2024版分包工程风险管理合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版分包工程风险管理合同1本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程名称1.2分包工程地点1.3分包工程内容1.4分包工程工期2.风险管理责任2.1风险识别与评估2.1.1分包商风险识别2.1.2分包商风险评估2.1.3总包商风险识别2.1.4总包商风险评估2.2风险应对措施2.2.1分包商风险应对2.2.2分包商风险转移2.2.3总包商风险应对2.2.4总包商风险转移3.风险管理流程3.1风险报告3.1.1分包商风险报告3.1.2总包商风险报告3.2风险审批3.2.1分包商风险审批3.2.2总包商风险审批3.3风险处理3.3.1分包商风险处理3.3.2总包商风险处理4.风险管理要求4.1分包商风险管理要求4.1.1风险管理制度4.1.2风险管理团队4.1.3风险管理培训4.2总包商风险管理要求4.2.1风险管理制度4.2.2风险管理团队4.2.3风险管理培训5.风险管理费用5.1分包商风险管理费用5.1.1风险识别与评估费用5.1.2风险应对措施费用5.2总包商风险管理费用5.2.1风险识别与评估费用5.2.2风险应对措施费用6.违约责任6.1分包商违约责任6.1.1未按约定履行风险管理义务6.1.2未按约定提供风险管理资料6.1.3未按约定采取风险应对措施6.2总包商违约责任6.2.1未按约定履行风险管理义务6.2.2未按约定提供风险管理资料6.2.3未按约定采取风险应对措施7.争议解决7.1双方协商解决7.2第三方调解7.3诉讼解决8.合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止9.其他约定9.1保密条款9.2知识产权保护9.3法律法规遵守10.合同解除10.1双方协商解除10.2违约解除10.3法律规定解除11.合同的适用法律11.1本合同适用中华人民共和国法律12.合同的签订地点和时间12.1签订地点12.2签订时间13.合同附件13.1分包工程风险管理计划13.2分包工程风险管理报告13.3总包商风险管理计划13.4总包商风险管理报告14.双方签字盖章14.1分包商签字盖章14.2总包商签字盖章第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程名称：根据双方协商确定的分包工程名称。1.2分包工程地点：分包工程的具体地点，包括省、市、县（区）及项目地址。1.3分包工程内容：分包商应完成的工程内容，包括但不限于施工、设备安装、调试、验收等。1.4分包工程工期：分包商完成分包工程的时间节点，包括但不限于开工日期、竣工日期等。第二条：风险管理责任2.1风险识别与评估2.1.1分包商风险识别：分包商应根据分包工程的特点和实际情况，识别可能出现的风险，并形成风险清单。2.1.2分包商风险评估：分包商应对识别出的风险进行评估，包括风险的概率、影响程度、紧急程度等。2.1.3总包商风险识别：总包商应根据分包工程的特点和实际情况，识别可能出现的风险，并形成风险清单。2.1.4总包商风险评估：总包商应对识别出的风险进行评估，包括风险的概率、影响程度、紧急程度等。2.2风险应对措施2.2.1分包商风险应对：分包商应根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括但不限于风险规避、风险减轻、风险承担等。2.2.2分包商风险转移：分包商可采用合同、保险等方式，将部分或全部风险转移给其他方。2.2.3总包商风险应对：总包商应根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括但不限于风险规避、风险减轻、风险承担等。2.2.4总包商风险转移：总包商可采用合同、保险等方式，将部分或全部风险转移给其他方。第三条：风险管理流程3.1风险报告3.1.1分包商风险报告：分包商应按照约定时间向总包商提交风险报告，报告内容应包括分包商识别出的风险、评估结果、应对措施等。3.1.2总包商风险报告：总包商应按照约定时间向分包商提交风险报告，报告内容应包括总包商识别出的风险、评估结果、应对措施等。3.2风险审批3.2.1分包商风险审批：总包商应对分包商提交的风险报告进行审批，确认报告内容的准确性和完整性。3.2.2总包商风险审批：分包商应对总包商提交的风险报告进行审批，确认报告内容的准确性和完整性。3.3风险处理3.3.1分包商风险处理：分包商应按照审批后的风险应对措施，处理分包工程中的风险事件。3.3.2总包商风险处理：总包商应按照审批后的风险应对措施，处理分包工程中的风险事件。