版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME防水工程建筑施工监理合同(2024版)本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.监理范围与职责2.1监理范围2.2监理职责2.3监理人员的资质要求3.施工单位要求3.1施工单位的资质要求3.2施工单位的责任与义务3.3施工单位的质量保证4.监理单位的权利与义务4.1监理单位的权利4.2监理单位的义务5.合同价格5.1监理费用5.2支付方式5.3价格调整6.合同期限6.1开始日期6.2结束日期6.3延长合同的条件7.违约责任7.1监理单位的违约责任7.2施工单位的违约责任7.3违约赔偿方式8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3诉讼解决9.合同的生效、变更与解除9.1合同的生效条件9.2合同的变更9.3合同的解除10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密义务10.3保密期限11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式12.其他条款12.1合同的履行与监督12.2合同的修改与补充12.3通知与送达13.合同的签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.附件14.1施工图纸14.2施工方案14.3监理计划第一部分:合同如下:第一条工程概述1.1工程名称:根据双方协商确定的具体工程名称。1.2工程地点:工程的具体地理位置,省市区/县镇/街道及门牌号。1.3工程规模:工程的总建设面积,以及主要建筑物的高度、层数等。1.4工程内容:主要包括但不限于:建筑物的防水工程、排水工程、结构工程等。第二条监理范围与职责2.1监理范围:监理工作的具体范围,包括但不限于施工过程的监督、质量控制、进度管理等。2.2监理职责:监理单位应承担的职责,包括但不限于对施工过程进行全面监督管理,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.3监理人员的资质要求:监理单位应确保监理人员具备相应的资质,如注册建筑师、注册监理工程师等。第三条施工单位要求3.1施工单位的资质要求:施工单位应具备的资质等级和类别,如建筑工程施工总承包一级资质等。3.2施工单位的责任与义务:施工单位应承担的责任和义务,包括但不限于按照合同约定的标准和质量完成工程,确保工程安全,按期交付等。3.3施工单位的质量保证:施工单位应采取的质量保证措施,包括但不限于质量管理体系的建立和运行,质量检查和验收等。第四条监理单位的权利与义务4.1监理单位的权利:监理单位在监理过程中依法享有的权利,如对施工过程的监督、检查、制止施工单位的不当行为等。4.2监理单位的义务:监理单位应承担的义务,包括但不限于按照合同约定的标准和质量完成监理工作,保密工程相关信息等。第五条合同价格5.1监理费用:监理单位的监理费用,包括费用金额、计算方式、支付时间等。5.2支付方式:合同款项的支付方式,如银行转账、支票支付等。5.3价格调整:合同履行过程中,因政策调整、市场变化等原因导致合同价格变动的调整方式。第六条合同期限6.1开始日期:合同的开始履行日期,即双方签署合同的日期。6.2结束日期:合同的履行结束日期,即工程竣工交付日期。6.3延长合同的条件:合同履行期限延长的情况下,应满足的条件和程序。第八条违约责任8.1监理单位的违约责任:监理单位未按照合同约定履行监理职责的,应承担的违约责任,包括但不限于违约金的支付、合同的解除等。8.2施工单位的违约责任:施工单位未按照合同约定完成工程的,应承担的违约责任,包括但不限于违约金的支付、合同的解除等。8.3违约赔偿方式:违约方应承担的赔偿方式,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第九条争议解决9.1协商解决:双方在合同履行过程中发生的争议,应通过协商解决。9.2调解解决:协商不成时,可以申请第三方调解机构进行调解。9.3诉讼解决:调解不成时,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与解除9.1合同的生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更:合同履行过程中,如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。9.3合同的解除:合同履行过程中,如发生合同解除的情况,应按照合同约定或者双方协商的方式进行解除。第十一条保密条款10.1保密信息的定义:保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。10.2保密义务:双方对保密信息承担保密义务,未经对方同意,不得向第三方披露。10.3保密期限:保密信息的保密期限自合同解除或者终止之日起计算,最长不超过五年。第十二条法律适用与争议解决11.1法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式:如双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成时,可以选择调解或者诉讼方式解决。