2024全新数据中心综合布线系统与新风系统施工合同3篇_第1页
2024全新数据中心综合布线系统与新风系统施工合同3篇_第2页
2024全新数据中心综合布线系统与新风系统施工合同3篇_第3页
2024全新数据中心综合布线系统与新风系统施工合同3篇_第4页
2024全新数据中心综合布线系统与新风系统施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩59页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024全新数据中心综合布线系统与新风系统施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人2.合同标的2.1综合布线系统2.1.1系统设计要求2.1.2系统设备清单2.1.3系统施工要求2.2新风系统2.2.1系统设计要求2.2.2系统设备清单2.2.3系统施工要求3.合同工期3.1系统设计完成时间3.2系统设备采购时间3.3系统施工时间4.合同价格4.1综合布线系统价格4.2新风系统价格4.3合同总价4.4价格支付方式5.付款条件5.1预付款比例5.2进度款支付条件5.3竣工验收款支付条件5.4保修金支付条件6.施工要求6.1施工现场管理6.2施工人员要求6.3施工设备要求6.4施工进度要求6.5施工质量要求7.施工监理7.1监理单位7.2监理内容7.3监理方法7.4监理费用8.质量保证8.1质量保证期8.2质量保证内容8.3质量保证措施9.保修9.1保修期限9.2保修范围9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同其他约定14.1合同附件14.2合同未尽事宜处理14.3合同签署日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方联系方式:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]第二条合同标的2.1综合布线系统2.1.1系统设计要求符合国家标准和行业规范;支持多种数据传输速率;方便扩展和维护。2.1.2系统设备清单系统设备清单如下:网络交换机;光纤跳线;双绞线跳线;信息模块;线槽及配件;网络服务器等。2.1.3系统施工要求施工场地应符合安全规范;施工人员应具备相关资质;施工过程中应保持现场整洁;施工进度应按计划执行。2.2新风系统2.2.1系统设计要求确保室内空气质量;具备自动调节功能;风量充足,噪音低;易于操作和维护。2.2.2系统设备清单系统设备清单如下:新风机组;风管及配件;排风系统;检测仪表;控制系统等。2.2.3系统施工要求施工场地应符合安全规范;施工人员应具备相关资质;施工过程中应保持现场整洁;施工进度应按计划执行。第三条合同工期3.1系统设计完成时间系统设计应在合同签订后30天内完成。3.2系统设备采购时间系统设备采购应在系统设计完成后15天内完成。3.3系统施工时间系统施工应在设备采购完成后30天内完成。第四条合同价格4.1综合布线系统价格综合布线系统价格为人民币[具体金额]元。4.2新风系统价格新风系统价格为人民币[具体金额]元。4.3合同总价合同总价为人民币[具体金额]元。4.4价格支付方式合同价格采用分期支付方式,具体如下:预付款:合同总价的30%,在合同签订后5个工作日内支付;进度款:根据施工进度分阶段支付,具体支付比例及时间由双方协商确定;竣工验收款:合同总价的40%,在竣工验收合格后10个工作日内支付;保修金:合同总价的10%,在保修期满后无质量问题退还。第五条付款条件5.1预付款比例预付款比例为合同总价的30%。5.2进度款支付条件进度款支付条件为:系统设计完成30%;设备采购完成50%;施工完成70%;竣工验收合格。5.3竣工验收款支付条件竣工验收款支付条件为竣工验收合格。5.4保修金支付条件保修金支付条件为保修期满且无质量问题。第六条施工要求6.1施工现场管理施工现场应保持整洁、安全,施工人员应遵守施工现场管理制度。6.2施工人员要求施工人员应具备相关资质,且在施工过程中应服从管理。6.3施工设备要求施工设备应满足施工要求,且应保持良好状态。6.4施工进度要求施工进度应按计划执行,如因特殊情况导致进度延误,双方应协商解决。6.5施工质量要求施工质量应符合国家标准和行业规范,且经双方验收合格。第七条施工监理7.1监理单位监理单位为[监理单位名称]。7.2监理内容监理内容如下:施工现场管理;施工人员资质;施工设备状态;施工进度;施工质量。7.3监理方法监理方法为现场检查、旁站监理、资料审核等。7.4监理费用监理费用为人民币[具体金额]元,由乙方承担。第八条质量保证8.1质量保证期本合同项下的综合布线系统和新风系统自竣工验收合格之日起,质量保证期为1年。8.2质量保证内容在质量保证期内,因乙方施工或提供的材料导致的质量问题,乙方应负责免费维修或更换,直至达到合同规定的质量标准。8.3质量保证措施使用符合国家标准和行业规范的材料;按照设计图纸和施工规范进行施工;对施工过程进行严格控制;做好施工记录和资料整理。第九条保修9.1保修期限本合同项下的综合布线系统和新风系统保修期限为自竣工验收合格之日起2年。9.2保修范围系统设备故障;系统性能下降;系统功能不正常;系统安装质量问题。