2024年度建筑施工合同标的工程质量与施工进度2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑施工合同标的工程质量与施工进度本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条质量标准2.1工程质量要求2.2质量验收标准2.3质量保证措施第三条施工进度3.1施工计划3.2各阶段施工节点3.3施工进度调整第四条合同价款4.1合同总价4.2工程款支付方式4.3工程变更价款第五条合同工期5.1合同工期5.2工期延误责任5.3提前完成奖励第六条施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工人员管理6.3施工材料管理第七条安全生产7.1安全生产目标7.2安全生产措施7.3安全事故处理第八条质量保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖第十一条合同的签订、生效与解除11.1合同签订11.2合同生效11.3合同解除第十二条合同的修改与补充12.1合同修改12.2合同补充第十三条合同的解除与终止13.1合同解除13.2合同终止第十四条合同的附则14.1合同的解释14.2合同的适用法律14.3合同的签订日期第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号的工程地点。1.3工程规模：详细描述工程的总建设面积、建筑高度、建筑层数等。1.4工程内容：列举包括但不限于土建、装修、安装、拆除等工作内容。第二条质量标准2.1工程质量要求：详细阐述工程应达到的质量标准，如国家相关标准、行业标准等。2.2质量验收标准：明确工程验收的标准和程序，包括材料验收、工序验收、分部分项验收等。2.3质量保证措施：列举施工方采取的质量保证措施，如质量管理体系、质量培训、质量监督等。第三条施工进度3.1施工计划：提供详细的施工进度计划，包括各阶段的工作内容、时间节点等。3.2各阶段施工节点：明确每个阶段的完成时间，如基础工程、主体结构、装饰装修等。3.3施工进度调整：如因特殊情况需要调整进度，应提前多久通知对方，并由双方协商解决。第四条合同价款4.1合同总价：明确工程的合同总价，以及币种和计价单位。4.2工程款支付方式：详细描述工程款的支付方式，如进度付款、验收付款等。4.3工程变更价款：如工程发生变更，应如何调整价款，包括变更部分的计价方式等。第五条合同工期5.1合同工期：明确工程的合同工期，以及工期计算的起始和结束时间。5.2工期延误责任：如因施工方原因导致工期延误，应承担的责任和赔偿方式。5.3提前完成奖励：如工程提前完成，是否给予奖励，以及奖励的标准和方式。第六条施工组织与管理6.1施工组织设计：提供详细的施工组织设计方案，包括施工平面图、施工流程等。6.2施工人员管理：明确施工人员的资质要求、管理方式等。6.3施工材料管理：明确材料的采购、验收、存储、使用等管理流程。第八条质量保修8.1保修范围：列举工程保修的范围，如地基基础、主体结构、屋面防水等。8.2保修期限：明确保修的期限，按照工程部位的不同，保修期限可能会有差异。8.3保修责任：施工方在保修期限内对工程质量问题负责修复或更换，具体流程和责任划分需详细描述。第九条违约责任9.1违约情形：列举施工方可能的违约情形，如工程质量不达标、工期延误等。9.2违约责任承担：明确违约责任的承担方式，如违约金计算、赔偿金额等。9.3违约金计算：如因施工方原因导致工期延误，应按照每天的工程进度款的一定比例计算违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式：明确双方在发生争议时选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。10.2争议解决机构：如选择仲裁，应明确仲裁机构名称；如选择诉讼，应明确管辖法院。10.3诉讼管辖：如发生诉讼，明确诉讼的管辖法院，一般为工程所在地的人民法院。第十一条合同的签订、生效与解除11.1合同签订：明确合同签订的日期、地点，以及双方签字盖章的效力。11.2合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效，具体日期以合同一页为准。11.3合同解除：如双方协商一致解除合同，应明确解除的条件和程序。第十二条合同的修改与补充12.1合同修改：合同在履行过程中如有修改，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。12.2合同补充：如合同中未涉及的事项，双方可以以补充协议的形式进行约定，补充协议与主合同具有同等效力。第十三条合同的解除与终止13.1合同解除：如发生合同解除情形，应按照合同约定和法律规定办理相关手续。13.2合同终止：合同终止后，双方的权利义务关系随之终止，但合同中约定的违约责任等仍有效。第十四条合同的附则14.1合同的解释：本合同的解释权归双方共同所有，如有争议，应友好协商解决。14.2合同的适用法律：本合同适用中华人民共和国法律，具体法律条文如有冲突，以法律规定为准。14.3合同的签订日期：本合同签订日期为双方签字盖章的日期，以此为准。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方的介入，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方等，特此对第三方介入后的相关条款进行修正和补充。