2024年度风力发电项目施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度风力发电项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键术语解释第二条合同范围与工作内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格与支付条款3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4变更支付第四条工程进度与时间安排4.1施工时间表4.2关键节点4.3延期条款第五条施工质量标准与要求5.1质量标准5.2检验和检测5.3质量争议的处理第六条材料与设备供应6.1材料与设备要求6.2供应责任6.3验收与保管第七条施工安全与环境保护7.1安全标准7.2安全事故处理7.3环境保护第八条合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿计算方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼10.3适用法律第十一条合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同失效后的处理第十二条保密条款12.1保密信息12.2保密义务12.3泄露后果第十三条一般条款13.1合同的转让13.2不可抗力13.3合同的完整性与冲突第十四条附录14.1附件清单14.2签字页第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：风力发电有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同标的本合同标的为风力发电项目施工，包括但不限于风力发电机组的安装、塔架的建造、接地系统的施工、电缆的铺设及接线、变电站的建造和调试、相关辅助设施的建设等。1.3合同关键术语解释（1）风力发电机组：指乙方根据合同约定供应并安装的用于发电的风力设备。（2）塔架：指支撑风力发电机组的钢塔结构。（3）施工：指乙方根据合同约定进行的各项施工活动。（4）工程进度：指合同约定的各项工程活动的开始和完成时间。第二条合同范围与工作内容2.1工程概述本工程为一个MW风力发电项目，共安装台风力发电机组。2.2施工范围乙方负责本合同工程的设计、采购、施工、调试、验收等工作。2.3工程量清单工程量清单详见附件一。第三条合同价格与支付条款3.1合同总价本合同总价为本工程的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作的费用，共计人民币万元（大写：）。3.2支付方式甲方支付乙方工程款项采用进度支付的方式。3.3进度付款进度付款按照工程实际进度和合同约定的付款比例进行。3.4变更支付如工程发生变更，变更部分的工程款按照合同约定的变更支付方式进行支付。第四条工程进度与时间安排4.1施工时间表施工时间表详见附件二。4.2关键节点关键节点包括风力发电机组的到货、塔架的验收、接地系统的施工完成、电缆的铺设完成、变电站的建造完成等。4.3延期条款如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条施工质量标准与要求5.1质量标准乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量满足相关法律法规及行业标准。5.2检验和检测乙方应按照合同约定的检验和检测程序进行，确保工程质量。5.3质量争议的处理如发生质量争议，双方应共同协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条材料与设备供应6.1材料与设备要求乙方应按照合同约定的材料与设备要求进行采购和供应。6.2供应责任乙方应对所供应的材料和设备的质量、安全、环保等承担全部责任。6.3验收与保管甲方应对乙方供应的材料和设备进行验收，并妥善保管。第八条合同变更与解除8.1变更条件任何一方在合同履行过程中，因不可抗力或国家政策调整等原因，需要对合同内容进行变更的，可以提出变更要求。8.2解除条件在合同履行过程中，任何一方严重违约，导致合同无法继续履行，另一方可以提出解除合同。8.3变更与解除的程序合同的变更或解除，应由双方协商一致，并签订书面协议。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。9.2违约责任违约方应承担因违约所造成的直接经济损失的赔偿责任。9.3赔偿计算方式赔偿金额根据违约方违约程度、损失金额和合同约定等因素确定。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁或诉讼如选择仲裁，应提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁；如选择诉讼，应提交至合同约定的人民法院进行诉讼。10.3适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件本合同在工程验收合格，并支付完毕所有款项后终止。11.3合同失效后的处理合同失效后，双方应按照合同约定办理相关手续，并各自承担相应的责任。第十二条保密条款12.1保密信息双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均为保密信息。12.2保密义务双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3泄露后果如一方泄露了对方的保密信息，泄露方应承担相应的赔偿责任。第十三条一般条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.3合同的完整性与冲突本合同是双方完整的意思表示，取代了所有之前的谈判和协议。如本合同与附件及补充协议有冲突，以本合同为准。第十四条附录14.1附件清单附件清单详见附件三。14.2签字页本合同的签字页详见附件四。