版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新能源发电项目EPC总包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目类型2.合同签订依据2.1国家及地方相关法律法规2.2行业标准及规范2.3政策支持文件3.项目投资及融资3.1项目总投资3.2融资方式3.3融资比例4.项目建设进度4.1项目建设阶段划分4.2各建设阶段时间节点4.3项目验收标准5.EPC总包范围5.1设备采购5.2工程施工5.3人员配备5.4技术服务6.项目质量保证6.1设备质量保证6.2工程质量保证6.3人员资质要求7.项目安全与环保7.1安全生产7.2环境保护7.3应急预案8.项目成本控制8.1成本预算编制8.2成本核算与控制8.3成本调整机制9.项目进度控制9.1进度计划编制9.2进度跟踪与调整9.3进度违约责任10.项目合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更费用11.项目验收与交付11.1验收标准11.2验收程序11.3交付条件12.付款方式与结算12.1付款方式12.2付款条件12.3结算方式13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约处理14.合同解除与终止14.1解除条件14.2终止条件14.3解除或终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1项目名称:2024年度新能源发电项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[具体规模,如装机容量]1.4项目类型:[具体类型,如太阳能光伏发电站、风力发电站等]2.合同签订依据2.1国家及地方相关法律法规:[列出相关法律法规的名称]2.2行业标准及规范:[列出相关行业标准及规范的名称]2.3政策支持文件:[列出相关政策支持文件的名称]3.项目投资及融资3.1项目总投资:[具体金额]3.2融资方式:[具体方式,如银行贷款、自筹资金等]3.3融资比例:[具体比例,如银行贷款比例、自筹资金比例等]4.项目建设进度4.1项目建设阶段划分:[列出各建设阶段,如设计、采购、施工、调试等]4.2各建设阶段时间节点:[列出各阶段的具体时间节点]4.3项目验收标准:[列出验收的具体标准]5.EPC总包范围5.1设备采购:[列出所需设备清单及规格]5.2工程施工:[列出工程量清单及施工要求]5.3人员配备:[列出项目所需人员岗位及人数]5.4技术服务:[列出技术服务的内容及要求]6.项目质量保证6.1设备质量保证:[列出设备质量保证的具体措施]6.2工程质量保证:[列出工程质量保证的具体措施]6.3人员资质要求:[列出项目人员所需具备的资质证书及要求]7.项目安全与环保7.1安全生产:[列出安全生产的具体措施及要求]7.2环境保护:[列出环境保护的具体措施及要求]7.3应急预案:[列出应急预案的具体内容]8.项目成本控制8.1成本预算编制:[详细列出成本预算编制的方法、依据及预算内容]8.2成本核算与控制:[详细说明成本核算的方法、周期及控制措施]8.3成本调整机制:[列出成本调整的触发条件、调整程序及审批流程]9.项目进度控制9.1进度计划编制:[详细说明进度计划的编制方法、内容及相关表格]9.2进度跟踪与调整:[详细说明进度跟踪的方法、频率及调整程序]9.3进度违约责任:[列出因进度延误导致的违约责任及赔偿标准]10.项目合同变更10.1变更条件:[列出合同变更的具体条件,如设计变更、工程量增加等]10.2变更程序:[详细说明合同变更的申请、审批及实施程序]10.3变更费用:[列出合同变更费用的计算方法及承担方]11.项目验收与交付11.1验收标准:[详细列出项目验收的具体标准,如设备性能、工程质量等]11.2验收程序:[详细说明项目验收的具体程序,包括验收时间、地点、参与人员等]11.3交付条件:[列出项目交付的具体条件,如设备调试完成、工程验收合格等]12.付款方式与结算12.1付款方式:[详细说明付款方式,如分阶段付款、按月付款等]12.2付款条件:[列出付款的具体条件,如进度完成情况、质量合格证明等]12.3结算方式:[详细说明结算的方式,如银行转账、现金支付等]13.违约责任13.1违约情形:[列出合同约定的违约情形,如逾期付款、进度延误等]13.2违约责任:[详细说明每种违约情形下的责任承担,如赔偿金额、违约金等]13.3违约处理:[列出违约处理的程序,包括违约通知、协商解决、仲裁或诉讼等]14.