第十三条其他条款12.1合同的履行与监督:双方应严格按照合同约定的条款履行合同,并接受对方的监督。12.2合同的修改与补充:合同履行过程中,如需对合同进行修改或补充,应经双方协商一致,并签订书面修改补充协议。12.3通知与送达:双方之间的通知和文件送达,应按照合同约定的联系方式进行;如需变更联系方式,应及时通知对方。第十四条合同的签署13.1签署日期:合同的签订日期。13.2签署地点:合同的签订地点。13.3签署人:双方授权的代表,代表姓名、职务、签字并加盖单位公章。附件:14.1施工图纸:施工过程中使用的图纸和相关设计文件。14.2施工方案:施工单位提交的施工方案和施工组织设计。14.3监理计划:监理单位提交的监理计划和监理大纲。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方:本合同所述第三方指除甲乙方之外,参与或涉及本工程的其他各方,包括但不限于监理单位、施工单位、材料供应商、检测机构等。1.2第三方介入:第三方介入指在合同履行过程中,第三方根据合同约定或法律法规要求,参与甲乙双方的合同履行,包括但不限于监理、验收、协调等。第二条第三方介入的条件和程序a)合同约定或法律法规要求第三方介入;b)甲乙双方同意第三方介入;c)第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方介入的程序:a)甲乙双方协商确定第三方介入的事项和要求;b)甲乙双方共同选择合适的第三方;c)甲乙双方与第三方签订相应的合同或协议;d)第三方按照约定介入合同履行。第三条第三方的权利与义务3.1第三方的权利:第三方根据合同约定或法律法规要求,享有如下权利:a)获得合同约定的费用;b)按照约定参与合同履行;c)对合同履行情况进行监督和评价;d)要求甲乙双方履行合同约定的义务。3.2第三方的义务:第三方应履行如下义务:a)按照约定完成介入事项;b)保密合同相关的保密信息;c)不得侵犯甲乙双方的合法权益;d)依法合规开展业务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额根据合同约定或法律法规规定确定,包括但不限于费用、赔偿限额等。4.2第三方责任限额的调整:如合同履行过程中发生特殊情况,需调整第三方责任限额的,甲乙双方协商一致后可进行调整。第五条第三方介入对甲乙双方的影响5.1甲乙双方应积极配合第三方的介入,提供必要的信息、资料和便利条件。5.2甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务,确保第三方能够顺利介入。5.3第三方介入不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更:如合同履行过程中需要变更第三方介入的事项,甲乙双方协商一致后可进行变更。6.2第三方介入的解除:如合同履行过程中发生特殊情况,需要解除第三方介入的,甲乙双方协商一致后可解除。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约:第三方未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于违约金的支付、合同的解除等。7.2第三方违约的赔偿:第三方违约造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式:第三方介入引起的争议,甲乙双方可选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。8.2第三方介入的争议解决适用法律:第三方介入争议的解决适用中华人民共和国法律。第九条其他事项9.1甲乙双方应按照本合同约定履行各自的义务,确保第三方顺利介入。9.2甲乙双方应积极协助第三方履行合同,共同推进工程进展。9.3本合同第三方介入的修正条款自双方签署之日起生效。附件:10.1第三方介入的具体事项和要求;10.2第三方介入的合同或协议;10.3第三方责任限额的约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:施工图纸详细要求和说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,应包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等,以及相关的设计说明和技术要求。图纸应清晰、准确,符合国家相关标准和规定。附件2:施工方案详细要求和说明:施工方案应包括施工工艺、施工步骤、施工计划、安全措施等,内容应详细、具体,具有可操作性。施工方案应经过甲乙双方审核批准后方可执行。附件3:监理计划详细要求和说明:监理计划应包括监理的工作内容、工作流程、工作计划、人员配置等,内容应详细、具体,符合工程实际需要。监理计划应提交给甲乙双方审查,并根据实际情况进行调整。附件4:合同履行过程中的相关文件详细要求和说明:包括工程变更单、工程进度报告、质量检查报告、安全检查报告等,这些文件应真实、准确、及时地反映工程履行情况。附件5:保密协议详细要求和说明:保密协议应明确保密信息的定义、保密义务、保密期限等内容,确保双方在合同履行过程中遵守保密规定,不得泄露对方的商业秘密和技术资料。