9.3保修责任在保修期内,若因乙方原因导致系统出现质量问题,乙方应承担保修责任,包括但不限于维修、更换或赔偿损失。第十条违约责任10.1违约情形乙方未按合同约定的时间完成设计、设备采购或施工;乙方提供的材料或设备不符合合同要求;乙方未按合同约定的质量标准完成施工;乙方违反合同约定的其他条款。10.2违约责任支付违约金;修复或更换不合格的材料或设备;承担因违约造成的损失;退还预付款或部分进度款。第十一项争议解决11.1争议解决方式本合同的争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决机构除非双方另有约定,争议解决机构为合同签订地的人民法院。11.3争议解决程序争议解决程序应遵循中华人民共和国相关法律法规,并按照法院的审理程序进行。第十二项合同生效12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效时间本合同自[具体日期]起生效。第十三项合同解除13.1合同解除条件双方协商一致解除合同;一方违约导致合同无法履行;因不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序合同解除应通过书面形式进行,并明确解除的原因和日期。第十四项合同其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于设计图纸、设备清单、施工方案等。14.2合同未尽事宜处理本合同未尽事宜,由双方协商解决;协商不成的,按相关法律法规处理。14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,除甲乙双方之外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。2.第三方介入的必要性2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正性、透明性和有效性,确保工程质量和安全,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。3.第三方介入的范围3.1第三方介入的范围包括但不限于:监理:对施工过程进行监督管理,确保施工质量、安全和进度符合合同要求;检测:对施工材料和工程质量进行检测,确保符合国家标准和行业规范;评估:对工程进度、质量和成本进行评估,提供专业意见;咨询:为甲乙双方提供技术咨询和服务,协助解决合同履行过程中的问题。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其介入的具体范围和职责确定,具体如下:监理单位:对施工质量和安全承担监督责任,责任限额不超过合同总价的5%;检测机构:对检测结果负责,责任限额不超过检测服务费用的2倍;评估机构:对评估结果负责,责任限额不超过评估服务费用的2倍;咨询机构:对提供的咨询服务负责,责任限额不超过咨询服务费用的2倍。5.第三方介入的流程5.1第三方介入的流程如下:甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围;双方共同选定合适的第三方机构;第三方机构与甲乙双方签订委托协议;第三方机构按照委托协议的规定履行职责;第三方机构提交相关报告或意见。6.第三方与其他各方的责任划分6.1第三方与其他各方的责任划分如下:第三方对甲乙双方负责,确保其提供的服务符合合同要求;甲乙双方对第三方负责,确保其提供的资料和条件真实、准确;第三方对自身提供的服务质量负责,但不对因甲乙双方原因导致的问题承担责任。7.第三方介入时的额外条款7.1甲方的额外条款:甲方向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够顺利履行职责;甲方向第三方支付合理的费用;甲方向第三方提供必要的协助,如提供必要的设备和场地等。7.2乙方的额外条款:乙方应按照合同要求,向第三方提供施工图纸、材料清单等资料;乙方应配合第三方的工作,确保其能够顺利进行检测、评估等工作;乙方应按照第三方提出的要求,及时整改存在的问题。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入过程中出现的争议,应由甲乙双方协商解决;8.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.第三方介入后的合同变更9.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。10.第三方介入后的合同终止10.1第三方介入完成后,如合同履行完毕或双方协商一致,合同终止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求和说明:设计图纸应包含综合布线系统和新风系统的详细设计;图纸应符合国家标准和行业规范;图纸应标注所有设备型号、规格和安装位置;图纸应由具备相应资质的设计单位出具。2.设备清单详细要求和说明:设备清单应详细列出所有设备名称、型号、规格、数量和价格;清单应由供应商提供,并加盖公章;设备清单应与合同中约定的设备一致。3.施工方案详细要求和说明:施工方案应详细描述施工步骤、施工方法、施工进度和施工质量要求;方案应由具备相应资质的施工单位出具;方案应包含安全措施和环境保护措施。