版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度环境保护项目施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2监理单位地址1.3监理单位联系方式1.4施工单位名称1.5施工单位地址1.6施工单位联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目工期2.6项目阶段3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准3.4监理方法4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间4.4费用支付条件5.监理单位权利与义务5.1监理单位权利5.2监理单位义务6.施工单位权利与义务6.1施工单位权利6.2施工单位义务7.监理单位与施工单位之间的沟通协调机制7.1沟通方式7.2协调机制7.3解决争议的方式8.监理单位对施工单位的监督及检查8.1监督方式8.2检查频率8.3检查内容9.项目质量保证9.1质量保证体系9.2质量标准9.3质量检验10.项目安全保证10.1安全保证体系10.2安全标准10.3安全措施11.项目进度保证11.1进度保证措施11.2进度控制方法11.3进度调整12.项目变更及验收12.1变更程序12.2验收标准12.3验收程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任14.争议解决及合同终止14.1争议解决方式14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.2监理单位地址:省市区路号1.4施工单位名称:建设有限公司1.5施工单位地址:省市区路号2.项目概况2.1项目名称:2024年度环境保护项目2.2项目地点:省市区2.3项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积8000平方米2.4项目总投资:人民币1000万元2.5项目工期:自合同签订之日起12个月2.6项目阶段:施工阶段3.监理范围及内容3.1监理范围:包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计审核、施工进度控制、质量监督、安全监督、环境保护监督等。3.2监理内容:按照国家相关法律法规、行业标准、施工图纸及施工组织设计进行现场监理工作。3.3监理标准:执行国家现行有关工程建设法规、规范、标准及设计文件要求。3.4监理方法:采用现场巡视、旁站、抽检、平行检验等方法进行监理。4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额:人民币30万元4.2费用支付方式:分阶段支付,每个阶段完成后支付相应比例的款项。4.3费用支付时间:每个阶段工作完成后10个工作日内支付。4.4费用支付条件:监理单位完成本阶段监理工作,并提交相关报告及证明材料。5.监理单位权利与义务5.1监理单位权利:对施工单位进行现场监理,有权要求施工单位改正不符合规定的行为。对施工单位提交的施工组织设计、施工方案等进行审核。对施工过程中发现的质量问题、安全问题提出整改要求。对施工进度进行监督,确保项目按期完成。5.2监理单位义务:按时提交监理报告,确保报告内容真实、准确、完整。对施工过程中出现的问题,及时与施工单位沟通协调,提出解决方案。对施工过程中的环境保护措施进行监督,确保符合国家相关要求。6.施工单位权利与义务6.1施工单位权利:在监理单位审核同意的情况下,对施工组织设计、施工方案进行修改。在监理单位监督下,按照施工图纸及施工组织设计进行施工。对监理单位提出的问题进行整改,并提交整改报告。6.2施工单位义务:按时完成施工任务,确保工程质量、安全、进度满足合同要求。配合监理单位进行现场监理工作,及时提供相关资料。遵守国家相关法律法规,确保施工过程中环境保护措施得到有效实施。7.监理单位与施工单位之间的沟通协调机制7.1沟通方式:通过现场会议、电话、邮件等方式进行沟通。7.2协调机制:设立协调小组,负责协调解决施工过程中出现的问题。7.3解决争议的方式:协商解决,协商不成时提交仲裁机构或人民法院裁决。8.监理单位对施工单位的监督及检查8.1监督方式:监理单位应采用定期巡视、不定期抽查、现场旁站等形式对施工单位的施工过程进行监督。8.2检查频率:监理单位应每月至少进行一次全面检查,对关键工序和重要部位应进行重点检查。8.3检查内容:检查施工单位的施工质量、进度、安全、环境保护等方面是否符合合同要求和国家标准。9.项目质量保证9.1质量保证体系:施工单位应建立完善的质量保证体系,确保工程质量。9.2质量标准:执行国家现行有关工程建设法规、规范、标准及设计文件要求。9.3质量检验:监理单位对施工过程中的材料、构件、设备等进行抽样检验,检验结果应记录在案。10.项目安全保证10.1安全保证体系:施工单位应建立完善的安全保证体系,确保施工安全。10.2安全标准:执行国家现行有关工程建设安全法规、规范、标准。