第一条第三方概念界定1.1第三方：指非本合同主体甲乙双方的自然人、法人或其他组织，其在合同履行过程中提供服务、参与管理或对工程质量、进度等方面具有监督、检查职责。第二条第三方介入的范围和条件2.1第三方介入范围：明确第三方介入的工程部位、阶段和职责，如监理、质量检测、材料验收等。2.2第三方介入条件：规定第三方介入的条件和程序，如双方协商一致、合同约定或法律规定等。第三条第三方的主要职责3.1第三方职责：详细描述第三方在工程质量、进度、安全等方面的监督、检查和评估职责。3.2第三方权利：明确第三方在履行职责过程中享有的权利，如查阅相关资料、要求甲乙双方提供必要信息等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方应独立于甲方，保持客观、公正的立场，对甲方施工过程进行监督和评估。4.2第三方与乙方关系：第三方应协助乙方进行工程管理和质量控制，提供专业建议和技术支持。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同条款变更：如第三方介入导致合同条款需要变更，双方应协商一致，并以书面形式进行修改。5.2合同价款调整：如第三方介入导致合同价款需要调整，应按照合同约定的计价方式和程序进行。第六条第三方责任限额6.1第三方责任：明确第三方在履行职责过程中造成甲方、乙方损失的责任承担。6.2第三方责任限额：如第三方导致的损失超过一定限额，第三方应按照合同约定或法律规定承担相应责任。第七条第三方介入的终止7.1第三方终止条件：明确第三方介入终止的条件，如工程验收合格、合同解除等。7.2第三方终止程序：规定第三方介入终止的程序，包括双方签字确认、资料交接等。第八条第三方与甲乙方的沟通协作8.1沟通渠道：建立第三方与甲乙方的沟通渠道，确保信息传递的及时、准确。8.2协作机制：明确第三方与甲乙方的协作机制，包括定期会议、报告提交等。第九条第三方评价和监督9.1第三方评价：第三方应对甲乙方的施工过程、工程质量等进行评价，并提供改进建议。9.2第三方监督：第三方应定期对甲乙方的施工进度、质量等进行监督，确保工程按计划进行。第十条第三方介入的保密义务10.1保密内容：明确第三方需保密的信息范围，如工程设计、施工工艺等。10.2保密期限：规定第三方保密信息的保密期限，自合同签订之日起至合同终止之日止。第十一条违约责任11.1第三方违约：如第三方未按合同约定履行职责，应承担违约责任，具体违约责任按照合同约定或法律规定执行。第十二条争议解决12.1争议解决方式：如第三方介入导致争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可选择仲裁或诉讼等争议解决方式。12.2争议解决机构：如选择仲裁，应明确仲裁机构名称；如选择诉讼，应明确管辖法院。第十三条合同的签订、生效与解除13.1合同签订：第三方介入的合同签订日期为双方签字盖章的日期，以此为准。13.2合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效，第三方介入部分自第三方介入之日起生效。13.3合同解除：如双方协商一致解除合同，第三方介入部分亦相应解除。第十四条合同的修改与补充14.1合同修改：第三方介入的合同修改应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.2合同补充：如合同中未涉及第三方介入的事项，双方可以以补充协议的形式进行约定，补充协议与主合同具有同等效力。本部分修正条款与原合同具有同等效力，如本部分修正条款与原合同条款冲突，以本部分修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：施工组织设计方案附件3：施工进度计划附件4：工程质量标准和要求附件5：材料采购清单附件6：施工人员名单和管理制度附件7：安全生产管理制度附件8：质量保修条款附件9：合同价款明细表附件10：第三方介入协议附件11：违约金计算公式附件12：争议解决机构名录附件13：合同修改和补充协议附件14：合同解除协议附件1：工程设计图纸详细要求和说明：本附件应包括工程的完整设计图纸，包括但不限于建筑平面图、立面图、剖面图、细部图等。图纸应清晰、完整，足以指导施工。附件2：施工组织设计方案详细要求和说明：本附件应包括施工组织设计的全套文件，包括施工平面图、施工流程、施工方法、施工安全措施等。附件3：施工进度计划详细要求和说明：本附件应详细列出施工进度计划，包括各阶段的工作内容、时间节点、完成日期等。附件4：工程质量标准和要求详细要求和说明：本附件应详细阐述工程的质量标准和要求，包括国家相关标准、行业标准等，以及甲乙双方共同约定的特殊要求。附件5：材料采购清单详细要求和说明：本附件应列出所有材料的名称、规格、数量、来源等信息，以及材料的质量标准和要求。附件6：施工人员名单和管理制度详细要求和说明：本附件应包括施工人员的名单、资质证明、管理制度等，以确保施工人员符合工程要求。附件7：安全生产管理制度详细要求和说明：本附件应包括甲乙双方共同遵守的安全生产管理制度，包括安全生产目标、措施、责任等。附件8：质量保修条款详细要求和说明：本附件应详细阐述质量保修的条款，包括保修范围、保修期限、保修责任等。附件9：合同价款明细表详细要求和说明：本附件应详细列出合同价款的构成，包括工程款、材料款、人工款等。附件10：第三方介入协议详细要求和说明：本附件应详细描述第三方介入的条款，包括第三方的职责、权利、责任等。附件11：违约金计算公式详细要求和说明：本附件应提供违约金的计算公式，以及计算违约金的依据和标准。