4.施工记录详细要求和说明:施工记录应详细记录施工过程中的重要事项,包括材料使用、设备运行、人员变动等;记录应由施工人员填写,并由施工单位负责人签字确认;施工记录应保存至合同履行完毕。5.竣工验收报告详细要求和说明:竣工验收报告应由第三方检测机构出具,确认工程质量和安全;报告应包含验收时间、验收内容、验收结论等;报告应由甲乙双方签字确认。6.付款凭证详细要求和说明:付款凭证应包括付款金额、付款时间、付款方式等;凭证应由收款方出具,并加盖公章;凭证应与合同约定的付款条件一致。7.保修单详细要求和说明:保修单应包含保修期限、保修范围、保修责任等;保修单应由供应商出具,并加盖公章;保修单应与合同约定的保修条款一致。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定的时间完成设计、设备采购或施工;乙方提供的材料或设备不符合合同要求;乙方未按合同约定的质量标准完成施工;乙方违反合同约定的其他条款;第三方未按照委托协议履行职责;甲乙双方未按照合同约定提供资料或条件;甲乙双方未按照合同约定支付费用。2.责任认定标准违约行为的严重程度;违约行为对合同履行的影响;违约行为给对方造成的损失。3.违约责任示例说明乙方未按合同约定时间完成施工,导致工期延误,应支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的损失;乙方提供的设备存在质量问题,导致系统无法正常运行,乙方应负责维修或更换,并赔偿由此给甲方造成的损失;第三方未按照委托协议进行检测,导致检测结果不准确,第三方应承担相应的责任。全文完。2024全新数据中心综合布线系统与新风系统施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3联系人及联系方式1.4合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目范围2.5项目工期3.综合布线系统施工3.1布线材料及标准3.2施工方案3.3施工质量要求3.4施工进度安排3.5施工验收标准3.6施工变更及调整4.新风系统施工4.1系统设计及选型4.2材料设备供应4.3施工安装要求4.4系统调试4.5施工验收标准4.6施工变更及调整5.项目费用及支付方式5.1工程总造价5.2分阶段支付金额及时间5.3付款条件及方式5.4预付款及进度款5.5竣工结算及最终付款6.保修与售后服务6.1保修期限6.2保修范围6.3售后服务内容6.4售后服务响应时间7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更及解除程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1附件一:综合布线系统施工图纸11.2附件二:新风系统施工图纸11.3附件三:材料设备清单11.4附件四:合同变更记录11.5附件五:争议解决记录12.合同签署12.1签署日期12.2签署代表12.3签署单位盖章13.其他约定事项13.1法律适用13.2合同份数13.3合同附件效力13.4合同解释权14.合同附件清单14.1附件一14.2附件二14.3附件三14.4附件四14.5附件五第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方法定代表人:1.1.2甲方单位名称:科技有限公司1.1.3乙方法定代表人:1.1.4乙方单位名称:建筑工程有限公司1.2双方地址1.2.1甲方地址:省市区路号1.2.2乙方地址:省市区路号1.3联系人及联系方式1.3.1甲方联系人:1.3.2甲方联系电话:138xxxx56781.3.3乙方联系人:赵六1.3.4乙方联系电话:139xxxx56781.4合同签订日期1.4.1合同签订日期:2024年3月15日2.项目概况2.1项目名称2.1.12024全新数据中心综合布线系统与新风系统施工项目2.2项目地点2.2.1省市区路号2.3项目规模2.3.1综合布线系统:覆盖总面积为5000平方米2.3.2新风系统:满足500人同时使用的换气需求2.4项目范围2.4.1综合布线系统的设计、施工、验收及保修2.4.2新风系统的设计、安装、调试、验收及保修2.5项目工期2.5.1项目总工期为60天,自合同签订之日起计算3.综合布线系统施工3.1布线材料及标准3.1.1布线材料须符合国家相关标准及甲方要求3.1.2布线材料包括但不限于:网线、光纤、配线架、理线器等3.2施工方案3.2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工3.2.2乙方需制定详细的施工方案,包括施工进度、人员安排、材料使用等3.3施工质量要求3.3.1施工质量须符合国家相关标准及甲方要求3.3.2乙方应确保施工过程中的隐蔽工程及成品保护3.4施工进度安排3.4.1乙方应在合同签订后10日内提交详细的施工进度计划3.4.2乙方应按照施工进度计划完成施工任务3.5施工验收标准3.5.1施工完成后,乙方应组织验收,确保施工质量满足要求3.5.2验收合格后,甲方应签署验收报告3.6施工变更及调整3.6.1施工过程中如遇设计变更或现场实际情况变化,双方应协商一致,及时调整施工方案3.6.2任何变更或调整均应书面确认,并经双方签字盖章4.