04版35KV输电线路工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

04版35KV输电线路工程施工合同本合同目录一览1.合同主体及工程概述1.1发包人1.2承包人1.3工程名称1.4工程地点1.5工程规模1.6工程内容2.合同价格2.1合同总价2.2价格调整2.3支付方式2.4进度付款2.5竣工付款2.6质量保证金3.工程质量与标准3.1质量要求3.2验收标准3.3质量保证措施3.4质量争议的处理4.工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3延期开工4.4提前竣工4.5工期延误的违约责任5.施工准备与施工组织5.1施工准备5.2施工组织设计5.3施工人员配置5.4施工材料与设备6.安全生产与环保措施6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环保措施6.4职业健康安全7.合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除8.违约责任8.1发包人的违约责任8.2承包人的违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁地点9.3诉讼或仲裁时效10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任12.合同的附件12.1附件目录12.2附件内容13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3税法规定13.4合同语言13.5合同份数14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人14.4签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及工程概述1.1发包人发包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即项目的投资方和工程的所有权方。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担工程设计和施工的一方。1.3工程名称本合同项下的工程名称为：04版35KV输电线路工程。1.4工程地点本合同项下的工程地点为：（具体地址）。1.5工程规模本合同项下的工程规模为：（工程规模描述）。1.6工程内容本合同项下的工程内容包括：（工程内容描述）。第二条合同价格2.1合同总价本合同总价是指承包人完成合同约定的全部工程内容，并按照本合同约定质量标准达到工程竣工条件后，发包人应支付给承包人的价款总额。2.2价格调整合同总价在合同签订后，如因工程设计变更、工程量增减等客观原因导致合同总价发生变化的，双方可按照本合同约定的价格调整机制进行调整。2.3支付方式本合同的支付方式分为进度付款和竣工付款。进度付款按工程进度的完成情况进行支付；竣工付款在工程验收合格后支付。2.4进度付款进度付款的具体支付标准和时间，双方另行协商确定。2.5竣工付款竣工付款的具体支付标准和时间，双方另行协商确定。2.6质量保证金承包人应按合同约定向发包人支付质量保证金，质量保证金的支付标准和退还方式，双方另行协商确定。第三条工程质量与标准3.1质量要求承包人应按照合同约定的质量标准完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规、行业标准和发包人的要求。3.2验收标准工程验收应按照合同约定的验收标准进行，验收不合格的工程，承包人应按照发包人的要求进行整改。3.3质量保证措施承包人应制定并落实质量保证措施，确保工程质量。3.4质量争议的处理工程质量争议的处理按照本合同约定的争议解决方式进行。第四条工期要求4.1开工日期本合同项下的工程开工日期为：（具体日期）。4.2竣工日期本合同项下的工程竣工日期为：（具体日期）。4.3延期开工如因发包人原因导致工程延期开工，承包人应按照实际开工日期计算工程进度和付款。4.4提前竣工如承包人提前完成工程，应按照提前竣工的实际天数向发包人支付提前竣工奖励。4.5工期延误的违约责任如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。第五条施工准备与施工组织5.1施工准备承包人应按照合同约定进行施工准备，包括施工现场的勘察、施工方案的制定等。5.2施工组织设计承包人应根据工程特点和施工要求，编制施工组织设计，并报发包人批准。5.3施工人员配置承包人应按照工程需要，配备足够的施工人员，确保工程顺利进行。5.4施工材料与设备承包人应按照合同约定采购施工材料和设备，并保证材料和设备的质量。第六条安全生产与环保措施6.1安全生产要求承包人应严格按照国家安全生产法律法规的要求，加强施工现场的安全生产管理。6.2安全事故处理如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和有关部门，并按照本合同约定的安全事故处理程序进行处理。6.3环保措施承包人应按照国家环保法律法规的要求，做好施工现场的环保工作。6.4职业健康安全承包人应关注施工人员的职业健康安全，加强施工现场的职业健康管理。第八条合同变更与解除8.1合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更不得违背本合同的基本目的和原则。8.2合同解除合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，双方应按照本合同约定的方式处理后续事项。第九条违约责任9.1发包人的违约责任发包人如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此给承包人造成的损失。9.2承包人的违约责任承包人如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此给发包人造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式本合同项下的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。10.3诉讼或仲裁时效双方应在本合同争议发生之日起一年内，向人民法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件本合同在工程验收合格，并支付完合同价款后终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3税法规定双方应遵守国家有关税收法律法规，依法纳税。13.4合同语言本合同的文本一式两份，双方各执一份，两种文本具有同等的法律效力。13.5合同份数本合同的副本份数，双方另行协商确定。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同的签署日期为：（具体日期）。