工程承包合同格式

合同编号：__________一、工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________1.4工程规模：__________1.5工程价款：_______元（大写：____________________元整）。二、工程承包2.1承包人愿意按照本合同约定的条件承包乙方工程。2.2发包人将工程的发包、施工、竣工、保修等事项全权委托给承包人。2.3承包人应按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程的施工。三、合同价格及支付3.1双方确认，本工程合同价款为：_______元（大写：____________________元整）。3.2发包人应按照本合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款。3.3发包人逾期支付的，应按照逾期付款金额的_______%支付违约金。四、工程进度及工期4.1承包人应按照本合同约定的施工进度完成工程。4.2承包人未按照约定的时间进度完成工程的，应按照逾期完成部分工程价款的_______%支付违约金。4.3因不可抗力等原因导致工程进度延误的，双方可协商顺延工期。五、工程质量5.1承包人应按照国家标准、行业标准和甲方的要求保证工程质量。5.2工程质量不符合约定的，承包人应承担修复责任，并支付修复费用。六、安全生产6.1承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方安全生产要求进行施工。6.2发生安全事故的，承包人应承担相应责任，并立即报告甲方。七、保修7.1工程竣工验收合格后，承包人应按照约定的保修期限和保修范围承担保修责任。7.2保修期内，因承包人原因导致工程质量问题的，承包人应承担修复和赔偿责任。八、违约责任8.1双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。8.2承包人违反本合同造成发包人损失的，应承担赔偿责任。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕所有价款后终止。10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（承包人）：__________乙方（发包人）：__________签订日期：__________注意事项：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。2.双方在签订合同时，应认真阅读合同条款，明确各自的权利和义务，确保双方的合法权益得到保障。3.合同中涉及的工程内容、工程价款、工程进度、工程质量、安全生产、保修等关键条款，双方应充分沟通，达成一致意见。4.合同签订后，双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，确保工程的顺利进行。5.合同中涉及的违约责任、争议解决等条款，双方应认真遵守，确保在发生争议时能够得到妥善解决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系、规定合同当事人权利义务的法律规范总称。2.合同履行：指合同当事人按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。3.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.保修：指工程竣工验收合格后，承包人对工程在一定期限内出现的质量问题承担修复和赔偿责任的行为。6.争议解决：指合同当事人在履行合同过程中发生争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。特殊应用场合及补充条款：1.场合：如果工程进度由于不可抗力因素（如恶劣天气、地震等）导致严重延误。补充条款：如遇不可抗力因素导致工程进度严重延误，双方同意根据实际情况调整工期，并协商顺延合同约定的付款节点和比例。2.场合：如果工程质量出现问题，需要返工修复。补充条款：若工程质量不符合约定，承包人应负责返工修复，并承担由此产生的全部费用。同时，承包人应向发包人支付相当于修复费用一定比例的违约金。3.场合：如果发包人逾期支付合同价款。补充条款：发包人逾期支付合同价款的，承包人有权暂停工程，并按逾期支付金额的一定比例收取违约金。4.场合：如果工程在保修期内出现质量问题。补充条款：工程在保修期内出现质量问题的，承包人应在接到发包人通知后的规定时间内进行修复，并承担修复费用。若承包人未在规定时间内修复，发包人有权自行修复，所产生的费用由承包人承担。附件列