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于工程咨询方、设计方、施工分包方、材料设备供应商、检测机构、监理机构等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定和相关法律法规，对其提供的服务或产品负责。15.3第三方权利第三方享有根据合同约定获得支付、赔偿等权利。第十六条第三方介入的额外条款16.1第三方选择甲方和乙方应共同协商确定第三方的选择标准，包括但不限于资质条件、信誉、实力、服务标准等。16.2第三方合同甲方和乙方应与第三方签订书面合同，明确双方的权利和义务。16.3第三方监督甲方和乙方应对第三方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。第十七条第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指甲方和乙方根据本合同约定，对第三方在合同工程中的违约、侵权行为所承担的赔偿责任限额。17.2责任限额确定第三方责任限额应在合同中明确，并根据工程规模、风险程度、第三方资质等因素确定。17.3责任限额的调整如合同履行过程中，发生不可抗力或其他特殊情况，导致第三方责任限额需要调整的，甲方和乙方应协商一致，并签订书面协议。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方关系第三方在履行合同过程中，应接受甲方的监督和管理，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。18.2第三方与乙方关系第三方在履行合同过程中，应接受乙方的指导和协调，确保工程顺利进行。18.3第三方与甲方、乙方的划分第十九条第三方违约处理19.1第三方违约如第三方在履行合同过程中出现违约行为，甲方和乙方应按照合同约定和相关法律法规处理。19.2第三方违约责任第三方违约责任应根据合同约定和实际情况确定，包括但不限于违约赔偿、工期延误、质量问题等。19.3第三方违约处理程序甲方和乙方应共同协商处理第三方违约事宜，并按照合同约定和相关法律法规采取相应措施。第二十十条第三方权益保护20.1甲方和乙方应共同维护第三方的合法权益，确保第三方在合同工程中正常履行合同义务。20.2甲方和乙方应协助第三方解决合同履行过程中出现的问题，确保工程顺利进行。20.3甲方和乙方应对第三方的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经第三方同意，不得向任何第三方泄露。第二十一条合同的变更与解除21.1变更条件如第三方因不可抗力或国家政策调整等原因，需要对合同内容进行变更的，可以提出变更要求。21.2解除条件如第三方严重违约，导致合同无法继续履行，甲方和乙方可以提出解除合同。21.3变更与解除的程序合同的变更或解除，应由甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面协议。第二十二条争议解决22.1争议解决方式如甲方、乙方和第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。22.2仲裁或诉讼如选择仲裁，应提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁；如选择诉讼，应提交至合同约定的人民法院进行诉讼。22.3适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二十三条合同的生效、终止与失效23.1合同生效条件本合同自甲方、乙方和第三方签字盖章之日起生效。23.2合同终止条件本合同在工程验收合格，并支付完毕所有款项后终止。23.3合同失效后的处理合同失效后，甲方、乙方和第三方应按照合同约定办理相关手续，并各自承担相应的责任。第二十四条附录24.1附件清单附件清单详见附件五。24.2签字页本合同的签字页详见附件六。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本合同工程的所有材料、设备、工作量等，包括数量、型号、质量标准等。附件二：施工时间表明确本合同工程的施工进度计划，包括各阶段工作的开始和完成时间。附件三：材料与设备供应清单详细列出乙方应提供的材料和设备，包括型号、数量、质量标准等。附件四：签字页本合同的签字页，包括甲方、乙方和第三方的授权代表签字。附件五：第三方清单列出本合同涉及的第三方名单，包括第三方名称、资质、责任限额等。附件六：争议解决方式选择明确甲方、乙方和第三方在发生争议时选择的争议解决方式，如仲裁或诉讼。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方如未按合同约定支付款项、未提供施工场地、未履行配合义务等，应承担违约责任。具体违约责任根据合同约定和实际情况确定。示例：如甲方未按约定时间支付工程进度款，乙方有权暂停施工，甲方应支付逾期付款的利息，并承担由此导致的工程延期责任。2.乙方违约行为及责任认定乙方如未按合同约定提供材料和设备、未按期完成工程、未保证工程质量等，应承担违约责任。具体违约责任根据合同约定和实际情况确定。示例：如乙方供应的材料不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方更换或修复，乙方应承担由此导致的费用增加和工程延期责任。3.第三方违约行为及责任认定第三方如未按合同约定提供服务或产品、未按期完成工作、未保证质量等，应承担违约责任。具体违约责任根据合同约定和实际情况确定。示例：如第三方提供的设备安装服务不符合合同约定的质量标准，甲方和乙方有权要求第三方修复或重新安装，第三方应承担由此导致的费用增加和工程延期责任。全文完。