新风系统施工4.1系统设计及选型4.1.1乙方应根据甲方需求,设计符合标准的新风系统4.1.2选型应考虑系统性能、运行成本、维护等因素4.2材料设备供应4.2.1乙方应提供符合设计要求的新风系统材料及设备4.2.2材料及设备的质量须符合国家相关标准4.3施工安装要求4.3.1乙方应按照设计要求进行施工安装4.3.2施工过程中应确保系统安全、稳定运行4.4系统调试4.4.1系统安装完成后,乙方应进行调试,确保系统运行正常4.4.2调试过程中,乙方应解决出现的问题4.5施工验收标准4.5.1系统调试合格后,乙方应组织验收,确保系统性能满足要求4.5.2验收合格后,甲方应签署验收报告4.6施工变更及调整4.6.1施工过程中如遇设计变更或现场实际情况变化,双方应协商一致,及时调整施工方案4.6.2任何变更或调整均应书面确认,并经双方签字盖章5.项目费用及支付方式5.1工程总造价5.1.1工程总造价为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)5.2分阶段支付金额及时间5.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付人民币叁拾万元整(¥300000.00)5.2.2进度款:每月支付人民币叁拾万元整(¥300000.00),分三次支付5.2.3竣工结算:验收合格后30个工作日内支付剩余款项5.3付款条件及方式5.3.1付款条件:根据施工进度及验收结果5.3.2付款方式:银行转账5.4预付款及进度款5.4.1预付款及进度款支付前,乙方应提供相关发票或收据5.5竣工结算及最终付款5.5.1竣工结算完成后,乙方应提交竣工结算报告及发票5.5.2最终付款前,甲方应组织验收,确保工程质量满足要求6.保修与售后服务6.1保修期限6.1.1综合布线系统:自验收合格之日起保修期为壹年6.1.2新风系统:自验收合格之日起保修期为壹年6.2保修范围6.2.1保修范围包括但不限于:系统故障维修、设备更换等6.3售后服务内容6.3.1乙方提供724小时售后服务6.3.2售后服务内容包括:故障排查、维修、保养等6.4售后服务响应时间6.4.1售后服务响应时间为:自接到故障报告起2小时内到达现场7.合同变更及解除7.1合同变更条件a)政策法规、行业标准发生变化b)项目需求发生变化c)施工过程中出现不可预见的情况7.2合同解除条件a)另一方严重违约b)项目无法按期完成,经双方协商无法达成一致c)出现不可抗力因素,导致合同无法履行7.3合同变更及解除程序7.3.1合同变更:双方应书面提出变更申请,经双方签字盖章后生效7.3.2合同解除:双方应书面通知对方,并说明解除原因,合同自通知之日起解除8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.1.1任何一方在合同履行过程中,如需变更合同内容,应提前30日书面通知对方。8.1.2变更内容应包括但不限于项目范围、工期、费用、质量标准等。8.1.3变更内容经双方协商一致后,应以书面形式签订补充协议,作为本合同的组成部分。8.2合同解除条件8.2.1甲方或乙方任何一方出现严重违约行为,另一方有权解除合同。8.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同。8.2.3合同约定的解除条件发生时,双方应协商一致解除合同。8.3合同变更及解除程序8.3.1发生变更或解除情况时,一方应立即书面通知另一方。8.3.2双方应在收到通知后15日内召开会议,讨论变更或解除事宜。8.3.3若双方就变更或解除事宜达成一致,应以书面形式签订相关协议。9.违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未按合同约定履行义务,均视为违约。9.1.2违约行为包括但不限于延迟付款、延迟交货、工程质量不合格等。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金的计算方法及赔偿损失的标准按合同约定执行。9.3违约赔偿标准9.3.1违约金按合同总价的1%计算,最高不超过人民币10万元。9.3.2赔偿损失按实际损失计算,包括直接损失和间接损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。10.3争议解决程序10.3.1争议提交仲裁后,双方应按照仲裁规则进行仲裁。10.3.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2本合同签订后,双方应及时履行合同约定的义务。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕。11.2.2合同解除。11.2.3合同约定的其他终止条件。11.3合同终止程序11.3.1合同终止后,双方应进行项目结算。11.3.2双方应在合同终止后30日内办理相关手续。12.合同附件12.1附件一:综合布线系统施工图纸12.2附件二:新风系统施工图纸12.3附件三:材料设备清单12.4附件四:合同变更记录12.5附件五:争议解决记录13.合同签署13.1签署日期:2024年3月15日13.2签署代表:(甲方)、(乙方)13.3签署单位盖章:科技有限公司、建筑工程有限公司14.