说明二:违约行为及责任认定:1)甲乙双方未按合同约定履行义务;2)第三方未按合同约定履行监理、施工等职责;3)甲乙双方未按约定时间完成工程或交付货物;4)第三方提供的技术、材料等不符合合同要求;5)甲乙双方未按约定支付费用或利息;6)违反合同约定的其他义务。违约责任认定:1)甲乙双方未按合同约定履行义务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2)第三方未按合同约定履行监理、施工等职责的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;3)甲乙双方未按约定时间完成工程或交付货物的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;4)第三方提供的技术、材料等不符合合同要求的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;5)甲乙双方未按约定支付费用或利息的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;6)违反合同约定的其他义务的,应承担相应的违约责任。示例说明:如甲乙双方未按照合同约定履行义务,导致工程进度延误,甲方可以根据合同约定向乙方支付违约金,并要求乙方按照实际损失进行赔偿。具体违约金的标准和赔偿损失的计算方式应在合同中明确规定。全文完。防水工程建筑施工监理合同(2024版)1本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程预算2.监理范围与内容2.1监理范围2.2监理内容3.监理组织与人员3.1监理单位3.2监理团队组成3.3监理人员职责4.施工单位与施工人员4.1施工单位4.2施工人员5.监理工作流程5.1监理前期准备5.2监理过程中的各项工作5.3监理报告与沟通协调6.质量控制6.1质量标准6.2质量控制措施6.3质量问题的处理7.进度控制7.1施工进度计划7.2进度控制措施7.3进度问题的处理8.投资控制8.1投资预算8.2投资控制措施8.3投资问题的处理9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求9.3安全生产与环境保护问题的处理10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件11.违约责任11.1监理单位的违约责任11.2施工单位的违约责任11.3违约赔偿方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁或诉讼地点及法院13.合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他条款14.1保密条款14.2法律适用条款14.3合同的修改与补充条款第一部分:合同如下:1.工程概述1.1工程名称:防水工程1.2工程地点:建筑工地1.3工程规模:根据工程设计图纸和工程量清单确定1.4工程预算:根据工程设计图纸和工程量清单编制的预算金额为准2.监理范围与内容2.1监理范围:包括但不限于防水工程的施工质量、进度、投资、安全生产和环境保护等方面2.2监理内容:包括但不限于对施工过程进行全面监督、检查、评估和协调,确保工程按期、按质、按量完成3.监理组织与人员3.1监理单位:监理公司3.2监理团队组成:由具备相关专业背景、丰富经验和相应资质的监理工程师组成3.3监理人员职责:严格按照监理大纲和监理合同的要求,对施工过程进行全面监督、检查、评估和协调,确保工程按期、按质、按量完成4.施工单位与施工人员4.1施工单位:建筑公司4.2施工人员:由具备相关专业技能、丰富经验和相应资质的施工人员组成5.监理工作流程5.1监理前期准备:监理单位在签订合同后,组织相关人员编制监理大纲,明确监理目标、内容、方法和程序5.2监理过程中的各项工作:监理单位应根据监理大纲和合同要求,对施工过程进行全面监督、检查、评估和协调5.3监理报告与沟通协调:监理单位应定期向甲方提交监理报告,及时沟通协调,解决施工过程中出现的问题6.质量控制6.1质量标准:严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求执行6.2质量控制措施:监理单位应制定完善的质量控制措施,对施工过程中的质量问题进行及时发现、整改和处理6.3质量问题的处理:监理单位对发现的质量问题应及时通知施工单位整改,并对整改结果进行复查,确保质量问题得到有效解决7.进度控制7.1施工进度计划:施工单位根据工程设计图纸和工程量清单,编制详细的施工进度计划7.2进度控制措施:监理单位应制定完善的进度控制措施,对施工过程中的进度问题进行及时发现、整改和处理7.3进度问题的处理:监理单位对发现的进度问题应及时通知施工单位整改,并对整改结果进行复查,确保进度问题得到有效解决8.