2024年度风力发电项目施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同签订日期第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度第四条施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期条款第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2验收标准5.3质量保证期第六条施工安全与环保6.1安全措施6.2环保要求6.3安全事故处理第七条材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3验收与保管第八条技术支持与服务8.1技术支持8.2人员培训8.3技术服务第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点11.3仲裁效力第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同失效条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：_______（全称），是一家依法成立并有效存在的企业法人，地址位于_______，法定代表人_______，营业执照注册号为_______。乙方：_______（全称），是一家依法成立并有效存在的企业法人，地址位于_______，法定代表人_______，营业执照注册号为_______。1.2合同标的本合同项下的工程为2024年度风力发电项目施工，包括但不限于风力发电机的安装、塔筒的建造、电缆的铺设、变电站的搭建及相关附属设施的建设。1.3合同签订日期本合同于_______年_______月_______日由甲乙双方签署，并自双方签字盖章之日起生效。第二条工程范围与内容2.1工程概述工程位于_______，总规划装机容量为_______千瓦，预计建设风力发电机组_______台。2.2施工范围乙方负责本合同项下工程的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。2.3施工内容包括但不限于风力发电机组的安装，包括塔筒、机舱、叶轮等主要部分的组装和调试；塔筒的建造；电缆的铺设；变电站的搭建；相关附属设施的建设；以及工程所需的临时设施搭建等。第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式甲方分期向乙方支付合同总价，具体支付方式如下：（1）合同签订后_______日内，甲方支付合同总价_______%；（2）工程进度达到_______%后，甲方支付合同总价_______%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付剩余的合同总价。3.3支付进度甲方向乙方支付的进度款应按照乙方实际完成工程进度进行计算，具体进度款支付比例和时间由双方另行签订补充协议确定。第四条施工期限与进度4.1施工期限本工程的施工期限为_______个月，自乙方入场施工之日起算。4.2施工进度计划乙方应按照合同约定的施工期限制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。乙方应严格按照批准的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.3延期条款如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按照约定的施工期限完成，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少损失。具体延期期限和损失赔偿等事宜由双方另行签订补充协议确定。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求（1）风力发电机组安装应符合_______标准；（2）塔筒建造应符合_______标准；（3）电缆铺设应符合_______标准；（4）变电站搭建应符合_______标准；（5）其他附属设施建设应符合_______标准。5.2验收标准工程验收应按照甲乙双方约定的验收标准进行，包括工程质量、安全、进度等方面的检查。5.3质量保证期乙方应对本合同项下工程的质量负责，自工程验收合格之日起，提供_______年的质量保证期。在质量保证期内，如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的一切费用。第六条施工安全与环保6.1安全措施乙方应制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的安全。乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。6.2环保要求乙方应按照相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的环保工作，防止污染和损害环境。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取措施处理事故，确保事故不再扩大。如事故涉及甲方责任，乙方有权要求甲方承担相应责任。第八条技术支持与服务8.1技术支持乙方应为本合同项下工程提供必要的技术支持，确保工程的顺利进行。技术支持包括但不限于工程设计、设备选型、施工方案的制定等。8.2人员培训乙方应对甲方人员进行工程相关技术的培训，确保甲方人员能够熟练掌握工程相关的操作技能。8.3技术服务乙方应设立技术服务，解答甲方在工程施工过程中遇到的技术问题。技术服务的工作时间为：每周一至周五，上午8:00至12:00，下午13:00至17:00。第九条合同的变更与解除9.1变更条件如因工程实际情况发生变化，需要对合同内容进行变更的，甲乙双方可协商一致后签订补充协议进行变更。9.2解除条件除非合同约定的事由外，任何一方不得单方面解除合同。如一方拟解除合同，应提前_______天书面通知对方，并说明解除合同的理由。9.3变更与解除的程序合同的变更或解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议经双方签字盖章后生效。第十条违约责任10.1违约行为（1）乙方未按照约定的质量、进度完成工程；（2）乙方未按照约定提供技术支持和服务；（3）甲方未按照约定支付合同价款。10.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价_______%。10.3违约赔偿如违约行为给守约方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。11.2仲裁地点仲裁地点为合同签订地。