砂浆供应合同范例

砂浆供应合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_______________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_______________________

鉴于：

1.买方因施工需要，拟采购砂浆产品。

2.卖方具备砂浆产品的生产、销售能力，愿意向买方供应砂浆产品。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.卖方应向买方提供符合国家相关标准、规格的砂浆产品。

2.砂浆产品的具体规格、型号、数量、质量要求等，详见附件一。

二、交货方式

1.卖方应在合同签订后________个工作日内，将砂浆产品送达买方指定地点。

2.卖方应在交货前________个工作日通知买方，以便买方做好接收准备。

三、付款方式

1.买方应在收到卖方开具的增值税专用发票后________个工作日内，向卖方支付货款。

2.付款方式为人民币，具体支付方式详见附件二。

四、质量保证

1.卖方保证所供应的砂浆产品符合国家相关标准、规格。

2.卖方应对买方在使用过程中发现的质量问题负责，及时进行整改。

五、违约责任

1.卖方未能按合同约定交货，应向买方支付违约金，违约金为货款总额的_________%。

2.买方未能按合同约定付款，应向卖方支付违约金，违约金为货款总额的_________%。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

八、附件

1.附件一：砂浆产品规格、型号、数量、质量要求

2.附件二：付款方式

甲方（盖章）：_______________________

乙方（盖章）：_______________________

法定代表人（签字）：___________________

法定代表人（签字）：___________________

签订日期：_________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_______________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_______________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_______________________

鉴于：

1.买方因施工需要，拟采购砂浆产品，为确保工程质量，特引入丙方作为监理方对乙方供应的砂浆产品进行全程质量监督。

2.卖方具备砂浆产品的生产、销售能力，愿意向买方供应砂浆产品，并接受丙方的质量监督。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.卖方应向买方提供符合国家相关标准、规格的砂浆产品。

2.砂浆产品的具体规格、型号、数量、质量要求等，详见附件一。

二、交货方式

1.卖方应在合同签订后________个工作日内，将砂浆产品送达买方指定地点。

2.卖方应在交货前________个工作日通知买方，以便买方做好接收准备。

三、付款方式

1.买方应在收到卖方开具的增值税专用发票后________个工作日内，向卖方支付货款。

2.付款方式为人民币，具体支付方式详见附件二。

四、质量保证

1.卖方保证所供应的砂浆产品符合国家相关标准、规格。

2.卖方应对买方在使用过程中发现的质量问题负责，及时进行整改。

3.丙方对砂浆产品的质量进行全程监督，发现质量问题有权要求卖方进行整改，直至问题解决。

五、监理方责任

1.丙方负责对砂浆产品的生产、运输、储存、使用等环节进行质量监督。

2.丙方有权对卖方进行现场检查，要求卖方提供相关证明材料。

3.丙方对卖方提供的产品质量进行评估，并提出整改意见。

六、甲方的权益

1.买方有权要求卖方提供产品质量检测报告，以证明产品符合国家标准。

2.买方有权要求丙方对卖方进行定期或不定期的质量检查。

3.买方有权要求卖方对不合格产品进行退货或赔偿。

七、乙方的违约及限制条款

1.卖方未能按合同约定交货，应向买方支付违约金，违约金为货款总额的_________%。

2.卖方未能按合同约定提供符合标准的产品，应承担全部责任，包括但不限于退货、赔偿损失等。

3.卖方在合同履行过程中，如发现质量隐患，应及时通知买方和丙方，并采取有效措施予以消除。

4.卖方不得将合同义务转让给第三方，否则视为违约。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

十、附件

1.附件一：砂浆产品规格、型号、数量、质量要求

2.附件二：付款方式

3.附件三：监理方职责及权利

甲方（盖章）：_______________________

乙方（盖章）：_______________________

丙方（盖章）：_______________________

法定代表人（签字）：___________________

法定代表人（签字）：___________________

法定代表人（签字）：___________________

签订日期：_________________________

第三方介入的意义和目的：

1.引入监理方，有助于确保砂浆产品的质量，提高工程质量。

2.监理方作为第三方，能够客观、公正地评价卖方提供的产品质量，保障买方的合法权益。

3.通过第三方监督，有助于提高卖方的产品质量意识，促进行业健康发展。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为合同主导方，通过设定严格的条款，保障自身在质量、交货、付款等方面的权益。

2.甲方通过引入第三方监理，加强对卖方的质量控制，确保工程顺利进行。

3.甲方通过主导合同，有助于规范市场秩序，促进砂浆行业的健康发展。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_______________________

乙方（以下简称“施工方”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_______________________

丙方（以下简称“监理公司”）：

住所地：_________________________

法定代表人：_______________________

鉴于：

1.开发商拟建设一栋住宅小区，需要乙方提供施工服务。

2.丙方具备专业监理能力，愿意为开发商提供项目施工过程中的监理服务，确保施工质量和进度。

3.三方经友好协商，达成如下协议：

一、施工范围与内容

1.乙方负责住宅小区的建设施工，包括但不限于土建、装修、安装等。

2.施工的具体内容、范围、进度安排等详见附件一。

二、监理范围与责任

1.丙方负责对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行全程监理。

2.丙方应确保施工质量符合国家相关标准和开发商的要求。

3.丙方应定期向开发商报告施工进度和质量情况。

三、合同工期

1.施工总工期为________年________个月，具体开工和竣工日期详见附件一。

2.乙方应严格按照合同约定的时间节点完成施工任务。

四、付款方式

1.付款进度根据施工进度和监理公司审核的工程量进行支付。

2.付款方式为分期支付，具体支付节点和比例详见附件二。

五、乙方的权益

1.乙方有权要求开发商按照合同约定支付工程款。

2.乙方有权要求监理公司公正、客观地审核工程量和施工质量。

3.乙方有权要求开发商在施工过程中提供必要的施工条件和支持。

4.乙方有权对监理公司的监理工作进行监督，确保监理工作的质量。

六、乙方的责任与义务

1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。

2.乙方应确保施工过程中的安全和环保。

3.乙方应配合监理公司的监理工作，提供必要的施工资料和证明。

七、丙方的权益

1.丙方有权要求开发商支付监理费用。

2.丙方有权要求乙方提供施工资料和证明，以便进行监理工作。

3.丙方有权对乙方的施工质量提出整改意见。

八、丙方的责任与义务

1.丙方应按照合同约定进行监理，确保施工质量符合要求。

2.丙方应定期向开发商报告施工进度和质量情况。

3.丙方应公正、客观地处理乙方与开发商之间的争议。

九、甲方的违约及限制条款

1.开发商未能按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付工程款总额的_________%。

2.开发商如因自身原因导致工程延期，应向乙方支付延期违约金，违约金为延期天数乘以每天_________元。

3.开发商不得要求乙方进行超出合同约定范围的工作，否则乙方有权拒绝。

4.开发商不得干预丙方的监理工作，否则丙方有权拒绝执行相关指令。

十、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.附件一：施工范围、内容、进度安排

2.附件二：付款方式及进度表

3.附件三：监理公司职责及权利

甲方（盖章）：_______________________

乙方（盖章）：_______________________

丙方（盖章）：_______________________

法定代表人（签字）：___________________

法定代表人（签字）：___________________

法定代表人（签字）：___________________

签订日期：_________________________

乙方为主导的目的和意义：

1.通过合同条款，乙方确保了自身在施工过