2024版水利工程防水施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版水利工程防水施工合同本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1水利工程1.2防水施工1.3合同当事人1.4工程质量1.5工程进度1.6工程价款第二条合同当事人2.1甲方（发包方）2.2乙方（承包方）第三条工程概况3.1工程地点3.2工程规模3.3工程内容第四条防水施工要求4.1施工标准4.2施工材料4.3施工方法4.4施工安全第五条工程质量与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量保修第六条工程进度与工期6.1施工期限6.2工期延误6.3提前完成第七条工程价款与支付7.1合同价款7.2支付方式7.3进度付款7.4竣工结算第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的生效、履行与终止11.1合同生效11.2合同履行11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案手续第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1水利工程：指本合同约定的工程建设项目，包括水库、河道、水闸、泵站、灌区等水利设施的建设、改建和维修工程。1.2防水施工：指按照本合同约定的施工标准和施工方法，对水利工程进行防水处理，以达到防水、防渗、防潮等目的的施工活动。1.3合同当事人：指本合同双方签订合同的法人或其他组织，甲方为发包方，乙方为承包方。1.4工程质量：指水利工程在设计、施工、材料、设备等方面的质量，满足国家法律法规、技术规范和合同约定的程度。1.5工程进度：指水利工程按照合同约定的工期要求，完成各项施工活动的进程。1.6工程价款：指甲方按照本合同约定，向乙方支付的工程款项，包括工程总价款和各种费用。第二条合同当事人2.1甲方（发包方）：指具有水利工程发包资格的法人或其他组织，负责组织、协调、监督工程的实施，并按照合同约定向乙方支付工程价款。2.2乙方（承包方）：指具有水利工程专业承包资质的法人或其他组织，负责按照合同约定完成工程的施工，并承担相应的质量、安全、进度等责任。第三条工程概况3.1工程地点：指本合同约定的水利工程建设的具体地点，包括工程所在地的行政区划、地理位置、坐标等。3.2工程规模：指本合同约定的水利工程建设的规模，包括工程的建设内容、工程量、工程投资等。3.3工程内容：指本合同约定的水利工程建设的具体内容，包括工程的设计、施工、材料、设备等。第四条防水施工要求4.1施工标准：乙方应按照国家和行业标准、规范和设计文件的要求进行防水施工，确保工程质量符合标准要求。4.2施工材料：乙方应使用符合国家质量标准、行业标准和设计文件要求的防水材料，并提供相应的材料合格证明文件。4.3施工方法：乙方应采用科学、合理的施工方法进行防水施工，确保工程质量符合设计文件要求。4.4施工安全：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和行业安全规范要求，进行施工安全管理，确保施工现场的安全。第五条工程质量与验收5.1质量标准：本合同约定的水利工程质量标准应符合国家和行业标准、规范的要求，具体质量标准由双方在合同专用条款中约定。5.2验收程序：工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收应在工程主体结构完成后进行，最终验收应在工程全部完成后进行。验收不合格的工程，乙方应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。5.3质量保修：乙方应按照国家和行业有关规定，对防水工程进行质量保修，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。第六条工程进度与工期6.1施工期限：本合同约定的水利工程施工期限应符合国家和行业标准、规范的要求，具体施工期限由双方在合同专用条款中约定。6.2工期延误：因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。6.3提前完成：因乙方原因导致工程提前完成的，甲方不额外支付费用，但乙方应保证工程质量符合合同约定。第八条合同的变更与解除8.1变更条件：在合同履行过程中，因不可抗力、政策调整、设计变更等原因，需要对合同内容进行变更的，经双方协商一致，可以变更合同。8.2解除条件：在合同履行过程中，因不可抗力、政策调整等原因，导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。8.3变更与解除的程序：合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。合同变更协议应明确变更的内容、范围、价款等。合同解除协议应明确解除的原因、解除时间、解除后的处理事项等。第九条违约责任9.1甲方违约：甲方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。甲方未按时支付工程价款的，应支付乙方违约金，违约金按照合同价款的千分之五计算。9.2乙方违约：乙方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。乙方未按期完成工程的，应支付甲方违约金，违约金按照合同价款的千分之五计算。