10.3安全措施:施工单位应采取必要的安全措施,防止事故发生,并对已发生的事故进行及时处理。11.项目进度保证11.1进度保证措施:监理单位应制定合理的施工进度计划,并对施工进度进行监控。11.2进度控制方法:采用对比实际进度与计划进度,分析偏差原因,提出调整措施。11.3进度调整:如遇不可抗力或重大设计变更等原因导致进度延误,监理单位应与施工单位协商调整进度计划。12.项目变更及验收12.1变更程序:任何变更需经监理单位、施工单位及建设单位三方协商一致后方可实施。12.2验收标准:验收标准应符合国家现行有关工程建设法规、规范、标准及设计文件要求。12.3验收程序:验收前,监理单位应组织施工单位进行自查,自查合格后,由监理单位组织验收。13.违约责任13.1违约情形:包括但不限于未按时完成施工任务、施工质量不符合标准、违反安全规定、擅自变更设计等。13.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。14.争议解决及合同终止14.1争议解决方式:争议双方应友好协商解决,协商不成时,可提交仲裁机构或人民法院裁决。14.2合同终止条件:包括但不限于合同履行完毕、一方违约导致合同无法履行、双方协商一致终止合同等。14.3合同终止程序:合同终止前,双方应进行清算,明确各自的权利和义务,并签署合同终止协议。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方的概念:第三方是指在本合同执行过程中,由合同双方同意引入的,具备相应资质和能力的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理、检测、评估、咨询等。15.2第三方介入的范围:第三方介入的范围包括但不限于项目质量、安全、进度、环境保护等方面的监督、检测、评估和咨询服务。16.第三方介入的引入程序16.1引入程序:合同双方需共同协商确定引入第三方,并签署书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。16.2协议内容:第三方协议应包括但不限于第三方资质证明、服务内容、费用、期限、责任等。17.第三方介入的职责与权利17.1第三方职责:按照合同约定和协议要求,对项目进行监督、检测、评估和咨询。独立、客观、公正地执行第三方职责,确保服务质量。及时向合同双方报告项目进展情况和发现的问题。17.2第三方权利:要求合同双方提供必要的工作条件和支持。依法收取服务费用。对合同双方违反协议的行为提出意见或建议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同双方的关系:第三方是合同双方的独立第三方,不参与合同双方的内部决策。18.2第三方与施工单位的划分:第三方对施工单位进行监督和检测,但不直接参与施工单位的日常管理。18.3第三方与监理单位的划分:第三方在监理单位的监督下开展工作,但两者职责范围有所区别。19.第三方的责任限额19.1责任限额的确定:第三方责任限额应根据第三方协议和相关法律法规确定。19.2责任限额的适用:第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致项目出现损失,应承担相应的责任,但不超过责任限额。第三方在履行职责过程中,如因合同双方或施工单位的原因导致项目出现损失,第三方不承担责任。19.3责任限额的调整:在合同执行过程中,如因特殊原因需要调整责任限额,双方应协商一致并签署书面协议。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序:如需变更第三方介入的内容、范围或责任限额,双方应协商一致并签署书面协议。20.2变更的生效:变更协议经双方签字盖章后生效,对合同双方及第三方具有同等法律效力。21.第三方介入的合同终止合同约定的服务期限届满。合同双方协商一致终止。第三方因自身原因无法继续履行职责。合同双方或施工单位违约,导致合同无法继续履行。21.2终止程序:合同终止前,双方应进行清算,明确各自的权利和义务,并签署合同终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表要求:详细列出合同双方的名称、地址、联系方式等基本信息。说明:此附件用于明确合同双方的身份信息,确保合同的执行。2.附件二:项目概况表要求:详细列出项目名称、地点、规模、总投资、工期、阶段等基本信息。说明:此附件用于明确项目的具体信息,便于合同双方的执行和管理。3.附件三:监理范围及内容明细表要求:详细列出监理的具体范围和内容,包括监理方式、标准、方法等。说明:此附件用于明确监理工作的具体要求,确保监理工作的有效执行。4.附件四:监理费用明细表要求:详细列出监理费用的构成、支付方式、时间、条件等。说明:此附件用于明确监理费用的具体规定,保障双方权益。5.附件五:监理单位权利与义务明细表要求:详细列出监理单位在合同中的权利和义务。说明:此附件用于明确监理单位的职责范围,确保监理工作的顺利进行。6.附件六:施工单位权利与义务明细表要求:详细列出施工单位在合同中的权利和义务。说明:此附件用于明确施工单位的职责范围,确保施工工作的顺利进行。