体育馆门窗安装施工合同

体育馆门窗安装施工合同合同编号：__________合同各方：甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________乙方（施工方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方为体育馆的业主，乙方为具有相关资质的门窗安装施工单位，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方为甲方提供体育馆门窗安装施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________体育馆门窗安装工程1.2工程地点：________________1.3工程内容：包括但不限于门窗的拆卸、安装、调试、验收等。1.4工程规模：________________1.5工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、合同价格及支付方式2.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。2.3甲方支付价款时，乙方应出具合法有效的税务发票。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的工期完成本工程的施工。3.2甲方应按照约定时间向乙方支付相应的合同价款，否则乙方有权延期竣工。四、工程质量及验收4.1乙方应按照合同约定的标准、规范和设计要求进行施工。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料。4.3甲方应在收到乙方竣工报告后七个工作日内组织验收，验收合格的，双方签署验收合格证书。4.4若验收不合格，乙方应在甲方提出整改意见后七个工作日内进行整改，并重新申请验收。五、质保期5.1乙方对所施工的工程提供____年的质保期。5.2在质保期内，因乙方施工原因导致工程出现质量问题的，乙方负责免费维修或更换。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。6.2乙方如未能按照约定工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.体育馆门窗安装施工合同2.施工图纸及设计说明3.施工方案及施工进度计划4.施工人员名单及资质证书5.材料采购合同及产品合格证书6.质量检测报告7.验收合格证书8.质保金支付凭证9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合合同约定及国家标准，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付合同价款，视为违约。4.甲方未按照约定时间组织验收，视为违约。5.甲方未支付质保金，视为违约。6.乙方未按照合同约定提供施工资料和验收资料，视为违约。三、法律名词及解释：1.体育馆门窗安装施工合同：指甲方委托乙方进行的体育馆门窗安装工程的相关协议。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。3.质保金：指乙方对所施工工程提供质保服务所需的保障金。4.质保期：指乙方对所施工工程提供质量保障的时间期限。5.施工图纸及设计说明：指施工过程中所依据的图纸及设计文件。6.施工方案及施工进度计划：指施工过程中所采取的具体施工方法及进度安排。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：双方协商调整工期，如需乙方加大施工力度，甲方应支付相应的赶工费。2.遇到施工质量问题：乙方负责免费整改，如仍不符合要求，甲方有权要求乙方拆除重做。3.遇到甲方支付价款延误：乙方有权延期竣工，但应提前通知甲方，并协商解决支付问题。4.遇到验收不合格：乙方应在规定时间内进行整改，并重新申请验收。如再次验收不合格，甲方有权要求乙方支付违约金。5.遇到质保期内出现问题：乙方负责免费维修或更换，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付质保金。五、所有应用场景：1.适用于甲方为体育馆业主，乙方为具有相关资质的门窗安装施工单位的情况。2.适用于体育馆门窗安装工程，包括但不限于门窗的拆卸、安装、调试、验收等。3.适用于甲方按照