投资控制8.1投资预算:施工单位根据工程设计图纸和工程量清单,编制详细的工程投资预算8.2投资控制措施:监理单位应制定完善的投资控制措施,对施工过程中的投资问题进行及时发现、整改和处理8.3投资问题的处理:监理单位对发现的投资问题应及时通知施工单位整改,并对整改结果进行复查,确保投资问题得到有效解决9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求:施工单位应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,做好施工现场的安全生产管理工作9.2环境保护要求:施工单位应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,做好施工现场的环境保护工作9.3安全生产与环境保护问题的处理:监理单位对发现的安全生产与环境保护问题应及时通知施工单位整改,并对整改结果进行复查,确保安全生产与环境保护问题得到有效解决10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件:合同变更应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,并经双方协商一致10.2合同解除的条件:合同解除应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,并经双方协商一致11.违约责任11.1监理单位的违约责任:监理单位未按合同要求履行监理职责,给甲方造成损失的,应承担相应的违约责任11.2施工单位的违约责任:施工单位未按合同要求履行施工职责,给甲方造成损失的,应承担相应的违约责任11.3违约赔偿方式:违约方应根据甲方实际损失金额支付违约金,并承担相应的法律责任12.争议解决12.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以选择仲裁或诉讼解决12.2仲裁或诉讼地点及法院:双方可以选择仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼13.合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件:合同约定的工程竣工验收合格后终止13.3合同8.投资控制8.1投资预算:施工单位根据工程设计图纸和工程量清单,编制详细的工程投资预算,并报甲方和监理单位审核。8.2投资控制措施:监理单位应制定完善的投资控制措施,对施工过程中的投资问题进行及时发现、整改和处理。8.3投资问题的处理:监理单位对发现的投资问题应及时通知施工单位整改,并对整改结果进行复查,确保投资问题得到有效解决。9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求:施工单位应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,做好施工现场的安全生产管理工作。9.2环境保护要求:施工单位应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,做好施工现场的环境保护工作。9.3安全生产与环境保护问题的处理:监理单位对发现的安全生产与环境保护问题应及时通知施工单位整改,并对整改结果进行复查,确保安全生产与环境保护问题得到有效解决。10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件:合同变更应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,并经双方协商一致。10.2合同解除的条件:合同解除应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,并经双方协商一致。11.违约责任11.1监理单位的违约责任:监理单位未按合同要求履行监理职责,给甲方造成损失的,应承担相应的违约责任。11.2施工单位的违约责任:施工单位未按合同要求履行施工职责,给甲方造成损失的,应承担相应的违约责任。11.3违约赔偿方式:违约方应根据甲方实际损失金额支付违约金,并承担相应的法律责任。12.争议解决12.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可以选择仲裁或诉讼解决。12.2仲裁或诉讼地点及法院:双方可以选择仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。13.合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件:合同约定的工程竣工验收合格后终止。13.3合同解除条件:合同解除应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,并经双方协商一致。14.其他条款14.1保密条款:双方应对在合同执行过程中获取的对方的商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用条款:本合同适用中华人民共和国的法律。14.3合同的修改与补充条款:对本合同的任何修改和补充,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义和范围15.1第三方:本合同所述第三方是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同项目实施的其他各方,包括但不限于材料供应商、设备供应商、咨询机构、检测机构、金融机构等。15.2第三方介入的范围:第三方介入包括但不限于合同履行过程中的咨询、设计、施工、监理、检测、材料供应、资金提供等环节。16.