版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度小型建筑工程施工质量验收合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.2业主单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程施工质量标准3.1国家及行业标准3.2施工单位质量保证体系3.3业主单位质量要求4.施工图纸及资料4.1施工图纸内容4.2施工图纸审核4.3施工资料要求5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段施工时间5.3施工进度调整6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保修金7.施工现场管理7.1施工现场安全7.2施工现场文明施工7.3施工现场环境保护8.质量验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果9.工程变更9.1变更原因9.2变更程序9.3变更内容10.施工安全事故处理10.1事故报告10.2事故调查10.3事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.合同附件14.1附件一:施工图纸14.2附件二:施工进度计划14.3附件三:工程款支付计划14.4附件四:质量验收标准14.5附件五:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.1.1施工单位名称:________1.1.2施工单位法定代表人:________1.1.3施工单位地址:________1.1.4施工单位联系方式:________1.2业主单位信息1.2.1业主单位名称:________1.2.2业主单位法定代表人:________1.2.3业主单位地址:________1.2.4业主单位联系方式:________2.工程概况2.1工程名称:________2.2工程地点:________2.3工程规模:________2.4工程类型:________3.工程施工质量标准3.1国家及行业标准:依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)等相关国家标准和行业标准。3.2施工单位质量保证体系:施工单位应建立完善的质量保证体系,确保工程质量符合国家标准和行业标准。3.3业主单位质量要求:业主单位对工程质量有特殊要求的,应在合同中明确,施工单位应予以满足。4.施工图纸及资料4.1施工图纸内容:施工图纸应包括但不限于总体平面图、立面图、剖面图、节点详图、材料表等。4.2施工图纸审核:施工图纸经业主单位审核无误后,施工单位方可开始施工。4.3施工资料要求:施工单位应按工程进度及时整理施工资料,包括施工记录、质量检验记录、验收记录等。5.施工进度计划5.1施工阶段划分:施工阶段划分为基础施工、主体施工、装饰装修施工、竣工验收四个阶段。5.2各阶段施工时间:基础施工阶段60天,主体施工阶段90天,装饰装修施工阶段60天,竣工验收阶段30天。5.3施工进度调整:因不可抗力或业主单位原因导致施工进度延误的,经双方协商一致后,可调整施工进度计划。6.工程款支付方式6.1预付款:合同签订后,业主单位应向施工单位支付合同总价款的30%作为预付款。6.2进度款:施工进度达到合同约定节点时,业主单位应按实际完成工程量支付进度款。6.3结算款:工程竣工验收合格后,施工单位向业主单位提交结算报告,经双方确认后,支付结算款。6.4保修金:工程竣工验收合格后,业主单位应向施工单位支付合同总价款的5%作为保修金,保修期满后无质量问题,无息退还。7.施工现场管理7.1施工现场安全:施工单位应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准,确保施工现场安全。7.2施工现场文明施工:施工单位应加强施工现场文明施工管理,做到施工现场整洁、有序。7.3施工现场环境保护:施工单位应采取有效措施,减少施工对环境的影响,确保施工现场环境保护达标。8.质量验收8.1验收标准:工程质量验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)及相关的专业质量验收规范进行。8.2验收程序:验收前,施工单位应向业主单位提交验收申请,并准备好验收所需的相关资料和记录。验收时,双方应共同参与,对工程实体质量和有关资料进行审查。8.3验收结果:验收合格后,双方应在验收记录上签字确认。验收不合格的,施工单位应在规定时间内整改,并重新进行验收。9.工程变更9.1变更原因:因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致工程变更的。9.2变更程序:任何一方提出工程变更,应提交书面变更申请,经双方协商一致后,签订变更协议书。9.3变更内容:变更内容应包括变更原因、变更范围、变更后的工程量、变更后的合同价款等。10.施工安全事故处理10.1事故报告:发生安全事故后,施工单位应在第一时间向业主单位报告,并采取必要的应急措施。