合同解除与终止14.1解除条件:[列出合同解除的具体条件,如不可抗力、一方违约等]14.2终止条件:[列出合同终止的具体条件,如合同期限届满、项目完成等]14.3解除或终止程序:[详细说明合同解除或终止的程序,包括通知、备案、财产清算等]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方、检验方等,是指在合同履行过程中,根据合同约定或甲乙双方协商一致,介入合同履行并承担相应职责的独立第三方。15.2责权利划分:15.2.1第三方在合同中的地位是独立的,其与甲乙双方均为合同履行过程中的参与者,不构成甲乙双方的任何一方。15.2.2第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求,履行其职责,并享有合同中约定的权利。15.2.3第三方的权利包括但不限于获取合同履行信息、提出意见和建议、获得报酬等。15.2.4第三方的义务包括但不限于遵守合同约定、独立履行职责、保守商业秘密等。16.第三方介入程序16.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方的选择标准、职责范围和权利义务。16.2甲乙双方应向第三方提供必要的合同履行信息和资料,确保第三方能够履行其职责。16.3第三方介入后,甲乙双方应配合第三方的工作,并提供必要的协助。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行出现违约情况时,应承担的最高赔偿限额。17.2第三方责任限额应根据第三方的职责范围、业务能力和风险承担能力等因素确定。17.3第三方责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。18.第三方责任认定18.1.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失导致合同履行出现违约情况,应承担相应责任。18.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力或甲乙双方原因导致合同履行出现违约情况,不承担直接责任。18.1.3第三方责任认定应依据合同约定、法律法规、行业标准及实际情况进行。19.第三方介入的额外条款及说明19.1.1第三方介入的具体职责和权限;19.1.2第三方介入的费用承担和支付方式;19.1.3第三方介入的期限和终止条件;19.1.4第三方介入的违约责任和赔偿标准。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与其他各方的划分说明如下:20.1.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的内部事务;20.1.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方;20.1.3第三方与其他各方之间的沟通和协调,应通过甲乙双方进行,确保信息传递的准确性和及时性。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细阐述项目的技术可行性、经济可行性、环境可行性等。说明:本报告为项目决策的重要依据。2.项目设计文件要求:包含项目整体设计、详细设计、施工图等。说明:本文件为项目实施的基础。3.设备采购清单要求:列出所需设备的名称、规格、数量、技术参数等。说明:本清单为设备采购的依据。4.工程量清单要求:详细列出工程项目的各项工程量。说明:本清单为工程结算的依据。5.人员配备表要求:列出项目所需人员岗位、人数、资质要求等。说明:本表为项目人员管理的依据。6.项目进度计划要求:列出项目各阶段的起止时间、关键节点等。说明:本计划为项目进度控制的依据。7.项目质量保证计划要求:列出项目质量保证的措施和标准。说明:本计划为项目质量控制的依据。8.项目安全与环保措施要求:列出项目安全与环保的具体措施。说明:本措施为项目安全与环保管理的依据。9.项目合同变更记录要求:详细记录合同变更的内容、时间、原因等。说明:本记录为合同变更管理的依据。10.项目验收报告要求:记录项目验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明:本报告为项目交付的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定履行付款义务。