第三方介入的协调与管理16.1第三方协调:甲乙方应共同负责与第三方的沟通协调,确保第三方按照合同要求顺利履行相应职责。16.2第三方管理:甲乙方应对第三方的施工质量、进度、投资、安全生产和环境保护等方面进行监督管理,确保第三方的施工符合合同要求。17.第三方责任限定17.1第三方责任:第三方应严格按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准的要求,履行其合同义务,并对因其原因导致的工程质量、进度和安全等问题承担责任。17.2第三方责任限额:甲乙方与第三方在合同中应明确第三方的责任限额,包括质量保修范围、期限和赔偿限额等。18.第三方违约处理18.1第三方违约:第三方未按合同约定履行其义务,导致工程质量、进度和安全等问题时,甲乙方有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方违约处理:甲乙方应与第三方协商解决违约问题;协商不成的,甲乙方有权按合同约定采取法律手段追究第三方的违约责任。19.第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方的关系:第三方作为合同的参与方,与甲乙方构成合同关系。第三方应独立承担合同约定的义务和责任,甲乙方不承担第三方义务的履行。19.2第三方与甲乙方的划分说明:甲乙方与第三方之间的合同权益和义务划分,应遵循合同约定和国家相关法律法规、行业标准的要求。20.第三方介入对甲乙方的权益影响20.1第三方介入不影响甲乙方的合同权益:第三方介入不影响甲乙双方按照合同约定享有的权益,甲乙方应按照合同约定履行各自义务。20.2第三方介入对甲乙方权益的影响:甲乙方应关注第三方介入对合同执行的影响,包括但不限于合同履行进度、质量和投资控制等方面。21.第三方介入的合同变更21.1第三方介入导致的合同变更:因第三方介入引起的合同内容变更,甲乙方应协商一致,并按照合同约定的程序进行合同变更。21.2第三方介入的合同变更程序:甲乙方应就合同变更事项达成书面一致意见,并由双方签字盖章确认。22.第三方介入的合同解除22.1第三方介入导致的合同解除:因第三方原因导致合同无法履行,甲乙方有权按照合同约定解除合同。22.2第三方介入的合同解除程序:甲乙方应就合同解除事项达成书面一致意见,并由双方签字盖章确认。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入导致的争议解决:甲乙方与第三方之间发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以选择仲裁或诉讼解决。23.2第三方介入的争议解决地点及法院:甲乙方与第三方之间的争议解决地点及法院,应按照合同约定确定。24.第三方介入后的合同履行24.1第三方介入后的合同履行:甲乙方应继续按照合同约定履行各自的义务,确保工程顺利实施。24.2第三方介入对合同履行进度的影响:甲乙方应关注第三方介入对合同履行进度的影响,并采取相应措施确保工程按期完成。25.第三方介入后的合同监督与检查25.1第三方介入后的合同监督:甲乙方应加强对第三方的监督与检查,确保第三方按照合同约定和国家相关法律法规、行业标准的要求履行其义务。25.2第三方介入后的合同检查:甲乙方应定期对第三方的工作进行检查,对发现的问题及时通知第三方整改,并对其整改结果进行复查。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸2.工程量清单3.施工进度计划4.监理大纲5.质量控制措施6.投资控制措施7.安全生产与环境保护措施8.合同变更协议9.合同解除协议10.监理报告11.施工记录12.工程验收报告13.质量保修书14.财务报表15.第三方资料附件的详细要求和说明:1.工程设计图纸:应包含工程的具体尺寸、布局、结构等信息,并根据工程进度及时更新。2.工程量清单:应详细列出工程所需的材料、设备、人工等数量和单价,并根据工程进度及时更新。3.施工进度计划:应明确施工的各个阶段的时间节点和任务分配,并根据实际情况进行调整。4.监理大纲:应明确监理的目标、内容、方法和程序,并根据实际情况进行调整。5.质量控制措施:应包含对材料、设备、施工过程等的质量控制要求,并根据实际情况进行调整。6.投资控制措施:应包含对工程投资的管理和控制措施,并根据实际情况进行调整。7.安全生产与环境保护措施:应包含对施工现场的安全生产和环境保护要求,并根据实际情况进行调整。8.合同变更协议:应明确合同变更的条件、程序和责任分配,并根据实际情况进行调整。9.合同解除协议:应明确合同解除的条件、程序和责任分配,并根据实际情况进行调整。10.监理报告:应包含对施工过程的监督、检查、评估和协调情况,并根据实际情况进行调整。11.施工记录:应包含对施工过程的详细记录,包括但不限于施工人员、施工时间、施工内容等。12.工程验收报告:应包含对工程质量、进度、投资的验收情况,并根据实际情况进行调整。13.质量保修书:应明确工程质量保修的范围、期限和责任分配,并根据实际情况进行调整。14.财务报表:应包含对工程投资的财务报表,包括但不限于资金投入、资金回收等。15.第三方资料:应包含与第三方相关的资料,包括但不限于第三方资质、合同、往来函件等。说明二:违约行为及责任认定:1.施工单位未按合同约定履行施工职责,导致工程质量、进度和安全等问题。2.