止10.1临时用电工程终止条件10.2临时用电工程终止程序10.3临时用电工程终止责任11.违约责任11.1违约责任承担方式11.2违约责任赔偿标准11.3违约责任处理程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订依据1.1依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规;1.2依据《建筑工程施工安全规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》等相关行业标准和规范;1.3依据当地政府相关部门发布的关于施工现场临时用电的规定和标准;1.4依据双方于2024年签订的《2024年度土建工程施工合同》。2.施工现场临时用电原则2.1临时用电必须确保安全,遵守国家有关安全用电的法律法规和标准;2.2临时用电管理应当实行专人负责制,明确责任人和管理职责;2.3临时用电费用结算应按照合同约定及实际用电量进行,确保公开、透明。3.临时用电设施及设备3.1临时用电设施包括配电箱、电缆、插座、开关等;3.2临时用电设备应满足施工现场施工需求,具备相应的安全防护功能;3.3临时用电设施及设备应按照国家相关标准和规范进行验收,合格后方可投入使用。4.临时用电工程进度安排4.1临时用电工程进度计划应与土建工程施工进度相协调;4.2临时用电工程进度计划如有调整,应经双方协商一致,并书面通知对方;4.3临时用电工程进度滞后,责任方应承担相应责任,并采取措施加快进度。5.临时用电工程安全管理5.1临时用电工程安全管理应遵循“预防为主、综合治理”的原则;5.2临时用电工程安全责任由施工单位承担,监理单位负责监督;5.3临时用电工程发生安全事故,责任方应立即采取应急措施,并按规定上报相关部门。6.临时用电工程费用6.1临时用电工程费用包括设施购置、安装、运行、维护、拆除等费用;6.2临时用电工程费用结算以实际用电量及合同约定的单价为依据;6.3临时用电工程费用变更需经双方协商一致,并书面通知对方。7.临时用电工程验收7.1临时用电工程验收应在工程完工后进行,验收标准应符合国家相关标准和规范;7.2临时用电工程验收应由双方共同组织,监理单位负责监督;7.3临时用电工程验收合格后,施工单位应向监理单位提交验收报告。8.临时用电工程移交8.1临时用电工程移交应在工程验收合格后进行;8.2移交内容包括临时用电设施、设备清单、使用说明书、维护保养记录等;8.3移交过程中,双方应共同检查设施设备状况,确保移交的设施设备完好无损;8.4移交完成后,施工单位应向监理单位提交移交报告,监理单位应在收到报告后5个工作日内出具移交验收意见。9.临时用电工程维护与保养9.1临时用电设施及设备应定期进行维护与保养,确保其正常运行;9.2施工单位应设立专门的维护保养人员,负责日常的维护保养工作;9.3维护保养记录应详细记录每次维护保养的时间、内容、结果等;9.4维护保养费用按照合同约定执行,由施工单位承担。10.临时用电工程终止10.1临时用电工程终止条件包括工程完工、合同约定的终止条件、不可抗力等;10.2临时用电工程终止程序应遵循合同约定,双方应提前通知对方;10.3临时用电工程终止后,施工单位应立即拆除临时用电设施,清理现场,确保场地整洁;10.4临时用电工程终止后,双方应就剩余费用、设施设备处置等问题进行协商解决。11.违约责任11.1施工单位未按约定时间完成临时用电工程,每延迟一天应向监理单位支付违约金;11.2监理单位未履行监督职责,导致临时用电工程出现安全隐患,应承担相应的责任;11.3双方未按约定履行合同义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失;11.4违约责任的赔偿标准按合同约定执行,若无约定,按实际损失计算。12.争议解决12.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;12.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;12.3争议解决过程中,双方应继续履行合同义务,不得影响施工进度。13.合同生效及终止13.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;13.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止;13.3合同终止后,双方应妥善处理遗留问题,并签署合同终止协议。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同所述“第三方”是指除甲方、乙方以外的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。2.第三方介入的必要性2.1第三方介入旨在提高合同执行的透明度、专业性和公正性,确保工程质量和安全。3.第三方介入的引入3.1第三方介入应在合同签订前或合同签订后,经甲方、乙方协商一致后确定。3.2第三方介入的具体事项、职责和权限应在合同中明确约定。4.第三方介入的职责和权限4.1.1对施工过程中的技术、质量、安全等方面进行监督;4.1.2对施工单位的工程进度、费用等进行审核;4.1.3对施工单位的违约行为提出整改意见,并监督整改落实;4.1.4对合同履行情况进行评估,提出改进建议。4.2第三方的权限包括:4.2.1要求施工单位提供相关资料;4.2.2对施工单位进行现场检查;4.2.3对施工单位的违约行为进行处罚;4.2.4对施工单位的工程质量、安全等进行评估。5.第三方介入的费用5.1第三方介入的费用由甲方、乙方根据实际情况协商确定,并在合同中明确。5.2第三方介入的费用应在合同签订时一次性支付,或按合同约定分期支付。6.第三方责任限额6.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲方、乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。6.2第三方责任限额应按合同约定执行,若无约定,按实际损失计算。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系,第三方不承担甲方、乙方之间的合同责任。7.2第三方与施工单位之间是监督和被监督的关系,第三方对施工单位的监督职责不替代甲方、乙方的合同责任。7.3第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论