1.2第三方未按合同约定履行职责,导致项目延误或质量问题。1.3甲乙双方未按合同约定完成项目进度。1.4甲乙双方未按合同约定完成项目验收。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的标准根据合同约定和实际损失确定。2.3赔偿损失的标准根据实际损失和违约方的过错程度确定。3.示例说明:3.1甲乙双方约定,甲方应在项目进度达到一定节点时支付乙方工程款。若甲方未按时支付,则构成违约,应支付乙方违约金,并赔偿乙方因违约造成的损失。3.2第三方在项目实施过程中,因自身原因导致项目延误,应承担相应责任,包括支付违约金和赔偿甲方因延误造成的损失。3.3甲乙双方约定,项目验收合格后,乙方应在一定时间内完成项目交付。若乙方未按时完成交付,则构成违约,应支付甲方违约金,并赔偿甲方因交付延迟造成的损失。全文完。2024年度新能源发电项目EPC总包合同1本合同目录一览1.定义和解释1.1项目定义1.2合同定义1.3术语定义2.项目范围2.1项目目标2.2项目内容2.3项目阶段3.项目进度3.1项目计划3.2进度控制3.3进度变更4.质量要求4.1设备和材料要求4.2工程质量标准4.3质量检查和验收5.设计与施工5.1设计责任5.2施工责任5.3设计变更6.人员与资源6.1项目团队6.2人员配备6.3资源调配7.合同价格7.1总合同价格7.2价格组成7.3价格调整8.支付条款8.1支付方式8.2支付进度8.3支付条件9.合同期限9.1合同起始日期9.2合同终止日期9.3合同延期10.保密条款10.1保密信息定义10.2保密义务10.3保密例外11.知识产权11.1知识产权归属11.2知识产权使用11.3知识产权保护12.违约责任12.1违约定义12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.其他条款14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1项目定义本合同所指“项目”系指在合同中约定的,由乙方负责设计、采购、施工、调试、试运行和保修的2004年度新能源发电项目。1.2合同定义本合同是指甲乙双方就2004年度新能源发电项目EPC总包事宜所签订的协议,包括本合同、附件及双方约定的其他文件。1.3术语定义“EPC”是指工程、采购、施工的总承包方式;“调试”是指对项目完成后的设备进行性能测试和调整;“试运行”是指项目完工后,在正式运行前进行的一段时间内,对项目进行实际运行测试。2.项目范围2.1项目目标本项目的目标是按照甲方要求,在约定的时间内,完成新能源发电项目的建设,并确保项目达到预定的发电能力。2.2项目内容项目内容包括但不限于:工程设计、设备采购、施工安装、调试运行、试运行及保修。2.3项目阶段3.项目进度3.1项目计划乙方应根据甲方要求,编制详细的项目进度计划,并提交甲方审核批准。3.2进度控制乙方应严格按照项目进度计划执行,并对进度进行跟踪和控制,确保项目按期完成。3.3进度变更如遇不可抗力或其他特殊原因导致项目进度延误,乙方应及时通知甲方,并协商调整进度计划。4.质量要求4.1设备和材料要求乙方提供的设备和材料应符合国家标准或行业标准,并满足甲方技术要求。4.2工程质量标准工程质量应符合国家相关工程质量标准,确保项目安全、可靠、高效运行。4.3质量检查和验收项目完成后,乙方应组织进行自检,并邀请甲方进行验收。验收合格后,项目方可交付使用。5.设计与施工5.1设计责任乙方负责项目的设计工作,包括但不限于:方案设计、施工图设计、设计变更等。5.2施工责任乙方负责项目的施工工作,包括但不限于:施工组织、施工管理、施工质量等。5.3设计变更如遇设计变更,乙方应及时通知甲方,并协商确定变更内容、费用及进度调整。6.人员与资源6.1项目团队乙方应组建一支具备相应资质和经验的项目团队,负责项目的实施。6.2人员配备乙方应根据项目需要,合理配备项目团队成员,确保项目顺利推进。6.3资源调配乙方应合理调配项目资源,确保项目所需物资、设备、技术等资源及时到位。8.合同价格8.1总合同价格本合同总价为人民币【大写】捌仟【小写】万元整,包括但不限于设计、采购、施工、调试、试运行及保修等全部费用。8.2价格组成1.设计费;2.采购费;3.施工费;4.调试费;5.试运行费;6.保修费;7.其他费用。8.3价格调整1.国家政策调整导致成本上升;2.由于不可抗力因素导致成本增加;3.甲方要求增加的项目内容。9.