监理单位未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、进度和安全等问题。3.第三方未按合同约定履行其义务,导致工程质量、进度和安全等问题。4.甲乙方未按合同约定履行合同义务,导致工程质量、进度和安全等问题。违约的责任认定标准:1.施工单位违约:施工单位应承担因其违约造成的工程质量、进度和安全等问题的责任,包括但不限于返工、整改、赔偿等。2.监理单位违约:监理单位应承担因其违约造成的工程质量、进度和安全等问题的责任,包括但不限于整改、赔偿等。3.第三方违约:第三方应承担因其违约造成的工程质量、进度和安全等问题的责任,包括但不限于返工、整改、赔偿等。4.甲乙方违约:甲乙方应承担因其违约造成的工程质量、进度和安全等问题的责任,包括但不限于整改、赔偿等。示例说明:1.施工单位未按合同约定使用合格材料,导致工程质量问题。根据合同约定,施工单位应承担返工、整改、赔偿等责任。2.监理单位未按合同约定对施工现场进行定期检查,导致工程质量问题。根据合同约定,监理单位应承担整改、赔偿等责任。3.第三方未按合同约定提供合格的设备,导致工程进度和安全问题。根据合同约定,第三方应承担返工、整改、赔偿等责任。4.甲乙方未按合同约定按时支付工程款,导致工程进度问题。根据合同约定,甲乙方应承担整改、赔偿等责任。全文完。防水工程建筑施工监理合同(2024版)2本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1甲方名称2.2甲方联系人2.3乙方名称2.4乙方联系人3.监理范围与职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理人员组成4.施工质量标准4.1防水工程质量标准4.2施工材料要求4.3施工工艺要求4.4工程验收标准5.合同工期5.1工期计划5.2工期延误责任5.3工期提前完成奖励6.合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式6.3进度付款6.4竣工验收付款6.5付款凭证7.违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3不可抗力因素8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同的履行地点和时间11.1履行地点11.2履行时间12.合同的签署与盖章12.1签署日期12.2签署地点12.3盖章要求13.附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3施工方案13.4相关法律法规14.其他条款14.1合同的解释权14.2合同的修改和补充14.3合同的废止第一部分:合同如下:第一条工程概述1.1工程名称:防水工程1.2工程地点:市区街道号1.3工程规模:根据设计文件和施工图纸,本工程总面积为平方米,包括屋顶、地下室、卫生间等区域的防水施工。1.4工程内容:包括但不限于防水材料的采购、施工、验收、保修等。第二条合同主体2.1甲方名称:公司2.2甲方联系人:2.3乙方名称:建筑工程有限公司2.4乙方联系人:第三条监理范围与职责3.1监理范围:乙方负责对甲方所提供的工程设计文件、施工图纸和施工方案的执行情况进行现场监理。3.2监理职责:确保施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,对施工过程中的问题提出整改意见并跟踪整改情况。3.3监理人员组成:乙方将派出具有相应资质和专业经验的监理人员进行现场监理。第四条施工质量标准4.1防水工程质量标准:按照《建筑工程防水技术规范》(GB502082011)等相关国家和行业标准执行。4.2施工材料要求:乙方应使用符合国家标准的优质防水材料,并提供材料合格证明文件。4.3施工工艺要求:乙方应按照设计文件和施工图纸要求进行施工,确保施工过程中的工艺流程正确、操作规范。4.4工程验收标准:工程验收应按照《建筑工程防水工程质量验收规范》(GB502082011)进行,乙方应提供完整的验收资料和验收报告。第五条合同工期5.1工期计划:根据施工图纸和施工方案,本工程预计开始施工日期为年月日,预计竣工日期为年月日。5.2工期延误责任:如乙方原因导致工期延误,应按照合同约定承担相应的违约责任。5.3工期提前完成奖励:如乙方提前完成工程,甲方按照合同约定给予乙方相应的奖励。第六条合同价格与支付6.1合同总价:人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万元整)。6.2支付方式:银行转账。6.3进度付款:按照工程进度的实际情况,甲方按阶段支付乙方工程款项。6.4竣工验收付款:工程经验收合格后,甲方支付剩余的工程款项。6.5付款凭证:乙方提供相应的税务发票和收据。第七条违约责任7.1甲方违约:甲方未按照合同约定支付工程款项,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。7.2乙方违约:乙方未按照合同约定完成工程,应承担违约责任,向甲方支付违约金。7.3不可抗力因素:因不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。