10.2事故调查:事故发生后,双方应共同组织事故调查组,查明事故原因,分析事故责任。10.3事故处理:根据事故调查结果,采取相应的处理措施,包括责任追究、赔偿损失等。11.争议解决11.1争议解决方式:双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构:仲裁委员会或人民法院。12.合同解除与终止12.1合同解除条件:因不可抗力、一方违约等情形导致合同无法履行或履行失去意义的,双方可解除合同。12.2合同终止条件:合同约定的工程竣工验收合格,合同终止。13.合同生效与期限13.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同期限:本合同期限自合同生效之日起至合同终止条件成就时止。14.合同附件14.1附件一:施工图纸14.2附件二:施工进度计划14.3附件三:工程款支付计划14.4附件四:质量验收标准14.5附件五:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,经合同双方同意,介入合同履行并提供专业服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是为了保证工程质量、施工进度、合同履行的合规性,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。3.第三方介入的类型3.1工程监理:负责对工程质量、施工进度进行监督和管理,确保工程质量符合合同约定和国家标准。3.2设计单位:负责对工程设计进行审核,确保设计合理、安全、符合业主单位需求。3.3材料供应商:负责提供合同约定的材料,确保材料质量符合国家标准和合同要求。4.第三方介入的程序4.1第三方介入前,合同双方应就第三方的资质、服务内容、费用等达成一致,并在合同中明确。4.2合同双方应向第三方提供相关资料,包括但不限于施工图纸、工程量清单、合同文本等。4.3第三方应在合同规定的时间内完成介入工作,并提交书面报告。5.第三方责任限额5.1第三方在介入过程中因自身原因造成合同履行的延误、损失或损害的,应承担相应的责任。5.2第三方责任限额按照合同约定执行,如无约定,则按照国家相关法律法规执行。6.第三方与合同双方的关系6.1第三方与合同双方均为独立主体,各自承担相应的权利和义务。6.2第三方在介入过程中,应尊重合同双方的权利,不得损害合同双方的合法权益。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用包括但不限于服务费、差旅费、材料费等。7.2第三方介入的费用按照合同约定执行,如无约定,则按照市场合理价格执行。8.第三方介入的变更8.1合同履行过程中,如需更换第三方,合同双方应协商一致,并在合同中明确变更内容。8.2变更后的第三方应具备与原第三方相当或更高的资质和服务能力。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。9.2仲裁委员会或人民法院的裁决为终局裁决,合同双方应予以执行。10.第三方介入的保密义务10.1第三方在介入过程中,应遵守国家有关保密规定,对合同双方的技术秘密、商业秘密等信息负有保密义务。10.2第三方违反保密义务,造成合同双方损失的,应承担相应的法律责任。11.第三方介入的合同解除11.1第三方在介入过程中,如严重违反合同约定或国家法律法规,合同双方有权解除合同。11.2解除合同后,第三方应立即退出介入工作,并承担相应的责任。12.第三方介入的终止12.1合同履行完毕或合同期限届满,第三方介入自然终止。12.2合同双方可根据实际情况,提前终止第三方介入。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包括总体平面图、立面图、剖面图、节点详图、材料表等,确保图纸完整、准确、清晰。说明:施工图纸是施工的重要依据,施工单位必须严格按照图纸进行施工。2.附件二:施工进度计划详细要求:详细列出各施工阶段的开始和结束时间,确保施工进度与合同约定一致。说明:施工进度计划是施工进度管理的依据,有助于确保工程按期完成。3.附件三:工程款支付计划详细要求:明确每个付款节点对应的工程量和支付金额,确保支付进度与工程进度同步。说明:工程款支付计划是资金管理的重要工具,有助于保证施工资金的合理使用。4.附件四:质量验收标准详细要求:列出质量验收的具体标准和要求,确保工程质量达到国家标准和合同约定。说明:质量验收标准是工程质量控制的关键,有助于确保工程质量。5.附件五:施工资料详细要求:包括施工记录、质量检验记录、验收记录等,确保施工过程的完整性和可追溯性。说明:施工资料是施工过程的重要记录,对于工程维护和改进具有重要意义。6.附件六:第三方资质证明详细要求:提供第三方介入方的营业执照、资质证书等相关证明文件。说明:第三方资质证明是确保第三方服务能力和信誉的重要依据。7.附件七:第三方服务合同详细要求:明确第三方介入方的服务内容、费用、责任等条款。说明:第三方服务合同是规范第三方服务行为的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延迟一天,施工单位应向业主单位支付合同总价款的0.1%作为违约金。