9.3违约赔偿：因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。赔偿金额按照实际损失金额计算，包括直接损失和间接损失。第十条争议解决10.1.1提交仲裁委员会仲裁；10.1.2向人民法院提起诉讼。10.2仲裁：双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁的，仲裁委员会应按照双方约定的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼：双方同意将争议提交人民法院诉讼的，应按照民事诉讼法的规定进行诉讼。第十一条合同的生效、履行与终止11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。11.2合同履行：双方应按照合同约定履行各自的义务。甲方应按时支付工程价款，乙方应按期完成工程。11.3合同终止：合同履行完毕或者合同解除后，合同即终止。合同终止后，乙方应将工程交付甲方，并办理相关手续。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限：双方约定的保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止后五年止。12.3泄密责任：一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。赔偿金额按照实际损失金额计算。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应立即协商采取措施减轻损失，并按照本合同约定的争议解决方式处理。13.2法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行、变更和解除以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。13.3合同附件：本合同附件包括合同专用条款、设计文件、施工图纸、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署与备案14.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点：本合同在甲方办公地点签署。14.3备案手续：本合同签署后，双方应按照法律法规的规定，将合同文本报送相关部门备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指除甲方和乙方之外，参与本合同履行过程的法人、其他组织或个人。第三方可以包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、验收方等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入：当本合同履行过程中，需要第三方介入以保证合同的顺利履行时，甲方和乙方应共同协商确定第三方的介入。2.2第三方选择：甲方和乙方应共同选定具备相关资质和经验的第三方，确保其能够独立、公正地履行相关职责。2.3第三方委托：甲方和乙方应与第三方签订委托协议，明确第三方的职责、权利和义务，以及相关的费用等。第三条第三方的主要职责3.1中介方：负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的争议和问题。3.2监理方：负责对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。3.3审计方：负责对工程价款、工程质量等进行审计，确保合同价款的合理支付。3.4验收方：负责对工程完成后进行验收，确保工程符合合同约定的质量标准。第四条第三方权利与义务4.1第三方应独立、公正地履行其职责，不受甲方和乙方的不当影响。4.2第三方应按照合同约定和国家相关法律法规的规定，行使权利和履行义务。4.3第三方应保密合同履行过程中的商业秘密和技术秘密，不得泄露给无关第三方。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其履行职务过程中的行为负责，因第三方的原因导致合同履行出现问题，甲方和乙方有权要求第三方承担相应的责任。5.2第三方责任限额应根据合同约定和第三方资质等级确定，具体责任限额由双方在合同中约定。5.3第三方对其承担的责任，不应影响甲方和乙方之间的合同关系。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方和乙方是独立的法律主体，第三方对甲乙方的任何承诺和保证，不应视为甲方和乙方之间的承诺和保证。6.2甲方和乙方应与第三方保持正常的沟通和协作，确保合同顺利履行。6.3第三方应按照合同约定和国家相关法律法规的规定，履行其职责，确保合同的顺利履行。第七条第三方介入后的合同变更7.1当第三方介入后，如需对合同进行变更，甲方和乙方应协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同变更协议应明确变更的内容、范围、价款等，并报送相关部门备案。第八条第三方介入后的争议解决8.1.1提交仲裁委员会仲裁；8.1.2向人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼过程中，甲方和乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的规定，履行其义务。