第八条争议解决8.1协商解决:双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2调解解决:如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决:如调解不成,双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。8.4法律途径:如仲裁不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,并自工程验收合格之日起失效。9.2合同变更:合同履行过程中,如需变更,应由双方协商一致,并签订书面变更协议。9.3合同解除:合同履行过程中,如发生不可抗力因素导致合同无法履行,双方协商一致可以解除合同。第十条保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限:自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。10.3违约责任:泄露保密信息的一方应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。第十一条合同的履行地点和时间11.1履行地点:合同签订地。11.2履行时间:按照合同约定的工期计划进行。第十二条合同的签署与盖章12.1签署日期:年月日。12.2签署地点:公司。12.3盖章要求:合同正本一式两份,双方签字(或盖章)后各执一份。第十三条附件13.1工程设计文件:包括设计说明书、施工图纸等。13.2施工图纸:详细展示防水工程的施工细节和工艺流程。13.3施工方案:详细说明施工过程中的操作步骤、施工方法等。13.4相关法律法规:包括《建筑工程防水技术规范》(GB502082011)等相关国家和行业标准。第十四条其他条款14.1合同的解释权:本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的修改和补充:合同履行过程中,如需修改或补充,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。14.3合同的废止:合同解除或终止后,本合同即告废止。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方:本合同所述第三方指除甲方和乙方之外,与本合同有利害关系的自然人、法人和其他组织。1.2第三方介入的情形:第三方介入包括但不限于工程设计、施工监理、材料供应、验收评估等环节。第二条第三方选择的义务和责任2.1甲乙双方应共同协商选择合适的第三方,并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2甲乙双方有义务对第三方进行尽职调查,确保第三方不存在不良记录和信誉问题。2.3甲乙双方应确保第三方遵守国家相关法律法规,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第三条第三方介入的程序和条件3.1第三方介入需经过甲乙双方的共同同意,并签订书面协议。3.2第三方介入前,甲乙双方应向第三方明确介绍合同内容和相关义务。3.3第三方介入后,甲乙双方应保持与第三方的沟通,确保第三方了解工程进展和合同履行情况。第四条第三方的主要义务和责任4.1第三方应按照甲乙双方的要求和相关法律法规,履行其在合同中的义务。4.2第三方应确保其工作人员的资质和能力,不得擅自更换或调整工作人员。4.3第三方应对其在合同履行过程中的行为负责,并承担相应的法律责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方独立签订合同,第三方对甲方、乙方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度汽车零部件专业承运合同与运输管理协议3篇
- 2024版起重机安装施工合同范本
- 二零二五年度海上集装箱运输及船舶租赁合同2篇
- 二零二五年度电子商务平台开发与运营合同2篇
- 8.4 澳大利亚(解析版)-【上好课】2021-2022学年七年级地理同步备课系列(商务星球版)
- 2025届高考物理二轮复习讲义:专题三 电场和磁场 第7讲 静电场 【含答案】
- 个人教育贷款申请2024年度合同3篇
- 二零二五年度煤炭行业大数据应用与合作合同2篇
- 专业风机维修服务采购合同(2024年)
- 二零二五年度新型自动化设备采购合同范本2篇
- 2025年工程合作协议书
- 2025年山东省东营市东营区融媒体中心招聘全媒体采编播专业技术人员10人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025年宜宾人才限公司招聘高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2024年电商平台入驻服务合同
- 2024年度政府采购代理服务合同-医疗卫生设备采购项目3篇
- GJB9001C版标准培训课件
- 船舶防火与灭火(课件)
- 七、监理工作重点、难点分析及对策
- 面膜中蓝铜肽经皮渗透性和改善皮肤衰老作用研究
- 湖北省荆州市八县市2023-2024学年高一上学期1月期末考试 化学 含解析
- 声光影的内心感动:电影视听语言学习通超星期末考试答案章节答案2024年
评论
0/150
提交评论