7.附件七:监理单位与施工单位之间的沟通协调机制明细表要求:详细列出沟通协调的方式、机制和解决争议的方式。说明:此附件用于明确双方沟通协调的具体方式,确保项目顺利进行。8.附件八:监理单位对施工单位的监督及检查明细表要求:详细列出监督检查的方式、频率、内容等。说明:此附件用于明确监理单位对施工单位的监督检查规定,确保施工质量。9.附件九:项目质量保证措施明细表要求:详细列出质量保证体系、标准、检验等。说明:此附件用于明确项目质量保证的具体措施,确保项目质量。10.附件十:项目安全保证措施明细表要求:详细列出安全保证体系、标准、措施等。说明:此附件用于明确项目安全保证的具体措施,确保施工安全。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成施工任务。施工质量不符合合同要求。违反施工安全规定。未按规定进行环境保护。未按约定支付监理费用。未按约定进行沟通协调。未按规定进行监督检查。2.责任认定标准:违约方应根据违约行为的严重程度、影响范围、损失金额等因素,承担相应的违约责任。3.示例说明:若施工单位未按时完成施工任务,导致项目延误,则施工单位应支付违约金,并承担由此产生的损失。若监理单位未按规定进行监督检查,导致工程质量问题,则监理单位应承担相应的责任,包括赔偿损失等。全文完。2024年度环境保护项目施工监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同签订背景和目的2.1项目背景2.2签订合同的目的3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资3.5项目工期4.监理范围和内容4.1监理范围4.2监理内容4.3监理标准5.监理职责和义务5.1监理单位的职责5.2监理单位的义务5.3监理人员的职责5.4监理人员的义务6.监理费用和支付方式6.1监理费用6.2支付方式6.3付款时间6.4付款方式7.项目变更与调整7.1变更程序7.2变更内容7.3变更费用7.4变更期限8.监理报告与验收8.1监理报告8.2验收程序8.3验收标准8.4验收时间9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.合同生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一:监理大纲12.2附件二:监理方案12.3附件三:监理人员名单12.4附件四:其他相关文件13.其他约定事项13.1保密条款13.2法律适用13.3合同份数13.4合同签署14.合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:环境保护项目业主单位1.1.2乙方:环境保护项目施工监理单位1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:[甲方详细地址]1.2.2乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:[甲方联系人姓名]1.3.2甲方联系电话:[甲方联系电话]1.3.3乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.3.4乙方联系电话:[乙方联系电话]2.合同签订背景和目的2.1项目背景[项目背景描述,包括项目名称、项目性质、项目投资等]2.2签订合同的目的[合同签订的目的,如确保项目施工质量、进度、安全等]3.项目概况3.1项目名称[项目名称]3.2项目地点[项目具体地点]3.3项目规模[项目规模描述,如占地面积、建筑面积等]3.4项目投资[项目总投资金额]3.5项目工期[项目计划工期,如2024年1月1日至2024年12月31日]4.监理范围和内容4.1监理范围[监理范围描述,包括施工质量、进度、安全、环境保护等]4.2监理内容[监理具体内容,如施工图纸审查、现场监督、质量验收等]4.3监理标准[监理标准描述,如国家标准、行业标准、地方标准等]5.监理职责和义务5.1监理单位的职责[监理单位职责描述,如编制监理计划、组织监理会议、编写监理报告等]5.2监理单位的义务[监理单位义务描述,如确保监理质量、遵守合同约定等]5.3监理人员的职责[监理人员职责描述,如现场巡查、质量验收、协调沟通等]5.4监理人员的义务[监理人员义务描述,如保密、敬业、遵守职业道德等]6.监理费用和支付方式6.1监理费用[监理费用金额及支付比例]6.2支付方式[支付方式描述,如银行转账、现金支付等]6.3付款时间[付款时间安排,如每月末支付上一个月的监理费用]6.4付款方式[付款具体方式,如银行汇款凭证、收据等]7.项目变更与调整7.1变更程序[项目变更申请、审批、实施等程序]7.2变更内容[项目变更范围,如设计变更、进度调整等]7.3变更费用[项目变更费用计算及承担方式]7.4变更期限[项目变更实施期限及验收时间]8.