其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.3合同附件效力:本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同解释权:本合同的解释权归甲乙双方共同所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或推荐的,提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等非直接施工主体的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式a)监理:对施工过程进行监督、检查,确保工程质量符合合同要求。b)检测:对施工材料、设备、工程实体等进行检测,确保其符合国家标准和合同要求。c)评估:对项目进度、成本、质量等进行评估,提供专业意见和建议。d)咨询:为甲乙双方提供专业咨询,协助解决施工过程中遇到的问题。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定,并书面授权。15.3.2第三方授权后,应按照合同约定和授权范围履行职责。15.4第三方职责15.4.1第三方应按照合同约定和授权范围,独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额不得超过合同总价的10%。16.1.2第三方责任限额的计算方法为:损失金额×10%。16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力、甲方或乙方原因导致的损失,第三方不承担责任。16.2.2第三方在履行职责过程中,因甲方或乙方提供的信息错误、不完整或误导而导致的损失,第三方不承担责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方与甲方之间为委托代理关系,甲方为委托人,第三方为代理人。17.1.2第三方在履行职责过程中,应服从甲方管理,遵守甲方规定。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方与乙方之间为合同关系,乙方为合同当事人。17.2.2第三方在履行职责过程中,应与乙方密切配合,确保施工顺利进行。17.3第三方与其他各方的责任划分17.3.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,由第三方承担。17.3.2第三方在履行职责过程中,因甲方或乙方原因造成的损失,由甲方或乙方承担。17.3.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力原因造成的损失,由各方根据实际情况承担。18.第三方介入后的额外条款及说明18.1第三方介入费用18.1.1第三方介入费用由甲乙双方根据第三方提供的服务内容、工作量等因素协商确定。18.1.2第三方介入费用应在合同中明确约定,并作为合同总价的一部分。18.2第三方介入的保密义务18.2.1第三方在履行职责过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和项目信息。18.3第三方介入的期限18.3.1第三方介入期限应根据合同约定和项目需求确定,并在合同中明确。18.4第三方介入的终止18.4.1第三方介入期满或合同约定的其他终止条件成就时,第三方介入终止。19.第三方介入后的合同调整19.1第三方介入后,如需对合同内容进行调整,甲乙双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议,作为本合同的组成部分。19.2第三方介入后的争议解决19.2.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决。19.2.2如协商不成,任何一方均可根据本合同约定的争议解决方式解决争议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:综合布线系统施工图纸要求:施工图纸应包含详细的布线方案、材料规格、施工工艺等。说明:施工图纸是施工过程中重要的指导文件,应确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:新风系统施工图纸要求:施工图纸应包含详细的新风系统设计方案、设备选型、安装要求等。说明:施工图纸是新风系统施工的依据,应确保图纸的准确性和可实施性。3.附件三:材料设备清单要求:清单应详细列出所需材料、设备的名称、规格、数量、品牌、供应商等信息。说明:材料设备清单是项目成本控制和采购的依据,应确保清单的准确性和完整性。4.附件四:合同变更记录要求:记录应详细记载合同变更的内容、原因、时间、双方签字盖章等信息。说明:合同变更记录是合同履行过程中的重要文件,应确保记录的真实性和完整性。5.附件五:争议解决记录要求:记录应详细记载争议解决的经过、结果、双方签字盖章等信息。说明:争议解决记录是解决争议的重要依据,应确保记录的真实性和完整性。6.附件六:第三方介入协议要求:协议应明确第三方的职责、权利、义务、费用、期限等内容。