11.3仲裁效力仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件本合同在工程验收合格并交付使用后终止。12.3合同失效条件如合同约定的事由发生，导致合同无法履行，合同失效。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密和技术秘密。13.2保密期限保密期限为合同终止后_______年。13.3泄密责任如一方违反保密义务，泄露对方的商业秘密或技术秘密，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括：工程设计文件、设备清单、施工方案等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同中所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同有关联但非合同当事人的个人或实体。第三方介入包括但不限于中介方、监理方、检测方、融资方等。1.2第三方范围（1）提供专业咨询服务的中介方；（2）对工程施工进行监理的监理方；（3）对工程质量、进度等进行检测的检测方；（4）为工程提供融资的融资方；（5）其他与工程有关联的第三方个人或实体。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲乙双方应在合同中明确第三方介入的程序，包括但不限于第三方的选择标准、介入时间、介入方式等。2.2第三方介入条件（1）第三方应具备相应的资质和能力；（2）第三方与甲乙双方无利益冲突；（3）第三方介入不得影响甲乙双方的合法权益；（4）第三方介入应得到甲乙双方的书面同意。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行其职责，并对其提供的服务或产品的质量、进度等承担相应的责任。3.2第三方权益第三方享有按合同约定获得报酬、享受合同约定的权益等权利。第四条第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务关系，应由甲乙双方在合同中进行明确。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务关系，应由甲乙双方在合同中进行明确。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于责任限额的计算方式、支付方式等。5.2第三方责任限额的调整如第三方责任限额不足以弥补甲方或乙方损失的，甲乙双方可协商一致后调整第三方责任限额。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方变更条件如因工程实际情况发生变化，需要变更第三方的，甲乙双方可协商一致后签订补充协议进行变更。6.2第三方解除条件除非合同约定的事由外，任何一方不得单方面解除与第三方的合同。如一方拟解除与第三方的合同，应提前_______天书面通知对方，并说明解除合同的理由。6.3第三方变更与解除的程序第三方合同的变更或解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议经双方签字盖章后生效。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约行为（1）第三方未按照约定的质量、进度完成工作；（2）第三方未按照约定提供服务或产品；（3）第三方与甲方或乙方发生利益冲突。7.2第三方违约责任第三方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价_______%。7.3第三方违约赔偿如第三方违约行为给守约方造成损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。8.2仲裁地点仲裁地点为合同签订地。8.3仲裁效力仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条合同的生效、终止与失效9.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件本合同在工程验收合格并交付使用后终止。9.3合同失效条件如合同约定的事由发生，导致合同无法履行，合同失效。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密和技术秘密。10.2保密期限保密期限为合同终止后_______年。10.3泄密责任如一方违反保密义务，泄露对方的商业秘密或技术秘密，应承担违约责任，第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：工程设计文件应包括风力发电机选型、塔筒设计、电缆布局、变电站设计等相关内容，并要求设计文件必须符合相关行业标准和规范。附件二：设备清单详细要求：设备清单应详细列明所有必需的设备名称、型号、数量、单价和总价，以及设备的规格和性能参数。附件三：施工方案详细要求：施工方案应包括工程施工的具体步骤、时间表、施工方法、安全措施等，并要求施工方案必须经过乙方审核批准。附件四：质量检测报告详细要求：质量检测报告应包括对工程质量的检测结果，包括但不限于材料检测、设备检测、施工质量检测等。附件五：进度计划详细要求：进度计划应明确工程的起始日期、预计完成日期以及各个关键节点的日期，并要求进度计划必须得到甲方的批准。附件六：技术规范详细要求：技术规范应详细规定工程的技术要求、标准和方法，包括但不限于工程设计、施工、验收等各个环节。附件七：安全防护方案详细要求：安全防护方案应包括工程施工期间的安全措施、应急预案、安全教育等内容，并要求方案必须得到甲方的批准。附件八：环境保护方案详细要求：环境保护方案应包括工程施工期间的环境保护措施、污染防治措施等内容，并要求方案必须得到甲方的批准。附件九：融资协议详细要求：融资协议应包括融资方提供的资金额、融资期限、还款方式、利率等条款，并要求融资协议必须得到甲方的批准。附件十：中介服务协议详细要求：中介服务协议应包括中介方的服务内容、服务期限、服务费用等条款，并要求中介服务协议必须得到甲方的批准。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的质量、进度完成工程；2.