2024年度光伏发电项目EPC总包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度光伏发电项目EPC总包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3EPC总包合同定义第二条合同范围及工作内容2.1工程概述2.2承包方工作内容2.3发包方责任范围第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及时间表第四条合同工期及进度4.1工期要求4.2进度计划及报告4.3工期延误及延长第五条质量标准及要求5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3质量检验及验收第六条技术参数及要求6.1技术参数指标6.2技术文件交付6.3技术支持及培训第七条安全、环保及职业健康7.1安全标准及要求7.2环保标准及要求7.3职业健康安全管理第八条违约责任及赔偿8.1违约行为及后果8.2赔偿责任及计算方式8.3违约解除合同的条件第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及适用法律9.3保密协议第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同终止条件第十一条合同的生效、暂停和恢复11.1合同生效条件11.2合同暂停条件11.3合同恢复条件第十二条合同信息及保密12.1合同信息保密12.2信息披露及交流第十三条其他条款13.1不可抗力13.2税法及优惠政策13.3附件及附录第十四条合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同正本及副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方定义1.2承包方定义1.3EPC总包合同定义本合同是指乙方承担光伏发电项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试运行、并网验收等全部工作，并按照合同约定时间、质量、成本完成项目，发包方支付合同价款，双方共同遵守的书面协议。第二条合同范围及工作内容2.1工程概述本合同涉及的工程为光伏发电项目，项目地点位于_______（具体地址见合同附录C），项目规模为_______（具体规模见合同附录D），工程内容具体见合同附录E。2.2承包方工作内容乙方应按照合同约定，完成光伏发电项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试运行、并网验收等工作，并保证项目顺利通过验收。2.3发包方责任范围发包方应按照合同约定，向乙方支付合同价款，提供施工场地、相关许可和批准文件，以及与项目相关的其他必要支持。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为本合同约定的全部工作内容的完成，包括设计、采购、施工、调试等各项费用，具体金额见合同附录F。3.2价格调整机制合同总价在合同签订后，如因不可抗力等因素导致成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格，具体调整方式见合同附录G。3.3支付方式及时间表发包方应按照合同约定的支付方式和时间表，向乙方支付合同价款。具体支付方式为_______（见合同附录H），支付时间表见合同附录I。第四条合同工期及进度4.1工期要求本合同约定的工程竣工交付时间为_______（具体日期见合同附录J），乙方应保证工程按期完成。4.2进度计划及报告乙方应按照合同约定，制定工程进度计划，并定期向发包方报告工程进度，具体要求见合同附录K。4.3工期延误及延长如乙方原因导致工程延误，应按照合同约定承担工期延误的责任，具体处理方式见合同附录L。如因不可抗力等原因导致工程延误，双方可协商延长工期。第五条质量标准及要求5.1工程质量标准本合同涉及的工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定，具体要求见合同附录M。5.2质量保证措施乙方应采取必要的质量保证措施，确保工程质量符合合同约定，具体措施见合同附录N。5.3质量检验及验收工程竣工后，乙方应组织自检，并通知发包方进行验收。验收不合格的，乙方应负责整改，直至符合合同约定。具体验收程序见合同附录O。第六条技术参数及要求6.1技术参数指标本合同涉及的工程技术参数应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定，具体要求见合同附录P。6.2技术文件交付乙方应按照合同约定，向发包方交付完整的技术文件，包括设计文件、施工图纸、设备技术手册等，具体要求见合同附录Q。6.3技术支持及培训乙方应提供与工程相关的技术支持及培训，确保发包方人员熟练掌握相关技术和操作方法，具体要求见合同附录R。第八条违约责任及赔偿8.1违约行为及后果乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体违约行为及后果见合同附录S。8.2赔偿责任及计算方式乙方应按照合同约定，承担因违约给发包方造成的损失赔偿责任，具体赔偿金额的计算方式见合同附录T。8.3违约解除合同的条件如乙方严重违约，发包方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。具体解除合同的条件见合同附录U。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁，或向合同约定的法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点及适用法律仲裁地点为_______（具体地点见合同附录V），适用法律为_______（具体法律见合同附录W）。9.3保密协议双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。具体保密内容和要求见合同附录X。第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更条件双方同意，合同的变更需书面协议，并经双方签字盖章确认。具体变更条件见合同附录Y。10.2合同解除条件如发生不可抗力等原因，使合同无法履行，双方可协商解除合同。具体解除条件见合同附录Z。10.3合同终止条件合同终止条件见合同附录AA。第十一条合同的生效、暂停和恢复11.1合同生效条件合同自双方签字盖章，并提交相关审批手续后生效。具体生效条件见合同附录AB。11.2合同暂停条件如发生不可抗力等原因，使合同无法正常履行，双方可协商暂停合同。具体暂停条件见合同附录AC。11.3合同恢复条件合同暂停后，如条件恢复，双方可协商恢复合同。具体恢复条件见合同附录AD。第十二条合同信息及保密12.1合同信息保密双方应对合同内容、谈判过程等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2信息披露及交流第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，使合同无法履行或履行变得不必要。