2024年度工程款支付定金合同附属协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度工程款支付定金合同附属协议书本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程周期2.支付定金2.1定金金额2.2定金支付时间2.3定金支付方式2.4定金退还条件及方式3.工程款支付3.1工程款支付比例3.2工程款支付时间及方式3.3工程进度与工程款支付的关系3.4工程尾款支付条件4.质量保证4.1工程质量标准4.2质量问题处理方式4.3质量保证期限5.合同的履行5.1双方的权利和义务5.2合同变更条件5.3合同解除条件5.4违约责任6.争议解决6.1争议解决方式6.2仲裁地点及机构6.3诉讼地点及法院7.合同的生效、终止和解除7.1合同生效条件7.2合同终止条件7.3合同解除条件8.保密条款8.1保密信息范围8.2保密期限8.3违约泄露保密信息的责任9.不可抗力9.1不可抗力事件的定义9.2不可抗力事件的应对措施9.3不可抗力事件对合同履行的影响10.合同的附件10.1附件清单10.2附件的生效条件11.合同的签署11.1签署地点11.2签署时间11.3签署人12.其他约定12.1双方的其他约定内容13.合同的份数13.1合同正本份数13.2合同副本份数14.合同语言14.1合同的语言版本14.2语言版本的解释优先顺序第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：2024年度工程项目1.2工程地点：省市区路号1.3工程规模：根据双方另行签订的《建设工程施工合同》，本项目包括但不限于土建、安装、装修等工程1.4工程周期：根据双方另行签订的《建设工程施工合同》，本项目预计开工日期为2024年X月X日，预计竣工日期为2024年X月X日。2.支付定金2.1定金金额：人民币万元整（大写：人民币壹佰万元整）2.2定金支付时间：双方签订本协议后七个工作日内2.3定金支付方式：通过银行转账的方式支付至甲方指定的银行账户2.4定金退还条件及方式：在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可退还定金；如因乙方原因导致合同无法履行，甲方有权不退还定金。3.工程款支付3.1工程款支付比例：按照双方签订的《建设工程施工合同》约定的比例支付3.2工程款支付时间及方式：按照双方签订的《建设工程施工合同》约定的时间及方式支付3.3工程进度与工程款支付的关系：工程进度达到约定的比例，甲方按照约定支付相应的工程款3.4工程尾款支付条件：工程验收合格，乙方提交完整的工程资料，甲方扣除已支付的款项后支付尾款。4.质量保证4.1工程质量标准：按照国家和行业的相关标准执行，如有特殊要求，按照双方签订的《建设工程施工合同》执行4.2质量问题处理方式：发现质量问题，乙方应在接到通知后七个工作日内进行整改，如逾期未整改或整改不合格，甲方有权要求乙方支付违约金4.3质量保证期限：自工程验收合格之日起两年。5.合同的履行5.1双方的权利和义务：按照双方签订的《建设工程施工合同》执行5.2合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议5.3合同解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等情况导致合同无法履行，双方协商一致可解除合同5.4违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.争议解决6.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决6.2仲裁地点及机构：如选择仲裁解决，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会6.3诉讼地点及法院：如选择诉讼解决，诉讼地点为市，法院为市中级人民法院。8.保密条款8.1保密信息范围：本合同及其附件的所有内容、双方的商业秘密、技术秘密、市场信息、客户信息等8.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止8.3违约泄露保密信息的责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。9.不可抗力9.1不可抗力事件的定义：不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等9.2不可抗力事件的应对措施：遭受不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件9.3不可抗力事件对合同履行的影响：遭受不可抗力事件的一方可根据情况部分或全部免除责任。10.合同的附件10.1附件清单：详见附件一《合同附件清单》10.2附件的生效条件：附件一经双方签字盖章，与本合同具有同等法律效力。11.合同的签署11.1签署地点：市11.2签署时间：2024年X月X日11.3签署人：甲方：（签字/盖章）、乙方：（签字/盖章）12.其他约定12.1双方的其他约定内容：如双方有其他特殊约定，可在本合同附件二中明确。13.合同的份数13.1合同正本份数：壹份13.2合同副本份数：肆份，甲方、乙方各执贰份，均具有同等法律效力。14.合同语言14.1合同的语言版本：中文第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：第三方是指本合同之外的其他个人或实体，包括但不限于中介方、咨询方、审计方、监管机构等。15.2第三方介入条件：当本合同的履行需要第三方的协助或监督时，甲乙双方应共同协商确定第三方介入的时间、方式和职责。16.第三方职责与权利16.1第三方职责：第三方应按照甲乙双方的约定，协助完成合同的履行，提供专业服务，并确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。16.2第三方权利：第三方有权根据合同约定收取服务费用，并要求甲乙双方提供必要的协助和支持。17.第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方：第三方应独立向甲方提供服务，甲方应支付第三方服务费用。除非合同另有约定，第三方对甲方不承担任何直接责任。17.2第三方与乙方：第三方应独立向乙方提供服务，乙方应支付第三方服务费用。除非合同另有约定，第三方对乙方不承担任何直接责任。18.第三方介入的额外条款18.1第三方选择：甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备必要的资质和能力。18.2第三方服务费用：第三方服务费用由甲乙双方协商确定，并应在合同中明确。18.3第三方服务期限：第三方服务期限应在合同中明确，如需延长，应经甲乙双方协商一致。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额定义：第三方责任限额是指第三方对甲乙双方承担的赔偿责任的上限。19.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额应在合同中明确，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。19.3第三方责任限额的调整：合同履行过程中，如需调整第三方责任限额，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。20.第三方违约处理20.1第三方违约：第三方未能按照合同约定履行义务，或提供的服务存在瑕疵，构成违约。20.2第三方违约处理：甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。20.3第三方违约与甲方乙方关系：第三方违约不影响甲乙双方之间的合同履行，甲乙双方仍应按照合同约定履行各自义务。21.第三方退出21.2第三方退出程序：第三方应提前通知甲乙双方，并协助甲乙双方安排替代服务。21.3第三方退出后的责任：第三方退出后，应承担因其退出给甲乙双方造成的直接损失的责任。22.第三方介入的合同修正22.1第三方介入条款的修正：本合同第三方介入相关条款可根据甲乙双方协商一致进行修正。22.2第三方介入额外条款的修正：新增或修改第三方介入额外条款，应经甲乙双方协商一致，并签订书面修正案。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《合同附件清单》附件内容：本附件详细列出了合同的所有附件名称、数量、版本等信息。附件二：《工程设计图纸》附件内容：包含了工程的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件三：《工程量清单》附件内容：列出了工程所需的材料、工程量及单价等详细信息。附件四：《工程进度计划》附件内容：详细描述了工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件五：《质量保修书》附件内容：详细说明了工程的保修条款，包括保修期限、保修范围等。附件六：《合同变更协议》附件内容：当合同履行过程中需要变更时，双方可签订此协议作为合同的补充。附件七：《争议解决协议》附件内容：明确了双方在发生争议时选择的解决方式，如仲裁或诉讼。附件八：《保密协议》附件内容：规定了双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。附件九：《不可抗力事件证明》附件内容：当发生不可抗力事件时，双方需提供的相关证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为示例：甲方未能按照合同约定时间支付工程款。责任认定标准：甲方应支付违约金，违约金计算方式为逾期支付