2024年度建设工程施工合同协议书模板2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程施工合同协议书模板本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.1.1甲方名称1.1.2乙方名称1.2工程概况1.2.1工程名称1.2.2工程地点1.2.3工程规模1.2.4工程预算1.3词语定义1.3.1合同术语1.3.2其他相关术语2.合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程变更3.合同价格与支付3.1合同价格3.1.1合同总价3.1.2价格调整条件3.2支付方式3.2.1预付款3.2.2进度付款3.2.3竣工付款3.2.4质量保证金4.工期与进度4.1合同工期4.2进度计划4.3工期延误5.工程质量与标准5.1工程质量5.2质量标准5.3质量控制6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收7.施工安全与环保7.1施工安全7.2环保要求7.3安全事故处理8.合同的履行与监督8.1合同履行8.2工程监督8.3违约责任9.合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用11.合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件11.2合同修改11.3合同终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密13.合同的转让13.1转让条件13.2转让程序14.其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同的语言版本14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.1甲方名称：（此处填写甲方全称，即合同的委托方或发包方）1.1.2乙方名称：（此处填写乙方全称，即合同的承包方或施工方）1.2工程概况1.2.1工程名称：（此处填写工程项目的名称）1.2.2工程地点：（此处填写工程项目的具体地点）1.2.3工程规模：（此处填写工程项目的规模，如建筑面积、工程量等）1.2.4工程预算：（此处填写工程项目的预算金额）1.3词语定义1.3.1合同术语：（此处定义合同中使用的专业术语，如“竣工”、“验收”等）1.3.2其他相关术语：（此处定义其他在合同中使用的专业术语）第二条合同范围与工程内容2.1工程范围：（此处详细描述工程项目的范围，包括施工内容、工程量等）2.2工程内容：（此处详细描述工程项目的内容，包括设计、施工、设备安装等）2.3工程变更：（此处描述工程变更的程序和条件，以及变更引起的合同价格调整等）第三条合同价格与支付3.1合同价格3.1.1合同总价：（此处填写合同总价，以及合同总价的计算方式）3.1.2价格调整条件：（此处描述价格调整的条件，如材料价格变动、政策调整等）3.2支付方式3.2.1预付款：（此处描述预付款的支付比例、支付时间等）3.2.2进度付款：（此处描述进度付款的支付比例、支付时间等）3.2.3竣工付款：（此处描述竣工付款的支付比例、支付时间等）3.2.4质量保证金：（此处描述质量保证金的支付比例、支付时间、退还条件等）第四条工期与进度4.1合同工期：（此处填写合同规定的工期，如开工日期、竣工日期等）4.2进度计划：（此处描述工程项目的进度计划，包括各阶段的完成时间等）4.3工期延误：（此处描述工期延误的处理方式，如违约金、赔偿等）第五条工程质量与标准5.1工程质量：（此处描述工程质量的要求，如合格标准、验收标准等）5.2质量标准：（此处描述工程质量的标准，如材料合格标准、施工工艺标准等）5.3质量控制：（此处描述质量控制的程序和方法，包括甲方和乙方的责任等）第六条材料与设备6.1材料供应：（此处描述甲方提供材料的责任，包括材料质量、供应时间等）6.2设备供应：（此处描述甲方提供设备的责任，包括设备质量、供应时间等）6.3材料与设备验收：（此处描述乙方对甲方提供的材料和设备的验收程序和要求）第八条合同的履行与监督8.1合同履行：（此处描述合同双方在合同履行过程中的责任和义务，包括但不限于乙方的施工、甲方的事宜配合等）8.2工程监督：（此处描述甲方对工程项目的监督权，包括监督方式、监督内容等）8.3违约责任：（此处描述违约责任的具体条款，包括但不限于违约金、赔偿责任等）第九条合同的变更与解除9.1合同变更：（此处描述合同变更的条件、程序，以及变更引起的合同价格、工期等调整）9.2合同解除：（此处描述合同解除的条件、程序，以及解除后的责任处理）第十条争议解决10.1争议解决方式：（此处描述争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等）10.2仲裁地点：（此处填写仲裁地点，如城市或国家）10.3仲裁费用：（此处描述仲裁费用的承担方式，如各自承担或甲方承担等）第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