第九条第三方介入后的合同终止9.1合同终止后，第三方应将相关资料和文件交付甲方和乙方，并办理相关手续。9.2合同终止后，第三方对甲方和乙方的任何承诺和保证，均视为无效。第十条第三方介入后的保密义务10.1第三方应继续履行保密义务，保护合同履行过程中的商业秘密和技术秘密。10.2第三方违反保密义务，导致甲方和乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第十一条第三方介入后的法律适用和管辖11.1本合同的订立、效力、解释、履行、变更和解除以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。11.2合同履行过程中，如发生争议，应按照本合同约定的争议解决方式进行解决。第十二条第三方介入后的合同附件12.1合同附件包括委托协议、第三方资质证明、第三方职责说明等，附件与合同具有同等法律效力。第十三条第三方介入后的合同签署与备案13.1合同签署后，双方应按照法律法规的规定，将合同文本报送相关部门备案。13.2合同备案后，第三方应按照合同约定和国家相关法律法规的规定，履行其职责。第十四条第三方介入后的其他条款14.1本合同的签署、履行、变更、解除和终止，以及争议的解决，均不影响甲方和乙方之间的合同关系。14第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同专用条款详细说明合同中除条款外的其他专用条款，包括但不限于工程量清单、材料品牌及规格、施工工艺流程、安全防护措施等。附件2：设计文件提供水利工程的设计图纸、技术说明书、设计变更通知等，以指导施工过程。附件3：施工图纸包含水利工程施工的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，用于指导施工。附件4：工程量清单详细列出水利工程所有的工程量，包括土方开挖、混凝土浇筑、防水施工等，以便于计量和支付。附件5：材料合格证明文件提供乙方所使用的防水材料、建筑材料的合格证明文件，以证明材料的质量符合标准。附件6：第三方资质证明提供第三方的资质证明文件，以证明其具有从事监理、审计、验收等工作的能力和资格。附件7：委托协议明确甲乙双方与第三方之间的委托关系，包括第三方的职责、权利和义务，以及相关的费用等。附件8：第三方职责说明详细说明第三方的职责，如监理方的监督范围、审计方的审计内容、验收方的验收标准等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付工程价款，包括但不限于逾期支付、少付、拒付等。2.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于逾期完工、工程质量不符合约定、擅自变更设计等。3.第三方未按照合同约定履行其职责，包括但不限于监理不力、审计不实、验收不公等。违约责任认定标准：1.甲方违约：甲方应按照合同约定支付违约金，违约金按照合同价款的千分之五计算。如甲方违约导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约：乙方应按照合同约定承担违约责任。如乙方违约导致工程质量不符合约定的，乙方应负责修复或重新施工，并承担由此增加的费用。3.第三方违约：第三方应按照合同约定承担违约责任。如第三方违约导致合同无法履行的，甲方和乙方有权解除合同，并要求第三方赔偿因此造成的损失。示例说明：假设甲方逾期支付工程价款，乙方可以在合同约定的支付日期后三十天内，书面通知甲方要求支付违约金。如果甲方在收到通知后仍不支付，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付合同价款的千分之五作为违约金，同时乙方有权要求甲方赔偿因逾期支付导致的其他损失。全文完。2024版水利工程防水施工合同1本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1合同主体1.2防水施工1.3工程质量1.4材料设备1.5施工进度1.6工程款项1.7违约责任1.8争议解决第二条合同的组成2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标书及其附件2.4专用条款2.5通用条款2.6技术规范2.7设计文件2.8其他文件第三条合同的履行3.1施工准备3.1.1承包人的义务3.1.2发包人的义务3.2施工过程3.2.1施工组织3.2.2施工方法3.2.3工程质量控制3.2.4安全生产管理3.3工程验收3.3.1验收标准3.3.2验收程序3.3.3验收资料3.3.4验收结果处理第四条工程款项的支付4.1预付款4.2工程进度款4.3竣工结算款4.4质量保证金4.5付款程序4.6付款方式第五条材料设备供应5.1材料设备清单5.2质量要求5.3供应时间5.4验收与保管第六条施工进度与工期6.1施工计划6.2工期延误6.3工期提前第七条工程质量控制7.1质量标准7.2质量检查7.3质量处理第八条安全生产管理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决第十一条合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除第十二条合同的转让与继承12.1合同转让12.2合同继承第十三条合同的终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的义务第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律法规变化14.4不可抗力14.5合同的保管14.6合同的修订第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同主体1.1.1承包人：指中标通知书确定的，具有防水施工资质，并与发包人签订本合同的法人或其他组织。