第四条：风险管理要求4.1分包商风险管理要求4.1.1风险管理制度：分包商应建立完善的风险管理制度，包括但不限于风险识别、评估、应对、报告等流程。4.1.2风险管理团队：分包商应设立专门的风险管理团队，负责分包工程的风险管理工作。4.1.3风险管理培训：分包商应对分包工程相关人员进行风险管理培训，提高风险识别和应对能力。4.2总包商风险管理要求4.2.1风险管理制度：总包商应建立完善的风险管理制度，包括但不限于风险识别、评估、应对、报告等流程。4.2.2风险管理团队：总包商应设立专门的风险管理团队，负责分包工程的风险管理工作。4.2.3风险管理培训：总包商应对分包工程相关人员进行风险管理培训，提高风险识别和应对能力。第五条：风险管理费用5.1分包商风险管理费用5.1.1风险识别与评估费用：分包商应承担分包工程风险识别与评估的费用。5.1.2风险应对措施费用：分包商应承担分包工程风险应对措施实施的费用。5.2总包商风险管理费用5.2.1风险识别与评估费用：总包商应承担分包工程风险识别与评估的费用第八条：违约责任6.1分包商违约责任6.1.1未按约定履行风险管理义务：分包商未按照本合同约定的风险管理义务履行，应承担相应的违约责任。6.1.2未按约定提供风险管理资料：分包商未按照本合同约定的时间、内容、形式提供风险管理资料，应承担相应的违约责任。6.1.3未按约定采取风险应对措施：分包商未按照本合同约定的风险应对措施履行，应承担相应的违约责任。6.2总包商违约责任6.2.1未按约定履行风险管理义务：总包商未按照本合同约定的风险管理义务履行，应承担相应的违约责任。6.2.2未按约定提供风险管理资料：总包商未按照本合同约定的时间、内容、形式提供风险管理资料，应承担相应的违约责任。6.2.3未按约定采取风险应对措施：总包商未按照本合同约定的风险应对措施履行，应承担相应的违约责任。第九条：争议解决7.1双方协商解决：双方应通过友好协商的方式解决本合同履行过程中发生的争议。7.2第三方调解：如果双方协商不成，任何一方均可向分包工程所在地有管辖权的人民调解委员会申请调解。7.3诉讼解决：如果调解不成，任何一方均有权向分包工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.1.1本合同自双方签字或者盖章之日起生效。8.1.2本合同的生效不得违反法律、行政法规的强制性规定。8.2合同变更8.2.1合同的变更需双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。8.2.2合同的变更不得违反法律、行政法规的强制性规定。8.3合同终止8.3.1本合同终止的条件和法律依据按照双方的约定执行。8.3.2合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相配合完成后续工作。第十一条：其他约定9.1保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。9.2知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利权、商标权等。9.3法律法规遵守：双方应遵守中华人民共和国相关法律法规，不得进行非法活动。第十二条：合同解除10.1双方协商解除：双方经协商一致，可以解除本合同。10.2违约解除：一方违约导致合同无法履行，另一方可以解除本合同。10.3法律规定解除：根据法律、行政法规的规定，本合同应当解除的，双方应依照法律规定解除本合同。第十三条：合同的适用法律11.1本合同适用中华人民共和国法律。第十四条：合同的签订地点和时间12.1签订地点：本合同在____（地点）签订。12.2签订时间：本合同在____（时间）签订。第十五条：合同附件13.1分包工程风险管理计划：作为本合同附件，详细描述分包工程的风险管理计划。13.2分包工程风险管理报告：作为本合同附件，详细描述分包工程的风险管理报告。13.3总包商风险管理计划：作为本合同附件，详细描述总包商的风险管理计划。13.4总包商风险管理报告：作为本合同附件，详细描述总包商的风险管理报告。第十六条：双方签字盖章14.1分包商签字盖章：（分包商名称）（分包商授权代表）（签字）（盖章）14.2总包商签字盖章：（总包商名称）（总包商授权代表）（签字）（盖章）第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义：第三方是指除甲乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、调解机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方职责：第三方在本合同中的职责包括但不限于协助甲乙方解决合同履行过程中的争议、监督甲乙方的合同履行情况、提供专业咨询服务等。