示例:若合同约定工期为120天,实际完成工期为150天,则施工单位应支付30天的违约金。2.违约行为:施工单位未按合同约定质量完成工程。责任认定标准:对验收不合格的部分,施工单位应无偿进行返工,直至合格;并承担由此产生的费用。示例:若验收不合格部分占工程总量的10%,则施工单位应无偿返工并承担相应费用。3.违约行为:第三方介入方未按合同约定提供专业服务。责任认定标准:第三方介入方应承担由此产生的损失和费用。示例:若第三方介入方提供的服务导致工程延误,第三方介入方应赔偿由此造成的损失。4.违约行为:业主单位未按合同约定支付工程款。责任认定标准:每延迟一天,业主单位应向施工单位支付逾期付款利息。示例:若合同约定支付工程款时间为每月15日,实际支付时间为每月20日,则业主单位应支付5天的逾期付款利息。全文完。2024年度小型建筑工程施工质量验收合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.2验收方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程承包方式3.工程施工质量要求3.1质量标准3.2质量保证措施3.3质量检测方法4.工程进度安排4.1施工工期4.2阶段性进度安排4.3施工进度调整5.工程施工安全5.1施工安全责任5.2施工安全措施5.3施工安全事故处理6.工程施工材料6.1材料供应6.2材料质量要求6.3材料验收7.工程验收标准及程序7.1验收标准7.2验收程序7.3验收人员8.验收过程中的争议处理8.1争议解决方式8.2争议处理机构8.3争议处理期限9.合同履行与变更9.1合同履行期限9.2合同变更条件9.3合同变更程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿方式12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决机构12.3争议解决期限13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.1.1施工方名称:建筑工程有限公司1.1.2法定代表人:1.1.3注册地址:省市区路号1.1.4联系人:1.1.5联系电话:138xxxx55551.2验收方基本信息1.2.1验收方名称:房地产开发有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3注册地址:省市区路号1.2.4联系人:赵六1.2.5联系电话:139xxxx66662.工程概况2.1工程名称:住宅小区1号楼2.2工程地点:省市区街道2.3工程规模:建筑面积15000平方米,地上6层,地下1层2.4工程类型:住宅楼2.5工程承包方式:施工总承包3.工程施工质量要求3.1质量标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002001)执行3.2质量保证措施:施工方需建立健全质量保证体系,确保工程质量3.3质量检测方法:采用国家标准和行业标准规定的检测方法和设备4.工程进度安排4.1施工工期:自合同签订之日起12个月内完成全部施工任务4.2阶段性进度安排:按照工程实际情况分阶段进行,确保按期完成4.3施工进度调整:如因客观原因导致进度延误,双方应协商一致进行调整5.工程施工安全5.1施工安全责任:施工方负责施工现场的安全管理,确保施工安全5.2施工安全措施:采取必要的安全防护措施,防止安全事故发生5.3施工安全事故处理:一旦发生安全事故,立即启动应急预案,及时处理6.工程施工材料6.1材料供应:施工方负责材料采购和供应6.2材料质量要求:所有材料均应符合国家标准和行业标准6.3材料验收:验收方对材料进行验收,确认材料质量符合要求7.工程验收标准及程序7.1验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002001)执行7.2验收程序:分阶段验收,包括分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收7.3验收人员:验收方指定专人负责验收工作8.验收过程中的争议处理8.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁8.2争议处理机构:仲裁委员会8.3争议处理期限:自争议发生之日起60日内提交仲裁申请,仲裁机构应在收到仲裁申请之日起90日内作出裁决9.合同履行与变更9.1合同履行期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止9.2合同变更条件:因不可抗力、工程变更、政策调整等原因需要变更合同的,双方应协商一致9.3合同变更程序:变更合同内容需书面形式通知对方,并经双方签字盖章后生效10.合同解除与终止10.1合同解除条件:因一方违约导致合同无法履行,或因不可抗力致使合同无法履行10.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同10.3合同解除与终止程序:合同解除或终止需书面通知对方,并办理相关手续11.违约责任11.1违约行为:包括未按约定完成工程、质量不合格、逾期交付等11.