2024版工程施工项目工程变更与索赔合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版工程施工项目工程变更与索赔合同本合同目录一览1.工程变更1.1变更范围1.2变更程序1.3变更费用2.工程索赔2.1索赔条件2.2索赔程序2.3索赔金额3.变更与索赔的协商3.1协商期限3.2协商方式3.3协商结果4.工程进度与质量4.1工程进度保障4.2工程质量标准4.3进度与质量问题处理5.合同价款与支付5.1合同价款5.2支付方式5.3支付时间6.违约责任6.1违约行为6.2违约责任承担6.3违约赔偿金额7.争议解决7.1争议范围7.2争议解决方式7.3争议解决期限8.合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件9.其他条款9.1保密条款9.2不可抗力9.3法律适用10.合同的附件10.1附件清单10.2附件效力11.合同的签署与备案11.1签署程序11.2备案程序12.合同的解释与执行12.1解释权归属12.2合同执行地点13.合同的修订与补充13.1修订条件13.2补充条款效力14.合同的争议解决14.1争议解决机构14.2争议解决费用第一部分：合同如下：第一条工程变更1.1变更范围（1）工程设计变更；（2）工程量清单变更；（3）工程进度计划变更；（4）工程质量标准变更；（5）其他影响工程价款、工程进度、工程质量等因素的变更。1.2变更程序（1）变更申请：发包人或者承包人认为需要进行变更的，应当向对方提出书面变更申请，并说明变更的依据和理由；（2）变更审查：对方应当在收到变更申请后7个工作日内对变更申请进行审查，并将审查结果通知申请人；（3）变更批准：对于符合变更条件的，双方应当签署变更协议，并按照变更协议执行；对于不符合变更条件的，双方应当按照原合同执行。1.3变更费用（1）变更费用的计算：变更费用按照变更后的工程量清单和工程价款计算；（2）变更费用的支付：变更费用在双方签署变更协议后，按照合同约定的支付方式支付。第二条工程索赔2.1索赔条件（1）承包人按照合同约定完成工程，发包人未按照约定支付工程价款的；（2）由于发包人原因导致工程进度、工程质量、工程安全等方面出现问题的；（3）由于不可抗力原因导致工程出现问题的；（4）其他依法应当索赔的情形。2.2索赔程序（1）索赔申请：承包人认为有权获得索赔的，应当向发包人提出书面索赔申请，并说明索赔的依据和理由；（2）索赔审查：发包人应当在收到索赔申请后14个工作日内对索赔申请进行审查，并将审查结果通知承包人；（3）索赔答复：对于符合索赔条件的，发包人应当予以赔偿；对于不符合索赔条件的，发包人应当书面答复承包人。2.3索赔金额索赔金额根据索赔事项的具体情况，按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。第三条变更与索赔的协商3.1协商期限变更与索赔的协商期限为收到变更申请或者索赔申请之日起30日内。3.2协商方式协商可以通过面对面、书面、电子邮件等方式进行。3.3协商结果协商结果应当形成书面协议，并由双方签字或者盖章确认。第四条工程进度与质量4.1工程进度保障（1）承包人应当按照合同约定的工期完成工程；（2）发包人应当协助承包人解决工程进度中的问题，确保工程按期完成。4.2工程质量标准工程质量标准按照合同约定的质量要求执行，如需变更质量标准，应当按照第一条的规定进行变更。4.3进度与质量问题处理（1）如工程进度出现问题时，承包人应当及时向发包人报告，并采取措施予以解决；（2）如工程质量出现问题时，承包人应当按照合同约定承担修复或者重新施工的责任。第五条合同价款与支付5.1合同价款合同价款根据工程量清单和工程价款计算规则确定。5.2支付方式合同价款的支付方式按照合同约定的支付方式执行。5.3支付时间合同价款的支付时间按照合同约定的支付时间执行。第六条违约责任6.1违约行为（1）未按合同约定履行义务的；（2）明确表示或者以行为表明不履行合同义务的；（3）迟延履行合同义务的；（4）违反合同约定造成对方损失的。6.2违约责任承担违约方应当承担违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失。6.3违约赔偿金额违约赔偿金额根据违约行为的具体情况，按照实际损失计算。第八条争议解决7.1争议范围（1）合同的履行；（2）合同的变更；（3）合同的解除；（4）合同的违约责任；（5）合同的索赔；（6）其他合同约定的事项。7.2争议解决方式（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁解决；（4）诉讼解决。7.3争议解决期限争议解决期限为收到争议解决申请之日起60日内。第九条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件合同自双方签字或者盖章之日起生效。8.2合同变更程序合同变更应当采用书面形式，并由双方签字或者盖章确认。8.3合同终止条件合同终止条件按照合同约定的终止条件执行。第十条其他条款9.1保密条款双方应当保守合同中的商业秘密，未经对方同意不得向第三方泄露。9.2不可抗力不可抗力事件导致合同不能履行或者造成损失的，双方均不承担责任。9.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第十一条合同的附件10.1附件清单附件清单详见附件一。10.2附件效力附件与合同具有同等效力。第十二条合同的签署与备案11.1签署程序合同签署前，双方应当进行充分沟通，确保合同内容的准确性和完整性。11.2备案程序合同签署后，双方应当按照相关规定进行备案。第十三条合同的解释与执行12.1解释权归属本合同的解释权归双方共同所有。12.2合同执行地点合同执行地点为合同约定的工程所在地。