件：（此处描述合同生效的条件，如双方签字盖章、政府部门批准等）11.2合同修改：（此处描述合同修改的程序，如双方协商一致、书面确认等）11.3合同终止：（此处描述合同终止的条件、程序，以及终止后的责任处理）第十二条保密条款12.1保密内容：（此处描述需要保密的信息，如技术秘密、商业秘密等）12.2保密期限：（此处描述保密信息的保护期限）12.3违约保密：（此处描述违反保密条款的责任，如违约金、赔偿责任等）第十三条合同的转让13.1转让条件：（此处描述合同转让的条件，如双方同意、受让人符合资质等）13.2转让程序：（此处描述合同转让的程序，如双方协商一致、书面确认等）第十四条其他条款14.1法律适用：（此处描述合同适用的法律，如中华人民共和国法律等）14.2争议解决：（此处描述争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等）14.3合同的语言版本：（此处描述合同的语言版本，如中文或英文等）14.4附件：（此处描述附件的内容，如工程设计文件、施工图纸等）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义：在本合同中，第三方指的是除甲方和乙方之外的，协助甲方和乙方履行合同义务的个体或机构。第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、验收方等。1.2第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于合同的履行、工程监督、质量控制、进度协调、争议解决等环节。具体介入范围和职责将在本合同的后续条款中详细描述。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择：甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方委托：甲方和乙方应与第三方签订委托协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.3第三方介入的程序：第三方介入应按照合同约定的程序进行，包括但不限于报告、审批、协调、监督等。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任：第三方应严格按照合同约定履行其职责，确保工程项目的顺利进行。第三方对甲方和乙方承担连带责任。3.2第三方权益：第三方享有合同约定的权益，包括但不限于报酬、赔偿等。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方：第三方在履行合同义务时，应服从甲方的监督和管理，并接受甲方的指导和建议。4.2第三方与乙方：4.3第三方与监理方、验收方等其他第三方：第三方与其他第三方应相互配合、相互监督，共同保障工程项目的质量和进度。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义：第三方责任限额是指甲方和乙方在合同中约定的，第三方在履行合同义务时对甲方和乙方承担的最高赔偿责任。5.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素进行协商确定，并在合同中予以明确。5.3第三方责任限额的调整：第三方责任限额可以在合同履行过程中进行调整，具体调整程序和条件在合同中约定。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更：甲方和乙方可以根据合同履行情况，协商变更第三方的职责、权利和义务。6.2第三方介入的解除：甲方和乙方可以根据合同履行情况，协商解除第三方介入。解除第三方介入时，应办理相应的手续，并结清第三方报酬。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约：第三方在履行合同义务过程中，如有违约行为，应承担相应的违约责任。7.2甲方和乙方的权利：甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任，并有权根据合同约定追究第三方的连带责任。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式：第三方介入引起的争议，甲方和乙方可以协商解决，也可以根据合同约定选择其他争议解决方式，如调解、仲裁或诉讼等。8.2仲裁地点和费用：如选择仲裁解决争议，仲裁地点和费用按照合同约定的方式确定。第九条合同的转让与第三方介入9.1合同转让：甲方和乙方在合同履行过程中，如需转让合同权利义务，应通知第三方，并经第三方同意。9.2第三方介入的转让：如合同转让导致第三方介入的变更，甲方和乙方应与第三方重新签订委托协议，明确新的第三方职责、权利和义务。第十条其他相关条款10.1法律适用：本合同第三方介入的相关条款适用中华人民共和国法律。10.2争议解决：本合同第三方介入的相关争议，按照合同约定的争议解决方式进行解决。