附件12：争议解决机构名录详细要求和说明：本附件应列出甲乙双方选择的争议解决机构，包括仲裁机构或法院的名称和地址。附件13：合同修改和补充协议详细要求和说明：本附件应包括合同修改和补充的协议，以及修改和补充的内容。附件14：合同解除协议详细要求和说明：本附件应包括合同解除的协议，以及解除合同的条件和程序。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按合同约定提供施工场地、材料、设备等。2.甲方未按合同约定支付进度款、尾款等。3.乙方未按合同约定完成施工任务、质量不达标、工期延误等。4.乙方未按合同约定支付人员工资、材料款等。5.第三方未按合同约定履行监督、检查、评估等职责。责任认定：1.甲方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.乙方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.第三方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：1.若甲方未按合同约定提供施工场地，导致乙方无法按计划开工，甲方应承担因此造成的工期延误违约金。2.若乙方未按合同约定完成施工任务，导致工程质量不达标，乙方应承担返工、修复等费用。3.若第三方未按合同约定履行监督职责，导致工程质量问题，第三方应承担相应的违约责任。全文完。2024年度建筑施工合同标的工程质量与施工进度1本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条质量标准2.1工程质量等级2.2质量验收标准2.3质量保证措施第三条施工进度3.1施工计划3.2施工阶段划分3.3关键节点工期3.4进度调整及变更第四条合同价款4.1合同总价4.2工程款支付方式4.3工程变更价款4.4价格调整机制第五条施工组织与管理5.1施工组织设计5.2施工人员配置5.3施工现场管理5.4安全生产管理第六条材料与设备6.1材料供应及质量要求6.2设备供应及要求6.3材料设备验收6.4材料设备保管与使用第七条技术交底与培训7.1技术交底会7.2施工图纸及技术文件7.3施工工艺及操作规程7.4人员培训及资格要求第八条竣工验收8.1竣工验收条件8.2验收程序8.3验收标准及要求8.4竣工资料提交第九条保修与维护9.1保修期限9.2保修范围及内容9.3保修责任及处理9.4维护与保养第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任认定10.3违约赔偿方式10.4合同解除及处理第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2协商与调解11.3仲裁与诉讼11.4法律适用第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件12.4合同解除后的处理第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件内容13.3附件的有效性13.4附件的修订第十四条其他约定14.1双方约定的其他事项14.2补充协议14.3附件补充说明14.4合同的保管与复制第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号的工程实施地点。1.3工程规模：工程的总体规模，包括建筑总面积、建筑高度、层数等。1.4工程内容：详细列出工程包含的所有内容，如土建、装修、安装等。第二条质量标准2.1工程质量等级：按照相关标准确定的工程质量等级。2.2质量验收标准：依据相关法律法规和行业标准制定的质量验收标准。2.3质量保证措施：施工方应采取的质量保证措施，包括人员、材料、工艺等。第三条施工进度3.1施工计划：施工方提交的详细施工计划，包括各阶段的开始和结束时间。3.2施工阶段划分：将整个施工过程划分为若干阶段，并明确各阶段的任务和时间。3.3关键节点工期：施工过程中的关键节点及其工期。3.4进度调整及变更：施工进度如需调整或变更，应遵循的程序和要求。第四条合同价款4.1合同总价：双方确认的工程总价款。4.2工程款支付方式：支付工程款的途径和方式，如银行转账、支票等。4.3工程变更价款：工程变更时，新增加或减少的费用。4.4价格调整机制：合同执行过程中，价格调整的依据和程序。第五条施工组织与管理5.1施工组织设计：施工方提交的施工组织设计文件。5.2施工人员配置：施工方应配备的各类专业技术人员和管理人员。5.3施工现场管理：施工现场的安全、环保、文明施工等管理要求。5.4安全生产管理：施工方的安全生产管理制度及措施。第六条材料与设备6.1材料供应及质量要求：材料供应的方式、质量标准及验收程序。6.2设备供应及要求：设备供应的方式、性能要求及验收程序。6.3材料设备验收：验收材料和设备的程序和方法。6.4材料设备保管与使用：材料和设备的保管、使用和维护要求。第八条竣工验收8.1竣工验收条件：工程达到合同约定的质量、功能、安全等标准，并符合相关法律法规要求。8.2验收程序：双方共同参与的验收程序，包括验收申请、验收通知、验收会议等。8.3验收标准及要求：依据合同约定和相关法律法规制定的验收标准和要求。8.4竣工资料提交：施工方应提交的竣工资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。第九条保修与维护9.1保修期限：双方约定的工程保修期限。9.2保修范围及内容：保修的范围和内容包括结构、设备、装修等。