支付条款9.1支付方式本合同的支付方式为分阶段支付,具体支付节点如下:1.设计阶段完成后支付设计费总额的30%;2.采购阶段完成后支付采购费总额的30%;3.施工阶段完成后支付施工费总额的30%;4.调试阶段完成后支付调试费总额的20%;5.试运行阶段完成后支付试运行费总额的10%;6.保修期开始支付保修费总额的10%。9.2支付进度乙方应按照合同约定的进度提交付款申请,甲方应在收到申请后的15个工作日内完成支付。9.3支付条件甲方支付款项的前提是乙方已按照合同要求完成相应阶段的任务,并提供相应的验收报告。10.合同期限10.1合同起始日期本合同自双方签字盖章之日起生效,合同起始日期为【年】【月】【日】。10.2合同终止日期本合同期限为【年】个月,自合同生效之日起计算。10.3合同延期如因不可抗力或其他特殊原因导致合同无法按期完成,双方应协商确定延期期限,并相应调整合同期限。11.保密条款11.1保密信息定义本合同中的保密信息是指甲乙双方在履行本合同过程中知悉的、具有商业秘密性质的信息。11.2保密义务甲乙双方对本合同中的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.3保密例外1.法律法规要求公开的信息;2.公众已经知悉的信息;3.甲方自行收集的信息。12.知识产权12.1知识产权归属本合同项目产生的所有知识产权归甲方所有。12.2知识产权使用乙方在履行本合同过程中,可以使用甲方提供的知识产权,但不得侵犯甲方或其他第三方的知识产权。12.3知识产权保护甲方应采取必要的措施保护其知识产权,乙方应协助甲方维护其知识产权。13.违约责任13.1违约定义13.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:1.支付违约金;2.修复或更换不合格的设备、材料;3.恢复受影响的工程进度;4.赔偿因违约给对方造成的损失。13.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.其他条款14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更本合同的任何变更均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.3合同解除1.双方协商一致;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.一方严重违约,经对方催告后仍未纠正;4.法律法规规定的其他情况。14.4合同终止1.合同期限届满;2.合同解除;3.双方协商一致终止合同;4.法律法规规定的其他情况。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,根据本合同约定,参与项目实施、提供专业服务或进行监督的任何个人或实体,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、金融机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高项目效率、确保项目质量、控制项目成本、提供专业支持或完成特定任务。16.第三方介入程序16.1介入申请任何第三方希望介入本合同项目,应向甲乙双方提出书面申请,并详细说明介入目的、服务内容、预期效果和费用预算。16.2介入审批甲乙双方应共同审查第三方的申请,并在收到申请后的15个工作日内做出是否批准的决定。16.3介入合同一旦第三方介入获得批准,甲乙双方应与第三方签订补充协议或服务合同,明确双方的权利义务。17.第三方责任与权利17.1第三方责任1.严格按照合同约定提供专业服务或完成特定任务;2.对其提供的服务或完成的任务负责;3.对其行为对项目造成的不良影响承担责任;4.遵守国家法律法规和行业规范。17.2第三方权利1.获得与其服务相应的报酬;2.在合同约定范围内,对项目实施进行必要的监督和建议;3.享有合同中规定的其他权利。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方因违约行为或其他原因对项目造成的损失,第三方应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定1.第三方的专业能力;2.第三方的服务内容;3.第三方的服务质量;4.行业惯例和标准。18.3责任限额条款1.第三方责任限额的具体金额;2.超过责任限额部分的赔偿由第三方自行承担;3.