1.1.2发包人：指招标文件确定的，与承包人签订本合同的法人或其他组织。1.1.3工程师：指发包人指定的，负责监督、管理工程实施的负责人。1.2防水施工1.2.1防水施工：指采用特定的施工方法和技术，对建筑物或构筑物进行防水处理，以达到防止水分渗透的目的。1.2.2施工内容包括但不限于：屋面防水、地下室防水、卫生间防水、泳池防水等。1.3工程质量1.3.1工程质量：指工程满足设计文件、技术规范和验收标准的程度。1.3.2工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。1.4材料设备1.4.1材料设备：指用于防水施工的各类材料和设备。1.4.2承包人应按照合同约定，选用符合设计文件和技术规范要求的材料设备。1.5施工进度1.5.1施工进度：指工程按照合同约定的时间节点完成的程度。1.5.2承包人应按照施工计划完成施工任务，确保工程按时交付。1.6工程款项1.6.1工程款项：指发包人按照合同约定支付给承包人的各项费用。1.6.2工程款项的支付方式、支付时间及支付比例，按照合同约定的付款条款执行。第二条合同的组成2.1合同协议书2.1.1合同协议书：指双方签字盖章的，约定合同主要条款的书面文件。2.2中标通知书2.2.1中标通知书：指招标人向中标人发出的，通知其中标结果的书面文件。2.3投标书及其附件2.3.1投标书及其附件：指承包人提交的，参加招标的书面文件及其附随的文件。2.4专用条款2.4.1专用条款：指合同协议书、中标通知书、投标书及其附件中未涉及，但为特定合同项目所需约定的条款。2.5通用条款2.5.1通用条款：指适用于各类合同的，标准化的合同条款。2.6技术规范2.6.1技术规范：指对工程的设计、施工、验收等环节的技术要求。2.7设计文件2.7.1设计文件：指工程设计的图纸、说明书、计算书等书面文件。2.8其他文件2.8.1其他文件：指合同履行过程中，双方约定的其他书面文件。第三条合同的履行3.1施工准备3.1.1承包人的义务3.1.1.1按照合同约定，向发包人提交相关资质证书和人员名单。3.1.1.2按照设计文件和施工图纸，编制施工组织设计和施工方案。3.1.1.3负责采购施工材料、设备，并保证其质量。3.1.2发包人的义务3.1.2.1向承包人提供施工场地，并保证施工场地的畅通。3.1.2.2负责办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可、安全许可等。3.1.2.3提供施工期间所需的水、电、通信等基础设施。3.2施工过程3.2.1施工组织3.2.1.1承包人应按照施工组织设计，合理配置人力、物力资源，确保工程顺利实施。3.2.1.2承包人应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场的安全、卫生和秩序。3.2.2施工方法3.2.2.1承包人应按照设计文件和施工图纸，采用正确的施工方法进行施工。3.2.2.2承包人应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工。3.2.3工程质量控制3.2.3.1承包人应建立健全工程质量控制体系，确保工程质量符合设计文件和验收标准。3.2.3.2承包人应定期对施工过程进行自检、互检和专检，确保工程质量。3.2.4安全生产管理3.2第八条违约责任8.1承包人违约8.1.1承包人未能按照合同约定完成施工任务的，应当按照合同约定承担违约责任。8.1.2承包人使用不符合设计文件和施工图纸要求的材料设备，导致工程质量不符合验收标准的，应当按照合同约定承担违约责任。8.1.3承包人违反合同约定的其他义务的，应当按照合同约定承担违约责任。8.2发包人违约8.2.1发包人未能按照合同约定支付工程款项的，应当按照合同约定承担违约责任。8.2.2发包人未能按照合同约定提供施工场地的，应当按照合同约定承担违约责任。8.2.3发包人违反合同约定的其他义务的，应当按照合同约定承担违约责任。8.3违约赔偿8.3.1因违约行为导致的损失，违约方应当按照合同约定承担赔偿责任。8.3.2违约方应当赔偿对方因此造成的直接经济损失，并支付相应的违约金。第九条争议解决9.1协商解决9.1.1双方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商的方式解决。9.1.2双方应在争议发生之日起10日内协商解决，协商不成的，方可采取其他争议解决方式。9.2调解解决9.2.1双方可以约定由合同签订地的人民调解委员会进行调解。9.2.2调解不成的，双方可自调解失败之日起10日内向人民法院起诉。9.3仲裁解决9.3.1双方可以约定仲裁委员会进行仲裁。9.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.4诉讼解决9.4.1双方未能协商、调解、仲裁解决的争议，可以向人民法院提起诉讼。9.4.2诉讼应在合同履行地的人民法院进行。第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.1.1合同变更应书面签订，并经双方同意。