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等11.3违约赔偿方式:根据实际情况,可以采取货币赔偿、恢复原状、支付违约金等方式12.争议解决方式12.1争议解决途径:包括协商、调解、仲裁和诉讼12.2争议处理机构:协商不成时,可选择仲裁委员会或人民法院解决12.3争议处理期限:自争议发生之日起180日内解决争议13.合同生效及终止13.1合同生效条件:双方签字盖章,合同自签订之日起生效13.2合同终止条件:合同履行完毕、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行13.3合同生效日期:合同签订之日14.其他约定事项14.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.3合同附件:本合同附件包括工程图纸、施工方案、技术规范等,与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,根据合同需要介入合同履行过程中的其他个人或组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、项目管理公司等。15.2.1需要第三方提供专业意见或技术支持;15.2.2合同履行过程中出现争议,需要第三方进行调解;15.2.3法律法规或合同约定需要第三方介入。15.3第三方选择:第三方由甲乙双方协商确定,并签订相应的合作协议。15.4第三方责任限额:15.4.1第三方在履行合同过程中,因其自身原因造成的损失,应由第三方自行承担。15.4.2第三方在履行合同过程中,因甲乙双方责任导致的损失,由相应的责任方承担。15.4.3第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并在合同中明确。16.第三方权利与义务16.1第三方权利:16.1.1按照合同约定和合作协议,独立开展工作,不受甲乙双方直接指挥。16.1.2要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。16.1.3在合同约定的范围内,对甲乙双方的行为进行监督。16.2第三方义务:16.2.1按照合同约定和合作协议,履行相关职责。16.2.2确保其工作符合相关法律法规和行业标准。16.2.3对其工作过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的合作关系:17.1.1第三方应尊重甲方在合同中的权利和地位。17.1.2第三方在履行职责过程中,如发现甲方有违约行为,应及时通知甲方。17.1.3第三方应配合甲方进行合同履行中的各项活动。17.2第三方与乙方的合作关系:17.2.1第三方应尊重乙方在合同中的权利和地位。17.2.2第三方在履行职责过程中,如发现乙方有违约行为,应及时通知乙方。17.2.3第三方应配合乙方进行合同履行中的各项活动。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用由甲乙双方在合作协议中约定。18.2第三方介入的费用应在合同履行过程中支付,具体支付方式和时间由甲乙双方协商确定。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件:19.1.1合同履行完毕;19.1.2合同解除或终止;19.1.3第三方完成合同约定的工作。19.2第三方介入的终止程序:19.2.1第三方介入的终止,应提前通知甲乙双方。19.2.2第三方应妥善处理合同终止后的遗留问题。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范要求:图纸需清晰、完整,技术规范需符合国家标准和行业标准。说明:工程图纸及技术规范是施工的重要依据,应确保准确无误。2.施工组织设计要求:组织设计应包括施工方案、进度计划、安全措施等内容。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需详细规划施工流程。3.材料清单及质量保证书要求:材料清单应包括材料名称、规格、数量、供应商等信息。说明:材料清单和质量保证书是确保材料质量的重要文件。4.施工日志要求:施工日志应详细记录施工过程、进度、质量、安全等信息。说明:施工日志是施工过程中的重要记录,便于后续的验收和审计。5.工程验收报告要求:验收报告应包括验收时间、地点、人员、结果等信息。说明:工程验收报告是工程验收的重要文件,需确保真实、准确。6.争议解决协议要求:协议应明确争议解决的方式、机构、期限等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据。7.保密协议要求:协议应明确保密范围、保密义务、违约责任等。说明:保密协议是保护甲乙双方商业秘密的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工方未按合同约定完成工程进度;1.2施工方提供的材料不符合合同约定;1.3施工方在施工过程中发生安全事故;1.4验收方未按合同约定进行验收;1.5甲乙双方未按合同约定支付款项。2.