10.3合同语言版本：本合同第三方介入的相关条款以中文为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：工程量清单附件4：材料供应合同附件5：设备供应合同附件6：施工组织设计附件7：施工方案附件8：工程质量标准附件9：安全防护措施方案附件10：环保措施方案附件11：合同履行过程中的相关协议附件12：验收报告附件13：竣工结算书附件14：工程保修书附件的详细要求和说明：附件1：工程设计文件（此处描述工程设计文件的内容、格式、数量等要求）附件2：施工图纸（此处描述施工图纸的内容、格式、数量等要求）附件3：工程量清单（此处描述工程量清单的内容、格式、数量等要求）附件4：材料供应合同（此处描述材料供应合同的内容、格式、数量等要求）附件5：设备供应合同（此处描述设备供应合同的内容、格式、数量等要求）附件6：施工组织设计（此处描述施工组织设计的内容、格式、数量等要求）附件7：施工方案（此处描述施工方案的内容、格式、数量等要求）附件8：工程质量标准（此处描述工程质量标准的内容、格式、数量等要求）附件9：安全防护措施方案（此处描述安全防护措施方案的内容、格式、数量等要求）附件10：环保措施方案（此处描述环保措施方案的内容、格式、数量等要求）附件11：合同履行过程中的相关协议（此处描述合同履行过程中的相关协议的内容、格式、数量等要求）附件12：验收报告（此处描述验收报告的内容、格式、数量等要求）附件13：竣工结算书（此处描述竣工结算书的内容、格式、数量等要求）附件14：工程保修书（此处描述工程保修书的内容、格式、数量等要求）说明二：违约行为及责任认定：违约行为：（此处列举合同中规定的各种违约行为，如未按约定时间履行义务、工程质量不符合标准等）违约责任认定标准：（此处列举违约责任的认定标准，如违约金的计算方式、赔偿金额的确定等）示例说明：（此处提供违约行为的示例，以及相应的责任认定标准示例）全文完。2024年度建设工程施工合同协议书模板2本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方信息1.2承包方信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度第四条施工期限4.1工期计划4.2工期延误及延长第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收程序第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及管辖第十一条合同的变更与解除11.1变更条件11.2解除条件第十二条违约责任12.1违约行为12.2违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果第十四条其他条款14.1合同的生效、变更和解除14.2合同的履行和监督14.3信息的保护与使用14.4附件：4.1工程图纸4.2技术规范书4.3材料设备清单4.4其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方信息1.1.1名称：×××建设工程有限公司1.1.2地址：××省××市××区××路××号1.1.3法定代表人：×××1.1.4联系人：×××1.1.5联系电话：×××××××××1.2承包方信息1.2.1名称：×××建筑工程有限公司1.2.2地址：××省××市××区××路××号1.2.3法定代表人：×××1.2.4联系人：×××1.2.5联系电话：×××××××××第二条工程概况2.1工程名称：×××建设工程2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：××××平方米2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等第三条合同价格3.1合同总价：人民币×××元（大写：玖佰玖拾玖万元整）3.2价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等影响合同价格的因素，双方可协商调整合同价格3.3付款方式及进度：3.3.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包方支付合同总价30%的预付款3.3.2进度款：按照工程进度，承包方提交进度款申请后，发包方按实际完成工程量的70%进行支付3.3.3竣工结算：工程验收合格后，按照实际完成工程量进行竣工结算第四条施工期限4.1工期计划：自合同签订之日起至××××年××月××日竣工4.2工期延误及延长：如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商延长工期第五条质量标准5.1工程质量要求：符合国家及行业相关标准、规范要求5.2质量验收程序：工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可交付使用第六条材料与设备6.1材料供应：发包方负责提供工程所需的主要材料，包括但不限于水泥、钢材、木材等6.2设备供应：发包方负责提供施工所需的设备，包括但不限于施工机械、临时设施等第八条知识产权保护8.1知识产权归属：发包方拥有工程设计、施工、成果等知识产权，承包方应予以尊重并遵守相关法律法规。