2024年度城市更新EPC项目合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度城市更新EPC项目合同本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目内容第二条合同主体2.1发包人2.2承包人第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款条件第四条项目进度4.1施工期限4.2施工计划4.3进度报告第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检查第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量第七条施工安全7.1安全标准7.2安全防护7.3安全事故处理第八条变更与调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用第十一条合同的解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理第十二条合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后的责任第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四条其他条款14.1合同的生效14.2合同的终止14.3附加条款第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：2024年度城市更新EPC项目1.2项目地点：具体项目实施地点1.3项目规模：项目用地面积、建筑总面积等1.4项目内容：包括但不限于设计、采购、施工、验收等全部或部分工程内容第二条合同主体2.1发包人：指具有项目所有权和决策权的法人或其他组织2.2承包人：指具有项目实施能力的法人或其他组织第三条合同金额3.1合同总价：人民币元整（大写：元整）3.2付款方式：按合同约定的付款节点和比例进行支付3.3付款条件：满足合同约定的工程进度、质量要求等条件第四条项目进度4.1施工期限：自合同签订之日起至项目竣工交付之日止4.2施工计划：双方协商确定的施工进度计划4.3进度报告：承包人应定期向发包人报告项目实施进度第五条工程质量5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定5.2质量保证：承包人应采取措施确保工程质量，并承担质量保修责任5.3质量检查：发包人或其委托的第三方有权对工程质量进行检查和验收第六条材料与设备6.1材料供应：承包人应按照合同约定供应合格的材料6.2设备供应：承包人应按照合同约定供应合格的设备6.3材料质量：材料应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定第八条变更与调整8.1变更条件：在合同履行过程中，因不可抗力或发包人需求变更等原因，导致合同内容需要调整的8.2变更程序：变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议8.3变更费用：变更导致的额外费用，按照双方协商确定的方式承担第九条违约责任9.1违约情形：包括但不限于未能按约定履行合同义务、未能按时完成工程等9.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等9.3违约赔偿：具体赔偿金额和方式，按照双方协商确定的方式计算第十条争议解决10.1争议解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等10.2争议解决机构：双方可约定仲裁机构或人民法院进行争议解决10.3争议解决费用：包括但不限于仲裁费、诉讼费等，由败诉方承担第十一条合同的解除11.1解除条件：包括但不限于双方协商一致、一方违约等11.2解除程序：解除合同应书面通知对方，并办理相关手续第十二条合同的转让12.1转让条件：经对方同意或合同约定12.2转让程序：转让合同应遵循相关法律法规，并办理相关手续12.3转让后的责任：转让后，受让人应承担原合同约定的权利和义务第十三条保密条款13.1保密内容：包括但不限于合同内容、技术资料、商业秘密等13.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起13.3泄密责任：泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任第十四条其他条款14.1合同的生效：自双方签字盖章之日起生效14.2合同的终止：合同履行完毕或合同解除、终止之日起14.3附加条款：双方可以约定其他补充条款，作为本合同的组成部分第二部分：第三方介入后的修正14.4第三方介入14.4.1定义：第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙双方外，其他参与合同履行或与合同履行相关的法人、自然人或其他组织。14.4.2第三方责任：第三方介入并不免除甲乙双方的合同义务和责任。第三方应独立承担其行为产生的法律责任。14.5第三方义务14.5.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供相关服务或履行合同义务。14.5.2第三方应保证其提供的服务或履行义务的质量，符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。14.5.3第三方应承担其行为产生的所有费用和责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。14.6第三方责任限额14.6.1甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。14.6.2第三方应在其责任限额内承担责任，超出责任限额的部分由甲乙双方承担。14.6.3如果第三方无法在其责任限额内承担责任，甲乙双方可以根据合同约定和法律规定，追究第三方的法律责任。14.7第三方与甲乙方的关系14.7.1第三方与甲乙双方应是独立的法律主体，各自独立承担法律责任。14.7.2甲乙双方与第三方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。14.7.3第三方不应被视为甲乙双方的代理人、合作伙伴或雇佣关系。14.8第三方介入的变更和解除14.8.1甲乙双方可以协商一致，变更或解除与第三方的合同关系。14.8.2变更或解除与第三方的合同关系，应遵循相关法律法规，并办理相关手续。14.8.3变更或解除与第三方的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。14.9第三方介入的争议解决14.9.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过协商解决。14.9.2如果协商不成，甲乙双方可以约定仲裁机构或人民法院进行争议解决。14.9.3争议解决费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费等，由败诉方承担。14.10第三方介入的保密条款14.10.1第三方应遵守甲乙双方的保密规定，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。14.10.2第三方应在其参与合同履行的范围内，承担保密义务。14.10.3如果第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目设计方案附件二：施工图纸附件三：材料和设备供应清单附件四：施工进度计划附件五：质量保证协议附件六：安全防护措施方案附件七：保密协议附件八：变更协议附件九：违约金计算公式附件十：仲裁协议附件一的详细要求和说明：项目设计方案应包括但不限于项目概述、设计理念、平面布局、立面设计、剖面设计等内容，必须符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。附件二的详细要求和说明：施工图纸应包括但不限于建筑图纸、结构图纸、水电图纸等，必须准确无误，满足施工要求。附件三的详细要求和说明：材料和设备供应清单应详细列明材料和设备的名称、规格、数量、质量标准等信息，确保材料和设备的质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。附件四的详细要求和说明：施工进度计划应详细描述工程进度安排，包括各阶段的开始和结束时间，必须按照约定的时间节点完成工程。附件五的详细要求和说明：质量保证协议应明确质量保证的责任、质量检查和验收的标准和程序等内容，确保工程质量符合要求。附件六的详细要求和说明：安全防护措施方案应详细描述施工期间的安全防护措施，包括施工现场的安全管理、工人安全培训等内容，确保施工过程中的安全。附件七的详细要求和说明：保密协议应明确保密内容、保密期限和泄密责任等内容，保护双方的商业秘密和技术秘密。附件八的详细要求和说明：变更协议应明确变更的条件、程序和费用等内容，确保合同变更的合法性和合理性。附件九的详细要求和说明：违约金计算公式应明确违约金的计算方法和标准，以便在违约行为发生时进行计算和赔偿。附件十的详细要求和说明：仲裁协议应明确仲裁机构的选择、仲裁程序和仲裁费用等内容，以便在发生争议时进行仲裁解决。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定履行义务；2.未能按照约定的时间完成工程；3.提供的材料和设备不符合质量标准；4.未按照设计图纸施工；5.未采取安全防护措施导致安全事故；6.泄露保密信息。违约的责任认定标准：1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；2.违约方的违约行为导致合同无法履行，双方可以协商解除合同；3.违约方在履行合同过程中出现违约行为，对方有权要求违约方立即改正；4.违约方的违约行为给对方造成损失，对方有权要求违约方赔偿损失。示例说明：如果承包人未能按照合同约定时间完成工程，属于违约行为。根据合同约定，承包人应支付违约金，违约金计算公式为合同总价的一定比例。说明三：法律名词及解释：1.EPC项目：工程设计、采购和施工项目，是指一个工程项目从设计到施工的全过程。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自