违约责任认定标准:2.1施工方未按合同约定完成工程进度,每延误一天,应支付合同总价1%的违约金;2.2施工方提供的材料不符合合同约定,应承担修复或更换材料的费用;2.3施工方在施工过程中发生安全事故,应承担事故的全部责任;2.4验收方未按合同约定进行验收,每延误一天,应支付合同总价0.5%的违约金;2.5甲乙双方未按合同约定支付款项,每逾期一天,应支付应付款项的1%的滞纳金。3.违约责任示例说明:3.1施工方未按合同约定完成工程进度,延误了5天,应支付合同总价5%的违约金;3.2施工方提供的钢筋质量不合格,需更换,更换费用为合同总价的2%;3.3施工过程中发生火灾事故,施工方应承担全部责任,包括火灾造成的损失和罚款;3.4验收方未按合同约定进行验收,延误了3天,应支付合同总价1.5%的违约金;3.5甲方未按合同约定支付工程款,逾期30天,应支付工程款总额的30%的滞纳金。全文完。2024年度小型建筑工程施工质量验收合同2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1施工方基本信息1.2验收方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设标准3.工程施工范围3.1施工内容3.2施工质量要求3.3施工期限3.4施工地点4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供方式4.2技术规范引用4.3施工图纸变更及审批5.质量标准与验收程序5.1质量标准5.2验收程序5.3验收标准5.4验收不合格的处理6.施工材料与设备6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3设备使用与维护6.4设备维修费用7.工程进度与节点7.1工程进度计划7.2进度节点7.3进度调整及延误责任8.施工安全与环境保护8.1施工安全要求8.2安全事故处理8.3环境保护措施9.工程变更与索赔9.1工程变更程序9.2索赔条件与处理10.付款方式与结算10.1付款方式10.2付款进度10.3结算程序10.4逾期付款违约金11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3争议解决程序13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1施工方基本信息1.1.1施工方名称:__________1.1.2施工方地址:__________1.1.3施工方法定代表人:__________1.1.4施工方联系方式:__________1.2验收方基本信息1.2.1验收方名称:__________1.2.2验收方地址:__________1.2.3验收方法定代表人:__________1.2.4验收方联系方式:__________2.工程概况2.1工程名称:__________2.2工程地点:__________2.3工程规模:__________2.4工程类别:__________2.5工程建设标准:__________3.工程施工范围3.1施工内容:__________3.2施工质量要求:__________3.3施工期限:__________3.4施工地点:__________4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供方式:__________4.2技术规范引用:__________4.3施工图纸变更及审批:__________5.质量标准与验收程序5.1质量标准:__________5.2验收程序:__________5.3验收标准:__________5.4验收不合格的处理:__________6.施工材料与设备6.1材料供应方式:__________6.2材料质量要求:__________6.3设备使用与维护:__________6.4设备维修费用:__________8.施工安全与环境保护8.1施工安全要求8.1.1施工方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2施工现场应设置安全警示标志,并定期进行安全检查。8.1.3施工方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。8.2安全事故处理8.2.1发生安全事故时,施工方应立即组织抢救,并按规定报告。8.2.2验收方应配合施工方进行事故调查和处理。8.3环境保护措施8.3.1施工方应采取有效措施,防止和减少施工过程中的环境污染。8.3.2施工方应遵守国家有关环境保护的规定,并接受验收方的监督。9.工程变更与索赔9.1工程变更程序9.1.1验收方如需变更工程内容,应提前通知施工方,并签订变更协议。9.1.2变更协议应明确变更内容、变更原因、变更费用及变更后的工期。9.2索赔条件与处理9.2.1施工方因非自身原因导致工程延误或损失,可向验收方提出索赔。9.2.2索赔需提供相关证据,经双方确认后,验收方应在规定时间内支付索赔款项。10.付款方式与结算10.1付款方式10.1.1付款方式为按月进度付款,具体付款比例由双方协商确定。10.1.2付款期限为每月一个工作日。10.2付款进度10.2.1每月付款进度根据工程实际完成情况进行调整。10.2.2付款进度应以验收方的验收报告为依据。