2.第三方介入程序2.1甲乙方在合同履行过程中如有争议，应尝试通过友好协商解决。2.2如协商不成，甲乙方可共同选择合适的第三方进行介入，包括但不限于中介方、调解机构等。2.3第三方介入前，甲乙方应签订书面协议，明确第三方的职责、权限和费用等。3.第三方责任限额3.1第三方责任：第三方在本合同中的责任限于其职责范围内，对于超出职责范围的行为，第三方不承担责任。3.2第三方责任限额：第三方对于因其履行职责所产生的损害，承担的责任限额根据甲乙方的约定确定，并在书面协议中明确。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方：第三方在本合同中作为协助方，不改变甲乙方之间的合同关系。4.2第三方与丙方：第三方在本合同中不与丙方产生任何合同关系，丙方对于第三方的行为不承担责任。5.第三方介入后的合同变更5.1甲乙方如需变更合同内容，涉及第三方职责的，应与第三方协商一致，并签订书面补充协议。5.2第三方同意变更后，甲乙方应按照变更后的合同内容继续履行。6.第三方介入后的争议解决6.1甲乙方如因第三方介入产生的争议，应尝试通过友好协商解决。6.2如协商不成，甲乙方可共同选择合适的第三方进行调解，包括但不限于调解机构等。6.3调解不成，甲乙方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。7.第三方介入后的费用承担7.1第三方费用：第三方介入产生的费用由甲乙方按照约定承担。7.2甲乙方应按照书面协议的约定，向第三方支付费用。8.第三方介入后的合同终止8.1甲乙方如在本合同履行过程中解除合同，涉及第三方职责的，应与第三方协商一致。8.2第三方同意解除后，甲乙方应按照约定办理相关手续，并互相配合完成后续工作。9.第三方介入后的违约责任9.1第三方如未按照约定履行职责，应承担相应的违约责任。9.2甲乙方如未按照约定支付第三方费用，应承担相应的违约责任。10.附件：第三方介入协议10.1第三方介入协议作为本合同的附件，详细描述第三方的职责、权限、费用、责任限额等。10.2甲乙方应按照第三方介入协议的约定履行各自的义务。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工程风险管理计划：详细描述分包工程的风险管理计划，包括风险识别、评估、应对等措施。2.分包工程风险管理报告：定期提交的分包工程风险管理报告，包括已识别风险的更新、风险应对措施的执行情况等。3.总包商风险管理计划：详细描述总包商的风险管理计划，包括风险识别、评估、应对等措施。4.总包商风险管理报告：定期提交的總包商风险管理报告，包括已识别风险的更新、风险应对措施的执行情况等。5.第三方介入协议：详细描述第三方的职责、权限、费用、责任限额等，包括但不限于中介方、调解机构等。6.争议解决报告：第三方介入后，用于记录争议解决过程的文件，包括争议的性质、第三方提出的解决方案、甲乙方的反馈等。7.审计报告：第三方审计机构对分包工程财务、合规等方面的审计报告。8.监管机构通知书：监管机构对分包工程的监管要求、整改通知等文件。9.合同变更协议：用于记录合同变更内容的文件，包括变更的原因、内容、影响等。10.合同解除协议：用于记录合同解除情况的文件，包括解除的原因、解除时间、解除后的责任划分等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按约定履行风险管理义务：分包商未按照本合同约定的风险管理义务履行，包括但不限于未按时提交风险管理报告、未采取风险应对措施等。示例：分包商未按照合同规定的时间提交风险管理报告，构成违约行为。2.分包商未按约定提供风险管理资料：分包商未按照本合同约定的时间、内容、形式提供风险管理资料，包括但不限于风险识别、评估结果等。示例：分包商提供的风险管理资料不完整，缺少关键信息，构成违约行为。3.分包商未按约定采取风险应对措施：分包商未按照本合同约定的风险应对措施履行，包括但不限于未采取风险规避、减轻、承担等措施。示例：分包商在风险事件发生时未采取合同约定的应对措施，导致损失扩大，构成违约行为。4.总包商未按约定履行风险管理义务：总包商未按照本合同约定的风险管理义务履行，包括但不限于未按时提交风险管理报告、未采取风险应对措施等。示例：总包商未按照合同规定的时间提交风险管理报告，构成违约行为。5.总包商未按约定提供风险管理资料：总包商未按照本合同约定的时间、内容、形式提供风险管理资料，包括但不限于风险识别、评估结果等。示例：总包商提供的风险管理资料不完整，缺少关键信息，构成违约行为。6.总包商未按约定采取风险应对措施：总包商未按照本合同约定的风险应对措施履行，包括但不限于未采取风险规避、减轻、承担等措施。