监理报告与验收8.1监理报告8.1.1报告内容[监理报告应包含的项目内容,如施工质量、进度、安全、环境保护等方面的检查结果和评价]8.1.2报告编制[监理报告的编制要求,包括格式、内容、提交时间等]8.2验收程序8.2.1验收申请[施工单位提交验收申请的条件和程序]8.2.2验收组织[验收组织机构及人员组成]8.2.3验收时间[验收的具体时间安排]8.3验收标准8.3.1国家标准[国家相关标准的要求]8.3.2行业标准[行业标准的要求]8.3.3地方标准[地方相关标准的要求]8.4验收时间8.4.1分阶段验收[分阶段验收的时间节点和内容]8.4.2竣工验收[竣工验收的时间安排和程序]9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.1.1甲方违约责任[甲方未能履行合同义务时的违约责任]9.1.2乙方违约责任[乙方未能履行合同义务时的违约责任]9.2争议解决方式9.2.1协商解决[双方协商解决争议的方式和程序]9.2.2仲裁[提交仲裁委员会仲裁解决争议的方式和程序]9.2.3诉讼[依法向人民法院提起诉讼解决争议的方式和程序]9.3争议解决程序9.3.1争议通知[一方提出争议时的通知要求]9.3.2争议解决期限[解决争议的合理期限]10.合同解除与终止10.1合同解除条件[合同解除的具体条件,如严重违约、不可抗力等]10.2合同终止条件[合同终止的具体条件,如项目完工、合同履行完毕等]10.3合同解除与终止的程序[合同解除与终止的具体程序和通知要求]11.合同生效、变更与解除11.1合同生效条件[合同生效的具体条件,如双方签字盖章、合同签订日期等]11.2合同变更程序[合同变更的具体程序,如变更申请、审批、通知等]11.3合同解除程序[合同解除的具体程序,如违约解除、协商解除等]12.合同附件12.1附件一:监理大纲[监理大纲的具体内容和要求]12.2附件二:监理方案[监理方案的具体内容和要求]12.3附件三:监理人员名单[监理人员的名单、资质和职责]12.4附件四:其他相关文件[其他相关文件的清单和说明]13.其他约定事项13.1保密条款[双方对项目信息、技术秘密等保密的约定]13.2法律适用[合同适用的法律和法规]13.3合同份数[合同的正本和副本数量]13.4合同签署[合同签署的具体日期和地点]14.合同签署日期[合同签署的具体日期]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方的定义第三方是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或选择的,与合同履行直接相关但不属于甲方或乙方本身的个人、机构或其他实体。1.2第三方的范围1.2.1技术顾问1.2.2设计单位1.2.3材料供应商1.2.4质量检测机构1.2.5法规咨询机构1.2.6中介机构1.2.7其他相关服务机构2.第三方的责任与义务2.1责任限额2.1.1第三方的责任限额由甲方或乙方根据具体情况协商确定,并在合同中明确。2.1.2第三方的责任限额不得超过合同总金额的[具体百分比]。2.2第三方的义务2.2.1第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定。2.2.2第三方应按照合同要求提供专业服务,确保服务质量。2.2.3第三方应配合甲方和乙方的工作,及时沟通信息。3.第三方的权利3.1第三方的权利3.1.1第三方有权按照合同约定收取服务费用。3.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和信息。3.1.3第三方有权在履行合同过程中提出合理化建议。4.第三方介入的程序4.1介入申请4.1.1甲方或乙方需向对方提出第三方介入的申请,并说明介入的理由和目的。4.1.2申请应包含第三方的基本信息、服务内容、费用预算等。4.2介入审批4.2.1对方应在收到申请后的[具体时间]内进行审批。4.2.2审批通过后,双方应与第三方签订相应的服务协议。4.3介入实施4.3.1第三方应按照服务协议的要求开始工作。4.3.2第三方的工作进展情况应及时向甲方和乙方报告。5.第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方5.1.1第三方与甲方之间的关系由双方在服务协议中约定。5.1.2甲方应确保第三方的工作不损害其合法权益。5.2第三方与乙方5.2.1第三方与乙方之间的关系由双方在服务协议中约定。5.2.2乙方应确保第三方的工作不损害其合法权益。5.3第三方与其他第三方5.3.1各第三方之间应相互尊重,避免利益冲突。5.3.2各第三方之间的合作由各自服务协议约定。6.第三方介入的终止6.1终止条件6.1.1服务协议约定的服务期限届满。6.1.2服务协议因甲方或乙方违约而终止。6.1.3服务协议因不可抗力而终止。6.2终止程序6.2.1任何一方需终止第三方介入,应提前[具体时间]通知对方和第三方。6.2.2终止后,第三方应按照约定完成剩余工作,并办理相关手续。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式7.1.1第三方与其他各方的争议应通过协商解决。7.1.2协商不成的,可提交[具体仲裁机构]仲裁或依法向人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序7.2.1争议发生后,任何一方均有权提出解决争议的请求。