10.1.2合同变更内容应符合国家及行业相关法律法规和政策。10.2合同解除10.2.1合同解除应书面签订，并经双方同意。10.2.2合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括工程验收、款项结算等。第十一条合同的转让与继承11.1合同转让11.1.1合同不得转让给第三方，除非经双方书面同意。11.2合同继承11.2.1合同履行过程中，如一方发生继承、合并等法律事实，合同对新的主体继续有效。第十二条合同的终止12.1合同终止条件12.1.1工程全部完成，并经验收合格。12.1.2合同约定的其他终止条件。12.2合同终止程序12.2.1双方协商确定合同终止的具体事宜。12.2.2双方签署合同终止协议，并办理相关手续。12.3合同终止后的义务12.3.1合同终止后，承包人应按照合同约定撤出施工场地。12.3.2双方应按照合同约定办理工程结算和款项支付。第十三条其他约定13.1保密条款13.1.1双方应对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。13.1.2保密义务在合同终止后继续有效。13.2知识产权保护13.2.1双方应尊重并保护对方在合同履行过程中产生的知识产权。13.3法律法规变化13.3.1如国家法律法规发生变化，影响合同履行的，双方应按照变化后的法律法规执行。13.4不可抗力13.4.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.4.2因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，双方均不承担违约责任。13.5合同的保管13.5.1双方应妥善保管合同及相关文件，未经对方同意，不得泄露给第三方。13.6合同的修订13.6.1合同的修订应书面进行，并经双方同意。13.6第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念，是为了在某些情况下，当甲乙方无法协商解决争议时，通过引入具有权威性和中立性的第三方，以达到公正、公平地解决争议的目的。第三方介入不仅限于中介方，还可以是具有专业性的评估机构、调解机构或者仲裁机构等。当本合同中出现第三方介入的情况时，需增加的额外条款及说明如下：第一条第三方介入的条件1.1当甲乙方在合同履行过程中发生无法协商解决的争议时，可以协商决定引入第三方进行调解或仲裁。1.2第三方介入的条件包括但不限于：合同履行中的技术问题、质量问题、进度问题、费用问题等。1.3甲乙方应共同选择合适的第三方机构，并签订第三方介入协议。第二条第三方介入的程序2.1甲乙方应将争议事项提交给第三方机构，并提供相关证据和资料。2.2第三方机构应在收到争议事项后10日内开始介入，并在30日内作出裁决或调解结果。2.3第三方机构的裁决或调解结果对甲乙方具有约束力，甲乙方应按照结果执行。第三条第三方机构的权利与义务3.1第三方机构应保持中立公正的态度，客观公正地处理争议。3.2第三方机构有权查阅合同文件、相关证据，并听取甲乙方的陈述。3.3第三方机构应保密合同双方提供的商业秘密和机密信息。3.4第三方机构应在其权限范围内作出裁决或调解结果，并对其负责。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由甲乙方共同承担。4.2第三方机构的具体收费标准应在第三方介入协议中约定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方机构与甲乙方是独立的主体，第三方机构的介入不影响甲乙方之间的合同关系。5.2第三方机构作出的裁决或调解结果，甲乙方应予以认可并执行。第六条第三方责任的限额6.1第三方机构在介入过程中，因故意或过失造成甲乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。6.2第三方机构的赔偿责任应以其收费为限。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止的条件包括但不限于：争议得到解决、甲乙方达成一致、第三方机构作出裁决或调解结果等。7.2第三方介入终止后，第三方机构应退还甲乙方已支付的费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书详细要求：双方签字盖章的，约定合同主要条款的书面文件。说明：作为合同的基础文件，明确了双方的主要权利和义务。2.附件二：中标通知书详细要求：招标人向中标人发出的，通知其中标结果的书面文件。说明：证明了承包人获得合同的权利，是合同的重要组成部分。3.附件三：投标书及其附件详细要求：承包人提交的，参加招标的书面文件及其附随的文件。说明：包含了承包人的投标方案和承诺，是合同执行的基础。4.附件四：专用条款详细要求：合同协议书、中标通知书、投标书及其附件中未涉及，但为特定合同项目所需约定的条款。说明：针对特定项目的特殊要求，进行详细的规定。5.附件五：通用条款详细要求：适用于各类合同的，标准化的合同条款。说明：提供了合同的一般性规定，保障合同的标准化执行。6.附件六：技术规范详细要求：对工程的设计、施工、验收等环节的技术要求。说明：确保工程质量的关键，明确了工程的标准和规范。7.附件七：设计文件详细要求：工程设计的图纸、说明书、计算书等书面文件。说明：指导施工的重要文件，包含了工程的所有设计细节。8.附件八：其他文件详细要求：合同履行过程中，双方约定的其他书面文件。