8.2侵权责任：如承包方侵犯发包方的知识产权，发包方有权要求承包方停止侵权行为，并承担相应的法律责任。第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日起两年。9.3违约责任：如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点及管辖：合同签订地人民法院具有管辖权，双方同意接受其管辖。第十一条合同的变更与解除11.1变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2解除条件：合同履行过程中，任何一方不得单方面解除合同。如发生不可抗力等特殊情况，经双方协商一致，可以解除合同。第十二条违约责任12.1违约行为：包括但不限于未按合同约定履行义务、延迟履行、不履行等。12.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果：如不可抗力事件影响合同履行，双方应协商解决，根据事件影响程度减轻或免除违约责任。第十四条其他条款14.1合同的生效、变更和解除：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。14.2合同的履行和监督：双方应严格按照合同约定履行义务，并相互监督，确保合同顺利实施。14.3信息的保护与使用：双方在合同履行过程中获取的信息，未经对方同意，不得泄露给第三方，但法律另有规定的除外。14.4附件：4.1工程图纸4.2技术规范书4.3材料设备清单4.4其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他个人或实体，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、验收方等。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件：本合同履行过程中，如需第三方的专业服务或监督，甲乙双方应协商确定第三方介入的时间、方式和职责。2.2第三方介入的方式：第三方可以通过提供专业意见、监督工程进度、质量控制等方式参与合同履行。第三条第三方介入的责任3.1第三方介入的责任：第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业服务，确保工程质量和进度符合合同约定。3.2第三方责任的限定：第三方仅对其提供的服务负责，不对甲乙双方的合同履行承担额外责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方：第三方应独立于甲乙方，提供客观、公正的服务。4.2第三方与工程：第三方介入不影响甲乙方对工程的权利和义务，工程验收和交付使用仍由甲乙方负责。第五条第三方介入的费用5.1第三方费用的承担：第三方介入所需费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。5.2第三方费用的支付：甲乙双方按照合同约定，向第三方支付费用。第六条第三方介入的变更和解除6.2第三方解除：合同履行完毕后，第三方介入自动解除。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约：第三方未按合同约定提供服务，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。7.2第三方责任的限制：第三方的违约责任不超过其收取的费用总额。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼地点及管辖：合同签订地人民法院具有管辖权，双方同意接受其管辖。第九条甲乙双方对第三方的权益保护9.1甲乙双方应确保第三方在合同约定的范围内行使权利，不受不合理的限制。9.2甲乙双方不得因第三方介入而免除或减少自身应承担的合同义务。第十条第三方信息的保护10.1第三方提供的信息：第三方在提供服务过程中获取的信息，未经第三方同意，甲乙双方不得泄露给第三方。10.2第三方隐私保护：甲乙双方应尊重和保护第三方的商业秘密和隐私。第十一条第三方评价和监督11.1第三方评价：甲乙双方应对第三方的服务进行评价，确保第三方提供的服务符合合同要求。11.2第三方监督：甲乙双方有权对第三方的工作进行监督，确保第三方按照合同约定履行职责。第十二条第三方介入的合同补充12.1本合同的补充条款：本合同的第三方介入条款为本合同的组成部分，与合同其他条款具有同等效力。12.2第三方介入的说明：本合同的第三方介入说明，旨在明确第三方在合同履行过程中的权益和责任，不影响甲乙双方的权利和义务。第十三条附件13.1第三方介入协议：甲乙双方与第三方签订的介入协议，作为本合同的附件。13.2第三方资质证明：第三方的资质证明文件，作为本合同的附件。第十四条合同的生效、变更和解除14.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更：合同履行过程中，如需变更本第三方介入条款，应由