7.2.2双方应积极配合争议解决工作,并提供必要的信息和证据。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理大纲要求:详细说明监理工作内容、范围、方法、标准及时间安排。说明:监理大纲是监理工作的纲领性文件,用于指导监理单位开展工作。2.附件二:监理方案要求:具体说明监理工作实施过程中的组织架构、人员配备、工作流程、质量保证措施等。说明:监理方案是监理工作的具体实施计划,用于确保监理工作的顺利进行。3.附件三:监理人员名单要求:列出监理人员的姓名、职务、资质及联系方式。说明:监理人员名单是监理工作的组织保证,确保监理工作的专业性和有效性。4.附件四:合同履行记录要求:记录合同履行过程中的各项重要事项,如会议纪要、变更通知、验收报告等。说明:合同履行记录是合同履行情况的见证,用于后续的审计和评估。5.附件五:工程变更记录要求:详细记录工程变更的原因、内容、影响及处理结果。说明:工程变更记录是工程变更管理的依据,用于确保工程变更的合理性和合法性。6.附件六:工程质量检查记录要求:记录工程质量检查的时间、地点、内容、结果及处理意见。说明:工程质量检查记录是确保工程质量的重要手段,用于及时发现和解决问题。7.附件七:工程进度报告要求:定期报告工程进度情况,包括已完成工程量、剩余工程量、存在问题及解决方案。说明:工程进度报告是工程进度管理的工具,用于监控工程进度,确保按期完成。8.附件八:工程款支付申请要求:申请工程款支付时,需提供相关证明材料,如工程量清单、验收报告等。说明:工程款支付申请是工程款支付管理的依据,用于确保工程款的合理使用。9.附件九:争议解决记录要求:记录争议解决的过程、结果及后续措施。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:1.1未按时支付工程款。1.2未按时提供施工图纸或相关资料。1.3未按时完成项目验收。乙方违约行为:2.1未按时完成监理工作。2.2未按照合同约定提供监理报告。2.3未按照国家标准和行业标准进行监理。第三方违约行为:3.1未按时完成服务。3.2未按照合同约定提供服务。3.3未按照国家标准和行业标准提供服务。2.责任认定标准违约行为的责任认定标准如下:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2违约行为的责任认定依据合同约定、法律法规及相关标准。2.3违约行为的责任认定需由争议解决机构或人民法院进行。3.示例说明示例一:甲方未按时支付工程款,导致乙方无法按时发放工资,乙方要求甲方支付违约金。示例二:乙方未按时完成监理工作,导致工程质量问题,甲方要求乙方承担修复费用。全文完。2024年度环境保护项目施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.监理范围3.1施工阶段监理3.2设计阶段监理3.3质量控制3.4进度控制3.5安全监理3.6环境保护监理4.监理职责4.1监理单位的权利与义务4.2施工单位的权利与义务4.3设计单位的权利与义务5.监理费用5.1监理费用总额5.2监理费用支付方式5.3监理费用结算6.项目进度安排6.1项目总体进度安排6.2各阶段进度安排6.3进度调整程序7.质量控制7.1质量标准7.2质量检测7.3质量验收8.安全监理8.1安全生产标准8.2安全措施8.3事故处理9.环境保护监理9.1环境保护标准9.2环境监测9.3环境保护措施10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:环保有限公司乙方:监理有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:1385678乙方联系人:乙方联系电话:13956782.项目概况2.1项目名称2024年度县镇污水处理厂环保项目2.2项目地点省县镇2.3项目规模污水处理能力:10000吨/日2.4项目投资总投资额:人民币伍仟万元整3.监理范围3.1施工阶段监理包括但不限于:施工图纸会审、施工组织设计审查、施工进度控制、质量控制、安全监理、环境保护监理等。3.2设计阶段监理包括但不限于:设计文件审查、设计变更审查、设计进度控制等。3.3质量控制对施工过程中使用的材料、设备、施工工艺等实施全过程质量控制。3.4进度控制按照合同约定的时间节点,对项目进度进行跟踪、控制,确保项目按期完成。3.5安全监理对施工现场的安全隐患进行排查、整改,确保施工安全。3.6环境保护监理对施工现场的环保措施进行监督,确保项目符合环保要求。4.监理职责4.1监理单位的权利与义务有权对施工、设计单位进行监督检查,对不符合合同约定和规范要求的,有权要求改正。4.2施工单位的权利与义务按照合同约定和设计要求,保证施工质量、进度、安全。4.3设计单位的权利与义务按照合同约定,提供符合规范要求的设计文件。5.监理费用5.1监理费用总额人民币壹佰万元整。5.2监理费用支付方式合同签订后,乙方预收监理费用人民币伍拾万元整;项目完工验收合格后,甲方支付剩余监理费用。