第三方责任限额的有效期限。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分甲乙双方应与第三方明确划分各自职责,确保项目实施的顺畅和高效。19.2责任归属对于第三方介入引起的任何问题或损失,应由第三方承担责任。如第三方无法承担全部责任,则由甲乙双方按照合同约定比例分担。19.3沟通协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通,共同解决项目实施过程中出现的问题。20.第三方变更管理20.1变更申请如需更换第三方,应向甲乙双方提出书面申请,并说明更换原因和预期效果。20.2变更审批甲乙双方应共同审查第三方变更申请,并在收到申请后的15个工作日内做出是否批准的决定。20.3变更实施一旦第三方变更获得批准,甲乙双方应与新的第三方签订补充协议或服务合同,并确保新第三方能够履行合同义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:报告应包括项目背景、市场分析、技术方案、经济效益、风险分析等内容。说明:此报告用于证明项目实施的必要性和可行性。2.项目设计文件详细要求:设计文件应包括设计说明、图纸、技术规范等。说明:设计文件是项目实施的重要依据。3.采购合同详细要求:合同应明确采购设备、材料的规格、数量、价格、交货期限、验收标准等。说明:采购合同是确保项目所需物资按时到位的保障。4.施工合同详细要求:合同应明确施工范围、施工质量标准、施工期限、验收标准等。说明:施工合同是确保项目按质按量完成的保障。5.调试记录详细要求:记录应包括调试时间、调试内容、调试结果、调试人员等。说明:调试记录是确保项目调试效果的重要资料。6.试运行记录详细要求:记录应包括试运行时间、试运行内容、试运行结果、试运行人员等。说明:试运行记录是确保项目试运行效果的重要资料。7.保修记录详细要求:记录应包括保修内容、保修期限、保修人员等。说明:保修记录是确保项目在保修期内得到有效维护的重要资料。8.第三方介入协议详细要求:协议应明确第三方的职责、权利、责任限额等。说明:第三方介入协议是确保第三方介入项目合规的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方违约行为:a.未按合同约定支付款项;b.未按合同约定提供项目所需资料;c.未按合同约定参与项目实施。(2)乙方违约行为:a.未按合同约定完成项目设计、施工、调试等工作;b.提供的设备、材料不符合合同约定;c.未按合同约定进行项目验收。(3)第三方违约行为:a.未按合同约定提供专业服务;b.提供的服务不符合合同约定;c.因违约行为导致项目损失。2.责任认定标准(1)甲方违约责任认定:a.逾期支付款项的,应支付逾期付款利息;b.未按合同约定提供项目所需资料的,应承担相应的延误责任;c.未按合同约定参与项目实施的,应承担相应的延误责任。(2)乙方违约责任认定:a.未按合同约定完成项目工作的,应承担相应的延误责任;b.提供的设备、材料不符合合同约定的,应予以更换或赔偿损失;c.未按合同约定进行项目验收的,应承担相应的责任。(3)第三方违约责任认定:a.未按合同约定提供专业服务的,应承担相应的责任;b.提供的服务不符合合同约定的,应承担相应的责任;c.因违约行为导致项目损失的,应承担相应的赔偿责任。简要示例说明:1.甲方逾期支付款项,应支付逾期付款利息,如逾期10天,则支付10%的逾期付款利息。2.乙方提供的设备不符合合同约定,甲方有权要求乙方更换或赔偿损失。3.第三方未按合同约定提供专业服务,导致项目延误,第三方应承担相应的延误责任。全文完。2024年度新能源发电项目EPC总包合同2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1项目名称1.2发包方名称及联系方式1.3承包方名称及联系方式2.项目概况2.1项目地点2.2项目规模2.3项目内容2.4项目投资估算3.项目进度计划3.1项目总体进度安排3.2关键节点时间表3.3进度调整机制4.设计要求4.1设计标准4.2设计深度4.3设计文件提交时间5.工程施工5.1施工准备5.2施工组织5.3施工进度5.4施工质量保证5.5施工安全措施6.设备采购6.1设备清单6.2设备规格型号6.3设备供应商6.4设备交货时间6.5设备检验标准7.质量控制7.1质量保证体系7.2质量检验标准7.3质量责任与处理8.验收与移交8.1验收标准8.2验收程序8.3移交手续9.