具体不可抗力事件的认定和处理见合同附录AF。13.2税法及优惠政策双方应遵守相关税法及优惠政策，依法纳税，具体税费负担见合同附录AG。13.3附件及附录本合同附件及附录见合同附录AH至AN。第十四条合同签署14.1合同签署日期本合同于_______年_______月_______日签署。14.2合同签署地点本合同于_______（地点）签署。14.3合同正本及副本份数本合同正本一式_______份，双方各执一份；副本_______份，送相关审批部门备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义本合同所述第三方是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于设计单位、施工单位、设备供应商、检测机构、贷款机构、保险公司、政府部门、行业组织等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规，承担其分内工作，并确保其工作符合合同要求。第三方对其工作范围内的事宜向甲乙方承担责任。1.3第三方权利第三方在其工作范围内享有合同约定的权利，包括但不限于获取报酬、获得合同约定的支持与配合等。第二条第三方介入的方式及程序2.1第三方介入方式第三方介入合同的方式包括但不限于分包、联营、合资、委托、协作等。2.2第三方介入程序甲乙方应在合同中明确第三方的介入程序，包括第三方选定、合同签订、工作分配、监督与考核等。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义第三方责任限额是指甲乙方根据本合同约定，对第三方承担的责任限制额度。3.2责任限额的确定甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，包括赔偿额度、责任范围等。3.3责任限额的调整甲乙方可根据工程实际情况，协商调整第三方责任限额。第四条第三方违约处理4.1第三方违约行为及后果第三方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。4.2第三方违约赔偿第三方应按照合同约定，承担因违约给甲乙方造成的损失赔偿责任。4.3第三方违约解除合同如第三方严重违约，甲乙方有权解除合同，并追究第三方的违约责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方为合同关系，第三方对甲乙方承担合同责任。5.2第三方与甲乙方沟通协调5.3第三方与其他参与方的关系第三方与其他参与方的关系由第三方与各方自行协商解决，甲乙方不参与。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入变更第三方介入如发生变更，甲乙方应协商一致，并书面确认。6.2第三方介入终止第三方介入如终止，甲乙方应协商一致，并书面确认。第七条第三方介入的合同补充条款7.1补充条款内容甲乙方应在合同中补充第三方介入的相关条款，包括但不限于第三方职责、权利、义务、责任限额等。7.2补充条款的修改与完善甲乙方应根据工程实际情况，不断修改和完善第三方介入的合同补充条款。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁，或向合同约定的法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼地点及适用法律仲裁地点为_______（具体地点见合同附录V），适用法律为_______（具体法律见合同附录W）。第九条第三方介入的信息披露及保密9.1信息披露及保密9.2保密协议甲乙方与第三方可签订保密协议，约定保密内容、披露范围及保密期限等。第十条第三方介入的其他条款10.1不可抗力不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，使合同无法履行或履行变得不必要。具体不可抗力事件的认定和处理见合同附录AF。10.2税法及优惠政策甲乙方与第三方应遵守相关税法及优惠政策，依法纳税，具体税费负担见合同附录AG。10.3附件及附录本合同附件及附录见合同附录AH至AN。第十一条第三方介入的合同签署11.1合同签署日期本合同于_______年_______月_______日签署。11.2合同签署地点本合同于_______（地点）签署。11.3合同正本及副本份数本合同正本一式_______份，甲乙方各执一份；副本_______份，送相关审批部门备案。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件A：合同主体信息表详细列出甲方（发包方）和乙方（承包方）的基本信息，包括公司名称、注册地址、联系方式等。附件B：工程概述及技术参数详细描述光伏发电项目的工程概述、技术参数和实施范围。附件C：施工场地及基础设施提供施工场地的地理位置、面积、交通情况、基础设施等情况的详细描述。附件D：工程设计文件包括工程设计图纸、技术说明书、施工图纸等相关设计文件。附件E：设备采购清单详细列出所需设备的名称、型号、数量、技术规格和供应商信息。附件F：合同总价及支付时间表明确合同总价、支付方式和时间表，包括首付款、进度款和尾款的具体支付安排。附件G：工期计划及进度报告提供详细的工期计划、施工进度报告和关键节点的时间表。附件H：质量保证措施及验收标准详细描述乙方应采取的质量保证措施、验收标准和验收流程。附件I：合同价款调整机制明确合同价款调整的条件、计算方法和审批程序。附件J：违约行为及责任认定详细列出各种违约行为及其相应的责任认定标准和违约赔偿计算方式。附件K：争议解决方式及仲裁或诉讼地点明确争议解决方式（友好协商、仲裁或诉讼）、仲裁或诉讼地点及适用法律。附件L：保密协议详细列出保密内容、披露范围、保密期限和违约责任等保密协议条款。附件M：不可抗力事件认定及处理明确不可抗力事件的定义、认定标准和处理程序。附件N：税法及优惠政策详细列出与合同相关的税法及优惠政策，包括税费负担和优惠政策的内容。附件O：合同的变更、解除和终止条件明确合同变更、解除和终止的条件、程序和后续处理。附件P：合同签署证明包括合同签署日期、签署地点和双方签署人的签名或盖章证明。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定的时间、质量、成本完成工程。2.乙方未按照合同约定提供设计、采购、施工等服务。3.乙方提供的设备、材料不符合合同约定的技术规格和质量标准。4.乙方未按照合同约定的时间提交进度报告、设计文件等技术资料。5.乙方未按照合同约定履行安全、环保和职业健康义务。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定违约责任的大小。2.考虑违约行为对工程进度、质量和成本的影响程度。3.违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、延长工期等。