第十四条合同的修订与补充13.1修订条件合同修订的条件如下：（1）合同内容与法律法规相抵触；（2）合同内容与实际情况发生变化；（3）双方同意进行修订。13.2补充条款效力补充条款与原合同具有同等效力。14.1争议解决机构争议解决机构为合同约定的仲裁委员会或者人民法院。14.2争议解决费用争议解决费用按照实际发生费用计算，由败诉方承担。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，根据合同约定或者经甲乙方同意，对合同的履行具有监督、协调、调解或者裁决权的一方或者多方。1.2第三方介入的范围（1）工程监理方；（2）争议调解方；（3）仲裁机构；（4）人民法院；（5）其他经甲乙方同意的第三方。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的程序（1）甲乙方在合同中约定第三方介入的程序和条件；（2）当合同履行过程中出现需要第三方介入的情形时，甲乙方按照约定启动第三方介入程序；（3）第三方根据甲乙方的申请和合同约定，介入合同履行过程；（4）第三方完成介入任务后，甲乙方按照约定终止第三方介入。2.2第三方介入的条件（1）甲乙方无法通过协商解决合同争议；（2）甲乙方请求第三方介入调解或者裁决；（3）合同约定的其他介入条件。第三条第三方介入的权利和义务3.1第三方介入的权利（1）了解合同履行的情况；（2）要求甲乙方提供与合同履行相关的资料和信息；（3）对合同履行过程中出现的问题提出建议和意见；（4）根据合同约定和实际情况，对合同履行进行调解或者裁决。3.2第三方介入的义务（1）按照约定履行介入职责；（2）保密合同中的商业秘密；（3）不得利用介入地位谋取不正当利益；（4）及时完成介入任务。第四条第三方介入的责任限额4.1第三方介入的责任第三方介入的责任限于其介入范围内的合同履行问题。第三方对于合同外的纠纷和不属于其职责范围内的事项不承担责任。4.2第三方介入的责任限额第三方介入的责任限额按照合同约定的限额执行。如合同中未约定，第三方介入的责任限额为其介入行为的合理范围内。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入费用的承担第三方介入费用按照合同约定的承担方式执行。如合同中未约定，第三方介入费用由甲乙方协商承担。5.2第三方介入费用的支付第三方介入费用在第三方完成介入任务后，由甲乙方按照约定支付。第六条第三方介入与甲乙方及其他方的关系6.1第三方介入与甲乙方的关系第三方介入不代表甲乙方任何一方，独立行使监督、协调、调解或者裁决权。甲乙方应当尊重第三方的独立地位，不得干预第三方的正常工作。6.2第三方介入与及其他方的关系第三方介入与其他方之间无隶属或者其他利害关系。第三方介入应当公正、公平地履行其职责，维护合同双方的合法权益。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件（1）合同履行完毕；（2）第三方介入任务完成；（3）甲乙方达成协议，终止第三方介入；（4）合同约定的其他终止条件。7.2第三方介入的终止程序（1）甲乙方提出终止第三方介入的申请；（2）第三方对甲乙方的申请进行审查；（3）第三方同意甲乙方的终止申请；（4）甲乙方与第三方办理终止手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括工程名称、工程量、工程单价、工程总价等信息。附件二：工程设计图纸包含工程项目的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等信息。附件三：工程质量标准详细描述工程项目的质量标准，包括材料要求、施工工艺要求、验收标准等信息。附件四：进度计划列出工程项目的详细进度计划，包括各阶段工程的开始时间、结束时间、施工内容等信息。附件五：合同价款计算明细详细列出合同价款的计算依据和计算结果，包括工程量清单、工程单价、工程总价等信息。附件六：支付凭证包括甲乙双方之间的支付凭证，如付款通知、收款确认等信息。附件七：变更协议当工程变更时，双方签署的变更协议，包括变更内容、变更费用、变更时间等信息。附件八：索赔申请及答复当发生索赔时，承包人提出的索赔申请以及发包人的答复，包括索赔理由、索赔金额、索赔时间等信息。附件九：争议调解书或者裁决书当发生争议时，第三方作出的调解书或者裁决书，包括争议事项、调解结果或者裁决结果等信息。附件十：其他重要文件包括合同履行过程中产生的其他重要文件，如会议纪要、沟通记录、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为及责任认定（1）未按照合同约定完成工程：承包人未按照合同约定的时间、质量、数量等完成工程的，应当承担违约责任。示例：承包人未能在合同约定的工期内完成工程，应当按照合同约定支付逾期竣工违约金。（2）明确表示或者以行为表明不履行合同义务：承包人明确表示或者以行为表明不履行合同义务的，应当承担违约责任。示例：承包人未经发包人同意，擅自停止施工，构成违约行为。（3）迟延履行合同义务：承包人迟延履行合同义务的，应当承担违约责任。示例：承包人未能在合同约定的时间内提交工程进度报告，构成违约行为。2.发包人违约行为及责任认定（1）未按照合同约定支付工程价款：发包人未按照合同约定的时间、方式支付工程价款的，应当承担违约责任。示例：发包人延迟支付工程价款，应当按照合同约定支付延迟支付违约金。（2）未按照合同约定提供施工条件：发包人未按照合同约定的时间、质量、数量等提供施工条件的，应当承担违约责任。示例：发包人未能在合同约定的时间内提供施工场地，构成违约行为。（3）未按照合同约定履行协助义务：发包人未按照合同约定的方式、时间履行协助义务的，应当承担违约责任。示例：发包人未能按照合同约定提供施工图纸，构成违约行为。3.