付款方式与条件9.1付款比例9.2付款时间9.3付款方式9.4付款条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1解除合同的情形12.2合同终止条件12.3合同解除程序13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同附件14.其他约定事项14.1合同附件清单14.2合同补充条款14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1项目名称:2024年度新能源发电项目1.2发包方名称及联系方式:发包方名称:新能源开发有限公司联系地址:市区路号联系人:联系电话:138xxxx56781.3承包方名称及联系方式:承包方名称:工程集团有限公司联系地址:市区路号联系人:联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目地点:省市县镇2.2项目规模:100兆瓦2.3项目内容:包括太阳能光伏发电站的建设、设备安装、调试及试运行等2.4项目投资估算:人民币5亿元3.项目进度计划3.1项目总体进度安排:2024年1月:项目启动,完成设计、采购等前期工作2024年2月6月:完成设备安装及基础工程2024年7月8月:设备调试及试运行2024年9月:项目验收及移交3.2关键节点时间表:设计文件提交:2024年1月15日设备交货:2024年3月15日设备安装完成:2024年5月15日设备调试完成:2024年8月15日3.3进度调整机制:如遇不可抗力或合同双方协商一致,可调整进度计划,但需提前15日通知对方4.设计要求4.1设计标准:符合国家相关设计规范及行业标准4.2设计深度:达到施工图设计深度4.3设计文件提交时间:2024年1月20日5.工程施工5.1施工准备:包括施工现场的平整、围挡、临时设施建设等5.2施工组织:成立项目组织机构,明确各岗位责任5.3施工进度:按照项目进度计划执行,确保按时完成施工任务5.4施工质量保证:严格执行国家及行业标准,确保工程质量5.5施工安全措施:制定安全管理制度,落实安全生产责任制6.设备采购6.1设备清单:详见附件一6.2设备规格型号:详见附件一6.3设备供应商:详见附件一6.4设备交货时间:2024年3月15日前6.5设备检验标准:符合国家及行业标准,详见附件一7.质量控制7.1质量保证体系:建立健全质量保证体系,确保工程质量7.2质量检验标准:严格按照国家及行业标准执行,详见附件一7.3质量责任与处理:对质量问题,承包方应负责整改,直至符合要求8.验收与移交8.1验收标准:a.符合国家及行业标准b.符合合同约定的技术要求和质量标准c.施工资料齐全,符合相关规定8.2验收程序:a.承包方完成施工后,向发包方提交验收申请b.发包方组织验收小组进行现场验收c.验收小组对工程质量、进度、安全等方面进行综合评价d.验收合格后,双方签署验收报告8.3移交手续:a.验收合格后,承包方应在5个工作日内完成工程移交b.移交内容包括工程资料、设备、施工工具等c.发包方应在收到移交材料后3个工作日内办理完毕接收手续9.付款方式与条件9.1付款比例:a.预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总额的10%b.进度款:按工程进度分期支付,每完成20%的工程量支付一次c.验收合格后支付剩余款项的60%d.项目最终验收合格后支付剩余款项的40%9.2付款时间:每个付款节点后的15个工作日内9.3付款方式:银行转账9.4付款条件:满足合同约定的付款条件,如工程进度、质量、安全等10.违约责任10.1违约情形:a.承包方未按时完成工程b.承包方施工质量不符合合同约定c.承包方违反合同约定,造成发包方损失10.2违约责任承担:a.承包方应承担违约责任,赔偿发包方损失b.违约金按合同总额的1%每日计算,累计不超过合同总额的10%10.3违约赔偿计算:a.按实际损失计算b.如无实际损失,按违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式:a.双方友好协商b.如协商不成,提交仲裁机构仲裁11.2争议解决机构:a.仲裁机构为仲裁委员会11.3争议解决程序:a.双方提交仲裁申请书b.仲裁机构受理并组织仲裁c.仲裁机构作出仲裁裁决,双方应遵守裁决结果12.合同解除与终止12.1解除合同的情形:a.发包方未按时支付工程款b.承包方严重违约c.发包方原因导致合同无法履行12.2合同终止条件:a.