说明：涵盖了合同执行过程中的各种补充性文件，确保合同的全面履行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为示例：承包人未能按照合同约定完成施工任务，导致工程延期。示例：发包人未能按照合同约定支付工程款项，影响工程进度。2.责任认定标准示例：承包人违约行为导致的损失，承包人应按照合同约定承担赔偿责任。示例：发包人违约行为导致的损失，发包人应按照合同约定承担赔偿责任。3.违约责任的具体规定示例：违约方应当赔偿对方因此造成的直接经济损失，并支付相应的违约金。示例：违约方在合同履行过程中，应当承担因违约行为导致的额外费用。4.违约行为的解决方式示例：双方应通过友好协商的方式解决争议，协商不成的，方可采取其他争议解决方式。示例：双方可以约定调解或仲裁解决争议，调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。全文完。2024版水利工程防水施工合同2本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1水利工程1.2防水施工1.3合同双方1.4工程质量1.5工程进度1.6工程材料1.7工程费用1.8违约责任1.9争议解决1.10合同解除第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同双方的权利与义务3.1甲方权利与义务3.2乙方权利与义务第四条工程质量标准4.1质量要求4.2检验标准4.3质量保证第五条工程进度计划5.1施工周期5.2施工计划5.3进度调整第六条工程材料6.1材料供应6.2材料质量6.3材料验收第七条工程费用与支付7.1工程总价7.2费用支付7.3付款条件第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2赔偿责任8.3损失计算第九条争议解决方式9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更与解除的程序第十一条合同的生效、失效与保管11.1合同生效11.2合同失效11.3合同保管第十二条合同的附加条款12.1附加条款内容12.2附加条款的效力第十三条合同的继承与转让13.1继承条件13.2转让条件13.3继承与转让的程序第十四条合同的全体条款14.1合同14.2附件14.3补充协议第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1水利工程：指由水源、水库、水电站、水闸、渠道、泵站、排水沟（管）等工程组成，用于开发、利用和保护水资源的系统工程。1.2防水施工：指采用特定的施工工艺和材料，对建筑物或者构筑物进行防水处理，以达到防止水分渗透的目的。1.3合同双方：指本合同的甲方（需求方）和乙方（施工方）。1.4工程质量：指工程满足规定要求和标准的程度。1.5工程进度：指工程按照预定的时间节点和进度计划进行施工的速度和效率。1.6工程材料：指用于工程建设的各种建筑材料、构配件和设备。1.7工程费用：指完成工程所需的所有费用，包括直接费用和间接费用。1.8违约责任：指当一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的法律责任。1.9争议解决：指当合同执行过程中发生争议时，双方通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径解决争议的方式。1.10合同解除：指合同双方在合同执行过程中，经协商一致或者依法规定，终止合同关系的行为。第二条工程概况2.1工程名称：水利工程防水施工项目。2.2工程地点：。2.3工程规模：。2.4工程内容：包括但不限于防水材料的采购、施工、验收等。第三条合同双方的权利与义务3.1甲方权利与义务3.1.1甲方应按照合同约定提供施工场地，并保证施工场地的安全、卫生和畅通。3.1.2甲方应提供施工所需的水、电等基础设施。3.1.3甲方应对乙方施工过程中的行为进行监督，并有权要求乙方按照合同约定进行施工。3.1.4甲方应按照合同约定支付工程款项。3.2乙方权利与义务3.2.1乙方应按照合同约定的工程质量、工程进度和工程费用完成施工。3.2.2乙方应按照合同约定采购、使用合格的原材料和构配件。3.2.3乙方应按照合同约定对施工过程中的安全、环保等方面负责。3.2.4乙方应按照合同约定提交工程进度报告、工程质量报告等相关资料。第四条工程质量标准4.1质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2检验标准：工程检验应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行。4.3质量保证：乙方应建立健全质量保证体系，加强对施工过程中的质量控制，确保工程质量符合合同约定。第五条工程进度计划5.1施工周期：工程总施工周期为个月，自合同签订之日起计算。5.2施工计划：乙方应根据工程特点和施工条件，编制详细的施工计划，并提交给甲方审批。5.3进度调整：如因特殊情况需要调整施工进度的，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可调整。第六条工程材料6.1材料供应：乙方负责采购施工所需的原材料和构配件，并保证材料质量符合合同约定。6.2材料质量：乙方应按照合同约定对材料进行检验，确保材料质量合格。6.3材料验收：甲方应对乙方采购的材料进行验收，对验收不合格的材料，乙方应负责更换或修复。