示例：总包商在风险事件发生时未采取合同约定的应对措施，导致损失扩大，构成违约行为。7.第三方未按约定履行职责：第三方未按照本合同约定的职责履行，包括但不限于未协助解决争议、未进行有效监督等。示例：第三方在争议解决过程中未能提出有效解决方案，导致争议持续，构成违约行为。全文完。2024版分包工程风险管理合同2本合同目录一览第一条定义与术语1.1定义1.2术语第二条合同范围与工作内容2.1合同范围2.2工作内容第三条分包商责任与义务3.1分包商责任3.2分包商义务第四条工程风险管理4.1风险识别4.2风险评估4.3风险控制与应对第五条合同价格与支付方式5.1合同价格5.2支付方式第六条工期与进度6.1工期要求6.2进度管理第七条质量与标准7.1质量要求7.2标准遵守第八条变更管理8.1变更申请8.2变更审批8.3变更执行第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担第十条争议解决10.1争议类型10.2解决方式第十一条合同的解除与终止11.1解除条件11.2终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1附加条款14.2修订历史第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1定义（1）分包工程：指由分包商按照总包合同的约定，对工程的一部分进行施工、安装、维修等活动的工程。（2）总包合同：指由业主与总包商签订的，对整个工程进行施工、安装、维修等活动的合同。（3）分包商：指与总包商签订分包合同，承担分包工程的施工、安装、维修等活动的主体。（4）业主：指工程项目的所有者，对工程项目的施工、安装、维修等活动享有权利和承担义务的主体。（5）总包商：指与业主签订总包合同，对整个工程进行施工、安装、维修等活动的主体。1.2术语（1）合同金额：指分包商承担分包工程所需支付的价款。（2）工程进度：指分包工程按计划完成的程度。（3）工程质量：指分包工程符合法律法规、技术规范、标准要求的情况。（4）违约行为：指分包商未履行合同约定的义务，或履行义务不符合约定的行为。（5）争议：指合同双方在合同履行过程中，对合同条款的理解、履行情况等方面发生的纠纷。第二条合同范围与工作内容2.1合同范围分包商应按照总包合同的约定，完成分包工程的设计、施工、安装、维修等工作，并保证分包工程的质量和安全。2.2工作内容分包商应完成分包工程的设计、施工、安装、维修等工作，包括但不限于：（1）按照设计文件和施工图纸进行施工；（2）按照技术规范和标准进行安装；（3）对分包工程进行维修和保养；（4）确保分包工程的质量和安全。第三条分包商责任与义务3.1分包商责任分包商应承担分包工程的施工、安装、维修等工作，并保证分包工程的质量和安全。分包商应对分包工程的一切损失和损害承担责任。3.2分包商义务（1）按照总包合同的约定，完成分包工程的设计、施工、安装、维修等工作；（2）按照约定的时间、质量和标准完成分包工程；（3）遵守施工现场的安全生产规定，确保分包工程的安全；（4）对分包工程的质量和安全负责，不得擅自转包或分包；（5）接受总包商的管理和监督。第四条工程风险管理4.1风险识别分包商应识别分包工程的风险，并制定相应的风险控制措施。4.2风险评估分包商应对分包工程的风险进行评估，确定风险的可能性和影响程度，并制定相应的风险应对措施。4.3风险控制与应对（1）制定应急预案，预防突发事件的产生；（2）对施工现场进行定期检查，发现问题及时整改；（3）对分包工程的材料、设备等进行检验，确保其符合质量要求；（4）对分包工程的施工人员进行安全教育和培训，提高其安全意识；（5）按照约定向总包商报告工程风险情况。第五条合同价格与支付方式5.1合同价格分包工程的合同价格为本合同约定的金额。5.2支付方式（1）业主应按照约定的时间和金额向分包商支付分包工程价款；（2）分包商应按照约定的时间和金额向总包商支付分包工程价款；（3）支付方式可以为现金、转账等。第六条工期与进度6.1工期要求分包商应按照总包合同的约定，完成分包工程的施工、安装、维修等工作，并保证分包工程在约定的工期内完成。6.2进度管理分包商应制定分包工程的施工进度计划，并按照计划进行施工。分包商应向总包商报告分包工程的施工进度情况。第八条变更管理8.1变更申请分包商如遇到不可抗力或特殊情况，需要对分包工程的设计、施工、安装、维修等内容进行变更的，应向总包商提出书面变更申请，并说明变更的必要性和理由。8.2变更审批总包商接到分包商的变更申请后，应按照总包合同的约定进行审批。变更审批的决定应及时通知分包商。8.3变更执行变更申请经总包商批准后，分包商应按照变更的内容进行施工、安装、维修等工作。变更工作的价款和工期调整按照双方协商确定的方式处理。