乙方未按照约定提供技术支持和服务；3.甲方未按照约定支付合同价款；4.第三方未按照约定的质量、进度完成工作；5.第三方未按照约定提供服务或产品；6.甲乙双方未按照约定履行合同其他义务。违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价的一定比例；2.违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的直接损失；3.违约方应承担因违约行为给守约方造成的间接损失；4.违约方应承担因违约行为产生的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、鉴定费等。示例说明：如果乙方未按照约定的质量、进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方在规定时间内完成工程。如果乙方未能在规定时间内完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因工程延期给甲方造成的损失。如果甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金，并要求甲方在规定时间内支付价款。如果甲方未能在规定时间内支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方承担因支付延迟给乙方造成的损失。全文完。2024年度风力发电项目施工合同4本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同范围与工程内容2.1工程概况2.2工程地点2.3工程量及工程单价2.4工程进度及工期第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四条施工质量与标准4.1质量要求4.2质量检验4.3质量争议的处理第五条施工安全与环保5.1安全生产责任5.2安全防护措施5.3环保要求第六条合同的变更与解除6.1合同变更的条件6.2合同解除的条件第七条违约责任7.1发包人的违约责任7.2承包人的违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条合同的生效、履行与终止9.1合同生效条件9.2合同履行期限9.3合同终止条件第十条合同的保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条合同的转让11.1合同转让的条件11.2转让程序第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理第十三条税收条款13.1税收承担13.2税收优惠政策第十四条其他条款14.1合同的修订14.2合同的解除14.3合同的解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条合同范围与工程内容2.1工程概况2.1.1工程名称：2024年度风力发电项目2.1.2工程地点：甲方指定的地点2.1.3工程内容包括但不限于：风力发电机组安装、风电场道路建设、风电场升压站建设、接地网建设、风电场监控系统建设等。2.2工程地点2.2.1甲方应向乙方提供详细的工程地点，包括地理位置、坐标、占地面积等信息。2.3工程量及工程单价2.3.1甲方应向乙方提供详细的工程量清单，包括工程项目的名称、工程量、工程单价等信息。2.3.2乙方根据甲方提供的工程量清单，按照约定的工程单价进行报价。2.4工程进度及工期2.4.1乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审批。2.4.2工程总工期为____个月，自乙方入场施工之日起计算。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价是指乙方完成合同约定的全部工程内容所应得的报酬，包括但不限于工程人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、税费等。3.1.2合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2价格调整机制3.2.1合同价格在不违反国家法律法规的前提下，如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。3.3预付款3.3.1甲方应在合同签订后的____个工作日内，向乙方支付合同总价____%的预付款。3.3.2预付款支付后，乙方应按照合同约定的工程进度，向甲方提供相应的进度付款申请。3.4进度付款3.4.1甲方应按照乙方提交的进度付款申请，及时支付乙方已完成工程的款项。3.4.2进度付款的比例为已完成工程价值的____%。3.5竣工结算3.5.1工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程决算报告，包括工程人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、税费等。3.5.2甲方应在收到乙方提交的工程决算报告后的____个工作日内，完成对决算报告的审核，并向乙方支付剩余的合同款项。第四条施工质量与标准4.1质量要求4.1.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.1.2乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合要求。4.2质量检验4.2.1甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督、检验，并提出整改意见。4.2.2乙方应积极配合甲方的质量检验工作，对甲方的整改意见及时进行整改。4.3质量争议的处理4.3.1对于工程质量的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式处理。第五条施工安全与环保5.1安全生产责任5.1.1乙方应严格按照国家法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。5.1.2乙方应对施工现场的安全生产负总责，确保施工现场的安全。