10.3结算程序10.3.1结算程序按双方约定的付款方式执行。10.3.2结算过程中,如出现争议,双方应协商解决。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致,可以解除合同。11.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行,双方可解除合同。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工并经验收合格,合同视为终止。11.2.2因一方违约,对方有权解除合同。11.3合同解除或终止后的处理11.3.1合同解除或终止后,双方应结清剩余款项。11.3.2双方应妥善处理合同终止后的剩余工程。12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.1.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2争议解决方式12.2.1双方应友好协商解决争议。12.2.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,合同自之日起生效。13.2合同期限13.2.1合同期限自合同生效之日起至工程竣工之日止。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概念界定1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同认可的,为提供专业服务或技术支持的个人或机构。1.2第三方介入旨在提高工程质量,确保工程顺利进行。2.第三方介入的职责与权利2.1第三方负责对工程施工过程进行监督,确保工程质量符合合同约定。2.2第三方有权要求甲乙双方提供相关资料,并有权对施工过程中的问题提出建议和意见。2.3第三方在合同规定的范围内,享有独立提出整改要求的权利。3.第三方介入的程序3.1第三方介入前,甲乙双方应达成书面协议,明确第三方介入的具体事项和责任。3.2第三方介入期间,甲乙双方应积极配合,确保第三方工作顺利开展。4.第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成工程质量问题的,应承担相应责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,不得超过合同总价的10%。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:第三方在履行职责过程中,应服从甲方的指挥和调度,但甲方的责任不因第三方介入而免除。5.2第三方与乙方的划分:第三方在履行职责过程中,应服从乙方的管理,但乙方的责任不因第三方介入而免除。6.第三方介入的费用6.1第三方介入的费用由甲乙双方共同承担,具体比例由双方协商确定。6.2第三方介入的费用应包括第三方人员工资、差旅费、材料费等。7.第三方介入的期限7.1第三方介入的期限根据工程进度和实际需要确定,一般不超过工程总工期的一半。7.2第三方介入期限到期后,如需继续介入,双方应重新协商并签订协议。8.第三方介入的终止8.1.1工程质量达到合同约定标准,第三方职责已履行完毕。8.1.2双方协商一致,决定终止第三方介入。8.1.3第三方因自身原因无法继续履行职责。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中,如出现争议,甲乙双方应协商解决。9.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.第三方介入的保密条款10.1第三方在介入过程中,应遵守保密原则,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术信息。10.2未经甲乙双方同意,第三方不得将介入过程中获得的信息用于其他目的。11.第三方介入的合规性要求11.1第三方应具备相应的资质和专业技术能力,确保其介入工作的合规性。11.2第三方应遵守国家有关法律法规,不得从事违法活动。12.第三方介入的后续工作12.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 材料采购合同的签订日期
- 高效执行劳务代理合同
- 网络电商合作合同编写
- 食堂采购合同深度报道解读
- 个人购销合同的赔偿问题
- 健身房会员营销服务合同
- 股东合作协议的签订与履行注意事项
- 购车转让协议合同样本
- 洗衣服务合同价格
- 煤炭销售居间条款
- 《学习共同体-走向深度学习》读书分享
- 大班健康《小小营养师》
- 产品4五子衍宗丸
- 吉林省运动员代表协议书
- BSCI验厂全套程序文件
- 《人工智能与计算机基础》课程考试复习题库(含答案)
- 2023-2024学年四川省乐山市小学语文三年级期末自测试题详细参考答案解析
- 对外汉语教学法知到章节答案智慧树2023年西北师范大学
- 二手车买卖合同电子版范本下载(8篇)
- 高级日语II知到章节答案智慧树2023年海南大学
- 2023年黑龙江中医药大学附属第一医院招聘护理人员12人笔试备考试题及答案解析
评论
0/150
提交评论