第九条违约责任9.1违约行为分包商有下列情形之一的，视为违约：（1）未按照约定完成分包工程的施工、安装、维修等工作；（2）分包工程的质量和安全不符合约定；（3）未按照约定时间履行合同义务；（4）转让、转包或者违法分包分包工程；（5）违反总包合同的约定。9.2违约责任承担分包商违约的，应承担违约责任，赔偿因此给业主和/或总包商造成的损失。第十条争议解决10.1争议类型双方在履行合同过程中发生的争议，包括但不限于合同的履行、解释、终止、解除、违约等方面。10.2解决方式双方应友好协商解决争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的解除与终止11.1解除条件有下列情形之一的，双方可以解除本合同：（1）双方协商一致；（2）分包商违约，总包商解除合同；（3）不可抗力导致合同无法履行；（4）法律、法规、政策变化导致合同无法履行；（5）其他依法可以解除合同的情形。11.2终止条件有下列情形之一的，本合同终止：（1）分包工程按照约定完成；（2）双方协商一致终止；（3）不可抗力导致合同无法履行；（4）法律、法规、政策变化导致合同无法履行；（5）其他依法可以终止合同的情形。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等，包括但不限于合同内容、客户信息、业务计划等。12.2保密期限双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同解除或终止之日起五年内有效。12.3泄露后果泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任，赔偿因泄露保密信息给守约方造成的损失。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1附加条款本合同附件为不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。14.2修订历史本合同的修订历史如下：（1）2024年1月1日，双方签订本合同；（2）__年__月__日，双方就合同内容进行修订；（3）__年__月__日，双方就合同内容进行修订。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与分包工程有关联的各方，包括但不限于分包工程的业主、总包商、分包商、供应商、监理机构、保险公司等。1.2第三方介入情形第三方介入的情形包括但不限于：（1）业主对分包工程的质量和进度有监督和验收的权利；（2）总包商对分包商的施工过程有监督和管理的责任；（3）供应商提供的材料和设备符合合同约定的质量标准；（4）监理机构对分包工程的施工过程进行监督管理，确保工程质量和安全；（5）保险公司根据保险合同的约定，对分包工程进行保险保障。第二条第三方责任限额2.1第三方责任第三方应承担其参与分包工程所引起的法律责任和合同责任。第三方的责任和义务在本合同中另有约定的，从其约定。2.2责任限额（1）第三方对分包工程的质量和安全承担有限责任，责任限额不超过其参与分包工程部分的合同金额；（2）第三方对分包工程的事故赔偿责任限额，按照相关法律法规、保险合同等确定；（3）第三方应按照合同约定，对分包工程的损失承担赔偿责任。第三条第三方义务（1）按照合同约定，提供合格的材料、设备或服务；（2）对分包工程的质量和安全进行监督和管理；（3）配合甲乙方进行工程验收和审计；（4）按照约定向甲乙方提供相关证明材料和文件；（5）遵守国家法律法规、行业规范和标准。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方之间的权利义务，应以本合同及第三方与甲乙方签订的合同为准。第三方与甲乙方之间的纠纷，应由双方协商解决或依法解决。4.2第三方与甲乙方的责任划分（1）第三方应对其参与分包工程的部分承担责任；（2）甲乙方应按照合同约定，对分包工程的质量和安全承担主要责任；（3）分包商应按照合同约定，对分包工程的施工、安装、维修等工作承担直接责任。第五条第三方介入后的合同变更5.1第三方介入引起的合同变更当第三方介入分包工程时，可能导致合同内容的变化。甲乙方应根据第三方介入的具体情况，对合同内容进行相应的变更。5.2合同变更程序（1）甲乙方应就合同变更事项达成一致意见，并签订书面变更协议；（2）合同变更协议应明确变更的内容、范围、价款、工期等事项；（3）合同变更协议签订后，甲乙方应按照变更协议的约定履行各自的权利和义务。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入引起的争议类型第三方介入可能导致甲乙方之间的争议，包括但不限于合同履行、质量安全、工期延误等方面。6.2