5.2安全防护措施5.2.1乙方应制定详细的安全防护措施，并提交给甲方审批。5.2.2乙方应在施工现场设置必要的安全警示标志，确保施工现场的安全。5.3环保要求5.3.1乙方应遵守国家的环保法律法规，做好施工现场的环保工作。5.3.2乙方应在施工过程中，采取有效措施，减少对环境的影响。第六条合同的变更与解除6.1合同变更的条件6.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。6.1.2合同变更的条件包括但不限于：工程量增减、工程进度调整、工程单价调整等。6.2合同第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1双方同意，争议解决机构为合同签订地人民法院。第九条合同的生效、履行与终止9.1合同生效条件9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。9.2合同履行期限9.2.1合同履行期限为____个月，自合同生效之日起计算。9.3合同终止条件9.3.1合同终止条件如下：(1)工程全部完成，甲乙双方办理了工程验收手续，且乙方已按合同约定履行了所有义务；(2)双方协商一致解除合同；(3)一方违约，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同；(4)法律规定或双方约定的其他终止条件。第十条合同的保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约责任10.3.1任何一方违反本保密条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的转让11.1合同转让的条件11.1.1合同转让应得到另一方的书面同意。11.1.2转让方应保证受让方符合合同的各项要求，并有能力履行合同。11.2转让程序11.2.1转让方应向另一方提交书面转让申请，并提供受让方的相关信息。11.2.2另一方应在收到转让申请后的____个工作日内，书面答复转让方。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理12.2.1发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在____个工作日内提供相关证明文件。12.2.2遭受不可抗力影响的一方应尽力减少损失，并按照合同约定承担相应责任。第十三条税收条款13.1税收承担13.1.1双方应按照国家税收法律法规的规定，承担相应的税收责任。13.2税收优惠政策13.2.1双方应依法享受国家规定的税收优惠政策。第十四条其他条款14.1合同的修订14.1.1合同的修订应由双方协商一致，并签订书面修订协议。14.2合同的解除14.2.1合同的解除应按照合同约定的解除条件进行，任何一方不得擅自解除合同。14.3合同的解释权14.3.1本合同的解释权归双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与分类1.1第三方是指除甲方和乙方之外，根据本合同约定参与合同履行过程的法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、融资方等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1本合同履行过程中，如甲方或乙方认为需要第三方参与以保证合同的顺利履行，可以书面形式提出第三方介入的申请。2.1.2甲方和乙方应协商一致，确定第三方的介入事项、范围和期限。2.2第三方介入的程序2.2.1甲方和乙方与第三方签订书面介入协议，明确双方的权利和义务。2.2.2第三方介入协议应报送原合同备案，并与原合同具有同等法律效力。第三条第三方的主要职责与义务3.1第三方应根据合同约定和介入协议的条款，完成约定的工作内容。3.2第三方应保证其提供的服务或产品的质量、安全、合法性，并对其提供的服务或产品承担责任。3.3第三方应遵守国家法律法规、行业标准和甲方、乙方的规章制度。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方因其违约、过错或侵权行为导致甲方或乙方损失时，第三方应承担的赔偿责任上限。4.2第三方责任限额的确定4.2.1甲方和乙方应在第三方介入协议中明确双方约定的责任限额。4.2.2第三方责任限额可根据合同金额、第三方资质、行业标准等因素协商确定。第五条第三方与甲方、乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方应保持独立的法律关系。5.2第三方应独立承担其履行合同过程中产生的法律责任，不应涉及甲方、乙方之间的合同关系。5.3甲方和乙方不应将合同项下的权利义务转移给第三方，除非合同另有约定。第六条第三方介入对合同其他方的通知与告知6.1第三方介入协议的签订、变更或解除，甲方和乙方应通知合同其他方。6.2合同其他方对第三方介入事项有异议的，应在收到通知后的____个工作日内提出，并由甲方和乙方协商解决。第七条第三方违约处理7.1第三方违反合同约定或介入协议的，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲方和乙方因第三方违约造成的损失，有权向第三方追偿。第八条第三方退出机制8.1第三方因故不能履行或继续履行合同的，应提前____个工作日通知甲方和乙方。8.2甲方和乙方应按照合同约定和介入协议的条款，处理第三方退出后的相关事项。第九条第三方介入的合同修订9.1第三方介入可能导致原合同的部分内容需要调整或补充。9.2甲方和乙方应就修订内容达成一致，并签订书面修订协议。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方应保守合同双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2第三方保密义务的期限自合同履行结束之日起计算，不少于____年。第十一条第三方与其他各方的协调11.2第三方在履行合同过程中与其他各方发生的纠纷，应通过协商解决；协商不成的，可依法解决。第十二条不可抗力事件对第三方的影响12.1不可抗力事件影响