合同约定的工程完成b.双方协商一致解除合同12.3合同解除程序:a.提出解除合同的一方书面通知对方b.双方协商一致解除合同,签署合同解除协议c.解除合同后,双方按合同约定处理剩余事宜13.合同生效与变更13.1合同生效条件:a.双方签署合同b.发包方支付预付款13.2合同变更程序:a.双方协商一致b.以书面形式修改合同内容13.3合同附件:a.附件一:设备清单b.附件二:施工进度计划c.附件三:质量检验标准14.其他约定事项14.1合同附件清单:a.附件一b.附件二c.附件三14.2合同补充条款:a.如有补充条款,应在合同附件中列出14.3合同签署日期:a.合同签署日期为双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.2第三方介入的范围:包括但不限于项目管理、设计、施工、监理、咨询、检测、认证、融资等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件:a.经甲乙双方协商一致;b.符合国家相关法律法规和行业标准;c.对项目进度、质量、安全等方面有利。2.2第三方介入的程序:a.甲乙双方共同确定第三方介入的具体内容、服务范围和期限;b.甲乙双方共同签署第三方介入协议;c.第三方按照协议约定履行职责。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方的职责:a.按照协议约定,完成相关工作;b.保证工作质量,对工作成果承担责任;c.严格遵守国家法律法规和行业标准;d.对项目保密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.2第三方的权利:a.获取合理的报酬;b.要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息;c.在工作过程中,对甲乙双方的行为提出意见和建议。4.第三方介入的变更与解除4.1第三方介入的变更:a.第三方介入内容、服务范围和期限的变更,需经甲乙双方协商一致;b.第三方介入协议的变更,需以书面形式明确变更内容。4.2第三方介入的解除:a.第三方介入协议的解除,需经甲乙双方协商一致;b.第三方介入协议解除后,第三方应按照协议约定处理剩余事宜。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额:a.第三方在履行协议过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,按协议约定承担赔偿责任;b.第三方责任限额为协议约定金额,最高不超过合同总额的5%;c.如第三方责任限额不足以赔偿损失,甲乙双方可另行协商解决。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:a.第三方对甲方负责,甲方对第三方的工作成果进行监督和验收;b.第三方不得损害甲方的合法权益。6.2第三方与乙方的划分:a.第三方对乙方负责,乙方对第三方的工作成果进行监督和验收;b.第三方不得损害乙方的合法权益。6.3第三方与项目相关
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度生态公园草坪绿化与景观提升施工合同2篇
- 2024年建筑行业施工劳动力外包合同样本版B版
- 2024全新离婚彩礼退还与赡养费支付一体化合同3篇
- 2024商铺售后返租及租赁期满后增值服务提供合同3篇
- 2024外协加工合同(gps车载)范文
- 2024全新智能化工程分包劳务协议补充合同2篇
- 2024一般承揽合同完整模板
- 2024年度个人经营贷款合同大全3篇
- 2024年度办公家具采购及安装合同2篇
- 2024年房产过户援助:卖房人去世后的继承事务处理合同3篇
- GB/T 44659.3-2024新能源场站及接入系统短路电流计算第3部分:储能电站
- 第47届江苏省选拔赛化学实验室技术项目技术文件
- 上海市市辖区(2024年-2025年小学五年级语文)人教版小升初模拟(上学期)试卷及答案
- 安徽省2024届普通高中学业水平合格考试数学模拟试题
- 汽车文化课件 第一章 汽车的前世今生
- 2024赞助合同模板
- 自来水施工方案
- 商务礼仪课件教学课件
- 第六单元《多边形的面积》 单元测试(含答案)2024-2025学年人教版五年级数学上册
- 高中语文《荷花淀》随堂练习(含答案)
- 深信服aDesk桌面云实施方案
评论
0/150
提交评论