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.1.1甲方违反合同约定，导致工程进度延误、工程质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。8.1.2乙方违反合同约定，导致工程进度延误、工程质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。8.2赔偿责任8.2.1因甲方原因造成乙方损失的，甲方应按照实际损失金额向乙方进行赔偿。8.2.2因乙方原因造成甲方损失的，乙方应按照实际损失金额向甲方进行赔偿。8.3损失计算8.3.1损失计算应根据实际情况，包括直接损失和间接损失，如人工费、材料费、设备费等。第九条争议解决方式9.1协商解决：合同双方在发生争议时，应通过友好协商的方式解决。9.2调解解决：如协商不成，双方可申请第三方调解机构进行调解。9.3仲裁解决：如调解不成，双方可按照合同约定提交仲裁委员会进行仲裁。9.4法律途径：如仲裁不成，双方可依法向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1变更条件10.1.1合同变更应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。10.1.2合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2解除条件10.2.1合同解除应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。10.2.2合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3变更与解除的程序10.3.1合同变更或解除协议应报送原合同审批部门审批。10.3.2合同变更或解除协议经审批后生效。第十一条合同的生效、失效与保管11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2本合同自审批部门审批同意之日起生效。11.2合同失效11.2.1合同期满未续签的，合同自然失效。11.2.2合同一方违约，对方有权解除合同，合同随之失效。11.3合同保管11.3.1双方应各自妥善保管合同副本。11.3.2合同正本由甲方保管，副本由乙方保管。第十二条合同的附加条款12.1附加条款内容12.1.1附加条款应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。12.1.2附加条款需经双方协商一致，并签订书面附加协议。12.2附加条款的效力12.2.1附加条款与本合同具有同等法律效力。12.2.2附加条款与本合同冲突的，以附加条款为准。第十三条合同的继承与转让13.1继承条件13.1.1合同继承应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。13.1.2合同继承需经双方协商一致，并签订书面继承协议。13.2转让条件13.2.1合同转让应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。13.2.2合同转让需经双方协商一致，并签订书面转让协议。13.3继承与转让的程序13.3.1合同继承或转让协议应报送原合同审批部门审批。13.3.2合同继承或转让协议经审批后生效。第十四条合同的全体条款14.1合同14.1.1本合同包括第一条至第十一条的内容。14.1.2本合同附加条款、继承协议、转让协议等作为合同附件。14.2附件14.2.1附件包括合同的全部补充协议、换文、附件等。14.2.2附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方：指除甲方和乙方以外的其他主体，包括但不局限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于工程质量监督、进度监督、资金审计、材料检测等环节。第二条第三方的作用和责任2.1第三方的作用：第三方作为独立的第三方机构，其主要职责是对工程的质量和进度进行监督，确保工程按照合同约定顺利进行。2.2第三方的责任：第三方应客观、公正地履行监督职责，对工程的质量和进度进行评估，提出合理化建议，并对甲乙双方的合法权益进行保护。第三条第三方介入的程序3.1甲方应在合同中明确第三方介入的程序和要求，包括但不限于选定第三方的时间、方式、职责等。3.2乙方应按照甲方的要求，配合第三方的介入工作，提供必要的工程资料和信息，并按照第三方的建议进行整改。第四条第三方费用和支付4.1第三方费用：第三方介入所需的费用由甲方承担。4.2支付方式：甲方应按照合同约定，向第三方支付费用。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方：第三方应独立于甲方，对甲方提供的工程资料和信息进行客观、公正的评估。5.2第三方与乙方：第三方应独立于乙方，对乙方施工过程中的工程质量和进度进行监督。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额：第三方应对其介入范围内的工程质量和进度承担相应的责任。6.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据合同约定和第三方的资质等级进行确定。第七条第三方违约责任7.1第三方违约行为：第三方未按照