9.3保修责任及处理：施工方在保修期内承担的保修责任和处理程序。9.4维护与保养：工程交付后的日常维护保养责任和程序。第十条违约责任10.1违约情形：双方约定的违约情形，如不按期完成工程、质量不符合要求等。10.2违约责任认定：对违约情形的认定和判断。10.3违约赔偿方式：违约责任的赔偿方式，如支付违约金、赔偿损失等。10.4合同解除及处理：合同解除的条件和程序，以及解除后的处理方式。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方选择的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。11.2协商与调解：双方通过协商和调解解决争议的程序和规则。11.3仲裁与诉讼：仲裁或诉讼的程序、管辖法院或仲裁机构等。11.4法律适用：合同适用的法律法规。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：合同生效的条件，如双方签字盖章、政府批准等。12.2合同变更程序：合同变更的程序，包括变更申请、协商一致等。12.3合同终止条件：合同终止的条件，如工程交付、保修期满等。12.4合同解除后的处理：合同解除后的处理事项，如结算、清理现场等。第十三条合同的附件13.1附件清单：附件的清单，包括附件的名称、数量、规格等。13.2附件内容：附件的具体内容，如设计图纸、技术文件等。13.3附件的有效性：附件的有效性和适用范围。13.4附件的修订：附件的修订程序和规则。第十四条其他约定14.1双方约定的其他事项：除合同外，双方约定的其他事项。14.2补充协议：双方签订的补充协议。14.3附件补充说明：对附件的补充说明和解释。14.4合同的保管与复制：合同及其附件的保管和复制规定。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方：指非合同当事人，但参与或关联到合同执行过程的个体或实体。1.2第三方介入的情形：包括但不限于中介方、监理方、政府监管部门、专业检测机构等。1.3第三方介入的目的是为了确保合同的顺利执行，提高工程质量，保障双方权益。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的程序：第三方介入应经过甲乙双方的协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入的条件：第三方应具备相关资质，具备履行介入职责的能力。第三条第三方的主要职责和权利3.1第三方职责：第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，履行监督、检查、评估等职责。3.2第三方权利：第三方有权获取与工程相关的资料、信息，对施工过程进行监督。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方的关系：第三方作为独立的第三方介入，不代表甲乙方任何一方，保持中立。4.2第三方与工程的关系：第三方应确保工程的顺利进行，但不对工程结果承担责任。第五条第三方介入的费用和支付5.1第三方介入费用：双方协商确定的第三方介入费用。5.2费用支付方式：费用支付的方式和时间，如按阶段支付、工程完成后支付等。第六条第三方责任限额6.1第三方责任的限定：第三方对其介入行为承担有限责任。6.2限额的确定：第三方责任限额根据合同金额、工程复杂程度等因素确定。第七条第三方介入的变更和终止7.1变更程序：第三方介入如需变更，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。7.2终止条件：第三方介入终止的条件，如合同执行完毕、第三方职责履行完毕等。第八条第三方违约责任8.1违约情形：第三方未按合同约定履行职责或违反法律法规。8.2违约责任认定：对第三方违约情形的认定和判断。8.3违约赔偿方式：第三方责任的赔偿方式，如支付违约金、赔偿损失等。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方选择的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。9.2协商与调解：双方通过协商和调解解决争议的程序和规则。9.3仲裁与诉讼：仲裁或诉讼的程序、管辖法院或仲裁机构等。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件：合同生效的条件，如双方签字盖章、政府批准等。10.2合同变更程序：合同变更的程序，包括变更申请、协商一致等。10.3合同终止条件：合同终止的条件，如工程交付、保修期满等。第十一条附件的补充说明11.1附件内容：对附件的补充说明和解释。11.2附件的修订：附件的修订程序和规则。第十二条双方的其他约定12.1双方约定的其他事项：除合同外，双方约定的其他事项。12.2补充协议：双方签订的补充协议。第十三条合同的保管与复制13.1合同及其附件的保管和复制规定。第十四条合同的份数和签署14.1合同份数：合同及其附件的份数，包括正本和副本。14.2签署方式：合同的签署方式，如双方签字盖章等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工组织设计附件三：施工进度计划附件四：工程质量标准附件五：材料和设备供应合同附件六：施工人员配置清单附件七：施工现场管理规程附件八：安全生产管理制度附件九：保修条款附件十：争议解决方式说明附件十一：第三方介入