说明:第三方介入协议是第三方参与项目的重要文件,应确保协议的明确性和可执行性。7.附件七:验收报告要求:报告应详细记载工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明:验收报告是工程完工后的重要文件,应确保报告的准确性和完整性。8.附件八:保修证书要求:证书应包含保修期限、保修范围、保修联系方式等信息。说明:保修证书是乙方提供售后服务的重要凭证,应确保证书的真实性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成施工。责任认定标准:乙方应支付违约金,违约金按合同总价的1%计算,最高不超过人民币10万元。示例说明:若合同约定工期为60天,乙方实际完成工期为80天,则应支付违约金。2.违约行为:乙方施工过程中出现质量问题,经甲方验收不合格。责任认定标准:乙方应无偿返工,直至符合合同要求。如因返工造成额外损失,乙方应承担相应责任。示例说明:若甲方验收发现乙方施工的布线系统存在短路问题,乙方应无偿返工修复。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准:甲方应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的1%计算,自逾期之日起计算。示例说明:若合同约定甲方应在每月末支付进度款,但甲方延迟5天支付,则应支付违约金。4.违约行为:第三方未按合同约定履行职责,造成项目延误或损失。责任认定标准:第三方应承担相应责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若第三方因工作失误导致新风系统调试失败,造成项目延误,第三方应赔偿损失并支付违约金。5.违约行为:任何一方泄露商业秘密或项目信息。责任认定标准:违约方应承担相应责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。示例说明:若甲方泄露乙方提供的新风系统设计方案,乙方有权要求甲方停止侵权行为并赔偿损失。全文完。2024全新数据中心综合布线系统与新风系统施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工范围3.1综合布线系统施工3.1.1网络布线3.1.2通信线缆布线3.1.3电源线缆布线3.1.4系统测试3.2新风系统施工3.2.1新风设备安装3.2.2空调系统安装3.2.3系统调试4.施工期限4.1综合布线系统施工期限4.2新风系统施工期限4.3整体项目完成期限5.施工质量要求5.1综合布线系统质量要求5.2新风系统质量要求5.3质量验收标准6.施工图纸与技术规范6.1综合布线系统施工图纸6.2新风系统施工图纸6.3相关技术规范7.施工材料与设备7.1综合布线系统材料与设备7.2新风系统材料与设备7.3材料与设备供应商8.施工进度计划8.1综合布线系统施工进度计划8.2新风系统施工进度计划8.3整体项目进度计划9.合同价款及支付方式9.1合同总价9.2分阶段付款金额9.3付款时间及条件9.4付款方式10.风险责任与保险10.1施工风险责任划分10.2保险类型及投保责任10.3保险理赔程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除条件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:数据中心有限公司(2)乙方:综合布线及新风系统工程有限公司1.2合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138xxxx5678(3)乙方联系人:赵六(4)乙方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2024全新数据中心综合布线系统与新风系统施工项目2.2项目地点省市区数据中心2.3项目规模占地面积:5000平方米建筑面积:2000平方米2.4项目内容(1)综合布线系统:包括网络布线、通信线缆布线、电源线缆布线等。(2)新风系统:包括新风设备安装、空调系统安装、系统调试等。3.施工范围3.1综合布线系统施工(1)网络布线:包括交换机、路由器、服务器等设备的网络布线。(2)通信线缆布线:包括语音、视频等通信线缆的布线。(3)电源线缆布线:包括UPS、配电柜等电源设备的线缆布线。(4)系统测试:对综合布线系统进行测试,确保系统正常运行。3.2新风系统施工(1)新风设备安装:包括新风机组、新风管道等设备的安装。(2)空调系统安装:包括空调机组、风管等设备的安装。(3)系统调试:对新风系统进行调试,确保系统正常运行。4.施工期限4.1综合布线系统施工期限:自合同签订之日起30天内完成。4.2新风系统施工期限:自合同签订之日起45天内完成。4.3整体项目完成期限:自合同签订之日起75天内完成。5.施工质量要求5.1综合布线系统质量要求:符合国家相关标准和规范,确保系统稳定、可靠、安全。5.2新风系统质量要求:符合国家相关标准和规范,确保空气质量达标,系统运行稳定。6.施工图纸与技术规范6.1综合布线系统施工图纸:详见附件一。6.2新风系统施工图纸:详见附件二。6.3相关技术规范:详见附件三。7.