5.3监理费用结算监理费用以实际完成监理工作量为依据,按月结算。6.项目进度安排6.1项目总体进度安排项目总工期为12个月。6.2各阶段进度安排设计阶段:2个月施工准备阶段:1个月施工阶段:7个月竣工验收阶段:2个月6.3进度调整程序如因不可抗力等原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划。8.质量控制8.1质量标准依据国家相关法规、行业标准及甲方要求,执行国家规定的质量标准。8.2质量检测对施工过程中关键工序、关键部位进行现场检测,检测方法应符合国家标准和行业规范。8.3质量验收质量验收应按照合同约定和设计文件要求进行,验收合格后方可进行下一道工序。9.安全监理9.1安全生产标准严格按照《中华人民共和国安全生产法》及相关安全标准执行。9.2安全措施对施工现场进行安全检查,发现安全隐患立即通知施工单位整改,确保施工安全。9.3事故处理发生安全事故时,监理单位应立即报告甲方,并协助进行事故调查和处理。10.环境保护监理10.1环境保护标准遵守国家环境保护法律法规,执行环保“三同时”制度。10.2环境监测对施工现场及施工过程中的废水、废气、噪声、固体废弃物等进行监测,确保达标排放。10.3环境保护措施对施工现场进行环境保护设计,采取有效措施减少施工对环境的影响。11.合同变更与解除11.1合同变更程序任何一方要求变更合同时,应提前30天书面通知对方,经双方协商一致后签订补充协议。11.2合同解除条件(1)一方严重违约,另一方给予书面通知后,违约方在规定期限内未改正;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)法律法规发生变化,导致合同无法履行。11.3合同解除程序合同解除前,双方应就解除事宜达成一致,并签订解除合同协议。12.违约责任12.1违约行为任何一方违反合同约定,均构成违约。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。13.争议解决13.1争议解决方式发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可提交仲裁或向人民法院起诉。13.2争议解决程序协商或诉讼过程中,双方应继续履行合同义务,不得影响工程进度。14.合同生效及终止14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同终止条件合同履行完毕或根据本合同约定解除合同后,合同终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”指除合同双方外的任何个人或组织,包括但不限于:咨询公司、检测机构、评估机构、仲裁机构、司法鉴定机构等。15.2第三方介入情形(1)合同履行过程中,需要第三方提供专业服务或技术支持;(2)合同履行过程中,发生争议需要第三方进行调解或鉴定;(3)合同履行过程中,需要第三方对工程质量、安全、环保等方面进行评估或检测。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任限额定义本条款所指的“第三方责任限额”是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时,其应承担的最高赔偿责任。15.3.2第三方责任限额确定(1)第三方责任限额由双方在合同中约定,如无约定,则按相关法律法规执行。(2)第三方责任限额应包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、违约金、赔偿金等。15.4第三方责任划分15.4.1第三方责任范围第三方责任范围应明确界定,包括但不限于:(1)第三方提供的服务或技术支持不符合合同约定;(2)第三方在履行合同过程中造成损失;(3)第三方违反相关法律法规。15.4.2第三方责任承担(1)若第三方责任造成损失,应由第三方承担相应责任。(2)若第三方责任导致合同无法履行,双方应协商解决,必要时可引入仲裁或诉讼。16.甲乙双
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 材料采购合同的签订日期
- 高效执行劳务代理合同
- 网络电商合作合同编写
- 食堂采购合同深度报道解读
- 个人购销合同的赔偿问题
- 健身房会员营销服务合同
- 股东合作协议的签订与履行注意事项
- 购车转让协议合同样本
- 洗衣服务合同价格
- 煤炭销售居间条款
- 《学习共同体-走向深度学习》读书分享
- 大班健康《小小营养师》
- 产品4五子衍宗丸
- 吉林省运动员代表协议书
- BSCI验厂全套程序文件
- 《人工智能与计算机基础》课程考试复习题库(含答案)
- 2023-2024学年四川省乐山市小学语文三年级期末自测试题详细参考答案解析
- 对外汉语教学法知到章节答案智慧树2023年西北师范大学
- 二手车买卖合同电子版范本下载(8篇)
- 高级日语II知到章节答案智慧树2023年海南大学
- 2023年黑龙江中医药大学附属第一医院招聘护理人员12人笔试备考试题及答案解析
评论
0/150
提交评论