14.2签署地点本合同的签署地点为：（具体地点）。14.3签署人发包人的签署人为：（姓名及职务）。承包人的签署人为：（姓名及职务）。14.4签字盖章双方签署人应在本合同上签字并加盖公章，以证明本合同的有效性。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的单位或个人，根据本合同约定或经甲乙方同意，参与合同的履行或提供相关服务的行为。1.2第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、设计方、施工分包方、材料设备供应商、检测机构等。第二条第三方介入的程序及条件2.1甲乙方如需引入第三方介入，应提前书面通知对方，并说明第三方的基本信息、介入的事项和范围、预期效果等。2.2甲乙方应确保第三方具备相应的资质、能力和信誉，并承担第三方因不符合约定导致的损失。2.3甲乙方应在合同中明确第三方的责任范围、义务和权利，并不得违反本合同的约定。第三条第三方介入的责任及限额3.1第三方介入的责任第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规、行业标准、合同约定，完成介入事项，并对其提供的产品或服务负责。3.2第三方责任的限额如第三方因履行合同造成甲乙方损失，甲乙方应向第三方追偿，第三方承担的责任限额以其合同约定的赔偿限额为限。3.3第三方与甲乙方的责任划分第三方介入的事项如涉及甲乙方的权利义务，甲乙方的责任划分按照本合同约定执行。第三方未按约定履行义务，导致甲乙方损失的，由第三方承担责任。第四条第三方介入的变更及解除4.1第三方介入的变更如甲乙方同意第三方的变更，应签订书面变更协议，并明确变更后的责任、义务和权利。4.2第三方介入的解除如甲乙方同意解除第三方的介入，应签订书面解除协议，并按照本合同约定的方式处理后续事项。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约第三方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此给甲乙方造成的损失。5.2甲乙方违约甲乙方如违反本合同的约定，导致第三方违约的，应承担相应的违约责任。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式本合同项下的第三方介入争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。6.3诉讼或仲裁时效双方应在本合同争议发生之日起一年内，向人民法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。第七条第三方介入的保密义务7.1保密内容双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。7.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。7.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第八条其他条款8.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。8.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.3税法规定双方应遵守国家有关税收法律法规，依法纳税。8.4合同语言本合同的文本一式两份，双方各执一份，两种文本具有同等的法律效力。8.5合同份数本合同的副本份数，双方另行协商确定。第九条第三方介入的签署9.1签署日期本合同的签署日期为：（具体日期）。9.2签署地点本合同的签署地点为：（具体地点）。9.3签署人甲乙双方的签署人为：（姓名及职务）。9.4签字盖章甲乙双方签署人应在本合同上签字并加盖公章，以证明本合同的有效性。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：材料设备采购清单附件五：施工组织设计附件六：安全生产管理措施附件七：环保措施方案附件八：质量保证措施方案附件九：工程验收标准附件十：合同价款支付凭证附件十一：进度付款申请单附件十二：竣工付款申请单附件十三：质量保证金支付凭证附件十四：违约行为记录表附件一：工程设计文件详细要求：应包括工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等，需符合国家相关标准和发包人的要求。附件二：施工图纸详细要求：应包括施工详图、施工说明、施工工艺等，需符合设计文件和发包人的要求。附件三：工程量清单详细要求：应包括工程各项工程量及其对应的单位工程造价，需准确无误。附件四：材料设备采购清单详细要求：应包括材料设备的名称、规格、数量、单价、供应商等，需符合设计和发包人的要求。附件五：施工组织设计详细要求：应包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等，需符合发包人的要求。附件六：安全生产管理措施详细要求：应包括安全生产管理制度、安全生产责任制度、安全事故应急预案等，需符合国家相关法律法规和发包人的要求。附件七：环保措施方案详细要求：应包括环保措施的具体内容、环保设施的配置、环保责任的划分等，需符合国家环保法律法规和发包人的要求。附件八：质量保证措施方案详细要求：应包括质量保证体系的建立、质量控制措施的实施、质量问题的处理等，需符合国家相关法律法规和发包人的要求。附件九：工程验收标准详细要求：应包括工程验收的条件、验收程序、验收标准等，需符合国家相关法律法规和发包人的要求。附件十：合同价款支付凭证详细要求：应包括支付金额、支付日期、支付方式等，需准确无误。附件十一：进度付款申请单详细要求：应包括进度付款的申请金额、申请理由、进度付款的计算依据等，需真实可靠。附件十二：竣工付款申请单详细要求：应包括竣工付款的申请金额、申请理由、竣工付款的计算依据等，需真实可靠。附件十三：质量保证金支付凭证详细要求：应包括质量保证金的支付金额、支付日期、支付方式等，需准确无误。附件十四：违约行为记录表详细要求：应包括违约行为的描述、违约责任的具体认定、违约行为的处理结果等，需真实可靠。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误2.工程质量不符合约定3.材料设备供应不符合约定4.施工安全不符合约定5.环保措施不符合约定6.擅自变更设计7.擅自解除合同8.泄露合同保密信息违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金计算方式进行认定。2.工程质量不符合约定：按照合同约定的质量标准进行认定。3.材料设备供应不符合约定：按照合同约定的供应要求进行认定。4.施工安全不符合约定：按照合同约定的安全生产要求进行认定。5.环保措施不符合约定：按照合同约定的环保要求进行认定。6.擅自变更设计：按照合同约定的设计变更程序进行认定。7.擅自解除合同：按照合同约定的解除条件进行认定。8.泄