施工材料与设备7.1综合布线系统材料与设备:详见附件四。7.2新风系统材料与设备:详见附件五。7.3材料与设备供应商:详见附件六。8.施工进度计划8.1综合布线系统施工进度计划(1)前期准备:合同签订后5日内完成施工图纸的审核及施工方案制定。(2)材料采购:合同签订后10日内完成材料采购及设备验收。(3)施工阶段:合同签订后15日内开始施工,45日内完成综合布线系统的施工。(4)系统测试:综合布线系统施工完成后5日内进行系统测试。8.2新风系统施工进度计划(1)前期准备:合同签订后5日内完成施工图纸的审核及施工方案制定。(2)材料采购:合同签订后10日内完成材料采购及设备验收。(3)施工阶段:合同签订后15日内开始施工,45日内完成新风系统的施工。(4)系统调试:新风系统施工完成后5日内进行系统调试。8.3整体项目进度计划(1)前期准备:合同签订后5日内完成。(2)材料采购:合同签订后10日内完成。(3)施工阶段:合同签订后15日内开始,75日内完成。(4)系统测试与验收:施工完成后10日内完成系统测试,5日内完成项目验收。9.合同价款及支付方式9.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。9.2分阶段付款金额(1)合同签订后5日内,支付合同总价30%作为预付款。(2)综合布线系统施工完成并经甲方验收合格后,支付合同总价30%。(3)新风系统施工完成并经甲方验收合格后,支付合同总价30%。(4)项目验收合格后,支付合同总价10%作为质保金。9.3付款时间及条件(1)付款时间为每月的10日前。(2)付款条件为甲方验收合格后。9.4付款方式(1)银行转账。(2)支票。10.风险责任与保险10.1施工风险责任划分(1)甲方负责提供施工所需的场地、电源、水源等基础设施。(2)乙方负责施工过程中的安全、质量、进度等责任。10.2保险类型及投保责任(1)乙方应投保建筑工程一切险。(2)乙方应投保第三者责任险。10.3保险理赔程序(1)发生保险事故后,乙方应及时通知保险公司。(2)保险公司应在接到通知后及时进行调查,核实责任。(3)保险公司应根据保险条款进行理赔。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议。(2)协商不成,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会。11.3争议解决期限自争议发生之日起60日内解决。12.违约责任12.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成施工任务。(2)甲方未按合同约定支付款项。(3)一方违反合同约定的其他情形。12.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,支付违约金。(2)违约金按合同总价的一定比例计算。12.3违约赔偿标准(1)违约金按合同总价的一定比例计算。(2)实际损失超过违约金部分的,违约方应予以赔偿。13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件(1)双方签字盖章。(2)合同签订后5日内完成预付款的支付。13.2合同变更程序(1)双方协商一致。(2)签订书面变更协议。13.3合同解除条件(1)一方违约。(2)不可抗力导致合同无法履行。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件(1)施工图纸。(2)技术规范。(3)材料与设备清单。(4)付款计划表。14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可并邀请介入合同履行过程中的独立第三方。1.2第三方可以是监理单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。2.第三方介入原因及范围2.1第三方介入原因:(1)确保施工质量。(2)监督施工进度。(3)解决合同履行过程中的争议。(4)提供专业咨询。2.2第三方介入范围:(1)对施工过程进行监督检查。(2)对施工材料进行检测。(3)对施工进度进行跟踪。(4)对施工质量进行评估。(5)对合同履行过程中的争议进行调解。3.第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。3.2第三方责任限额:(1)第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同履行出现问题,其赔偿金额不超过合同总价的一定比例(如5%)。3.3第三方责任承担方式:(1)第三方在合同履行过程中出现问题的,由第三方自行承担责任。(2)若第三方责任导致甲方或乙方遭受损失的,第三方应赔偿相应损失。4.甲乙双方责任划分4.1甲方的责任:(1)提供必要的施工条件。(2)配合第三方进行监督检查。(3)对第三方的检测结果进行审核。(4)对第三方提出的意见进行整改。4.2乙方的责任:(1)按照合同约定完成施工任务。(2)配合第三方进行监督检查。(3)对第三方的检测结果进行整改。(4)对第三方的意见进行落实。4.3第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论