2024年云计算数据中心建设项目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年云计算数据中心建设项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3项目1.4施工1.5施工期第二条合同范围与内容2.1工程概况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准2.5工程保修期第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6付款方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期及违约责任第五条工程质量5.1质量要求5.2质量检验5.3质量争议的处理第六条施工安全6.1安全生产要求6.2安全事故处理第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备验收第八条变更与调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更价款第九条违约责任9.1承包方的违约责任9.2发包方的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点10.3诉讼或仲裁适用法律第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律、法规变化13.3税金13.4合同的保管13.5合同的份数第十四条合同的修订14.1修订条件14.2修订程序14.3修订文件的效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同范围与内容2.1工程概况：本项目位于____（具体地址），占地面积____平方米，建筑面积____平方米，主要包括数据中心机房、辅助设施、配套工程等。2.2工程地点：本项目的施工地点位于甲方指定的位置，具体坐标为____。2.3工程规模：本项目的设计规模为____个标准机柜，容纳服务器数量为____台。2.4工程质量标准：本项目的质量标准应符合国家及行业相关规范和标准，包括但不限于____。2.5工程保修期：本项目的保修期为____年，自项目验收合格之日起计算。第三条合同价格3.1合同总价：本项目的合同总价为人民币____元（大写：____元整），包括但不限于施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。3.2价格调整：合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3预付款：甲方应在合同签订后____个工作日内向乙方支付合同总价____%的预付款。3.4进度付款：乙方按照施工进度完成相应工程后，甲方应按照合同约定的比例支付进度款。3.5竣工结算：项目验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，双方按照合同约定进行结算。3.6付款方式：本合同的付款方式为____（现金、转账、支票等）。第四条施工期限4.1施工开始日期：本项目的施工开始日期为____年____月____日。4.2施工结束日期：本项目的施工结束日期为____年____月____日。4.3延期及违约责任：如乙方未按本合同约定的施工期完成施工，应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式为：每延期一天，乙方应向甲方支付合同总价____%的违约金。第五条工程质量5.1质量要求：乙方应按照本合同约定的质量标准进行施工，确保项目质量符合相关规范和标准。5.2质量检验：项目施工过程中，乙方应按国家及行业标准进行自检、互检和专检，甲方或其委托的第三方有权对施工质量进行监督检查。5.3质量争议的处理：如甲方对乙方的施工质量有异议，应在验收时提出，双方可协商确定争议的处理方式。第六条施工安全6.1安全生产要求：乙方应遵守国家及地方的安全生产法律法规，严格执行安全生产管理制度，确保施工安全。6.2安全事故处理：如施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和合同约定处理。第八条变更与调整8.1变更条件：在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减、政策法规变化等原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。8.2变更程序：变更事项应书面确认，并由双方代表签字盖章。变更后的内容具有同等法律效力。8.3变更价款：变更导致的价款增减，双方应按照约定的价格调整方式进行计算。第九条违约责任9.1承包方的违约责任：如乙方未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2发包方的违约责任：如甲方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁地点：本合同的诉讼或仲裁地点为____（具体地点）。10.3诉讼或仲裁适用法律：本合同的诉讼或仲裁适用____法律。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应书面签署，并由双方代表签字盖章。11.3合同终止条件：合同终止条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）合同约定的施工期届满；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他情形。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约保密条款：如一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。13.2法律、法规变化：本合同履行过程中，如遇法律、法规变化，双方应按照变化后的法律、法规执行。13.3税金：合同履行过程中产生的税金，按照国家相关规定由双方承担。13.4合同的保管：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.5合同的份数：本合同共打印两份，甲乙双方各执一份。第十四条合同的修订14.1修订条件：本合同履行过程中，如双方认为有必要修订，可书面提出修订意见。14.2修订程序：修订后的内容应经双方代表签字盖章，方为有效。14.3修订文件的效力：修订后的文件与原合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，根据本合同约定参与项目实施或与项目实施相关的法人、其他组织或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、检测单位、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入的条件与程序2.1介入条件：如本项目中存在第三方参与，包括但不限于第三方提供的材料、设备、服务等原因，导致合同内容需要调整或补充，双方应协商一致，并签订书面补充协议。2.2介入程序：第三方介入应提前书面通知对方，并提交相关资质文件。双方应按照本合同约定的条件进行审核，确认第三方符合要求后，第三方方可参与项目实施。第三条第三方责任3.1第三方责任界定：第三方应按照本合同约定的范围和标准履行义务，并对其提供的材料、设备、服务等的质量、安全、合规性承担责任。3.2第三方权利：第三方在本合同约定的范围内，享有与甲方、乙方平等的权利，包括但不限于合同履行、款项支付、争议解决等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应按照本合同约定，向甲方提供材料、设备、服务等相关事项，并接受甲方的监督和管理。4.2第三方与乙方：第三方应按照本合同约定，向乙方提供施工所需材料、设备、技术支持等服务，并接受乙方的监督和管理。第五条第三方责任限额5.1责任限额：第三方对因其提供的材料、设备、服务等原因导致的项目损失，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额不超过乙方实际损失的____%。5.2第三方责任保险：第三方应购买并维持相应的责任保险，保险金额不低于本合同约定的责任限额。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未按本合同约定履行义务，导致项目损失或影响项目进度，第三方应承担违约责任。6.2违约处理：甲方或乙方有权根据合同约定，要求第三方承担违约金、赔偿损失等违约责任。第七条第三方合同管理7.1第三方合同：第三方与甲方、乙方签订的合同，应为本合同的附件，具有同等法律效力。7.2合同变更：第三方与甲方、乙方签订的合同变更，应提前书面通知对方，并经双方确认。第八条第三方争议解决8.1争议解决方式：第三方与甲方、乙方之间发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2诉讼或仲裁地点：第三方与甲方、乙方之间的诉讼或仲裁地点为____（具体地点）。8.3诉讼或仲裁适用法律：第三方与甲方、乙方之间的诉讼或仲裁适用____法律。第九条第三方保密义务9.1保密内容：第三方在与甲方、乙方合作过程中获取的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十条第三方退出与替代10.1第三方退出：如第三方未按合同约定履行义务，甲方或乙方有权要求第三方退出项目。10.2替代程序：第三方退出后，甲方或乙方有权选择其他符合要求的第三方替代。第十一条第三方合规与合法性11.1合规要求：第三方应遵守国家及地方的法律法规，严格执行合同约定的各项规定。11.2合法性保障：第三方应保证其提供的材料、设备、服务等的合法性，不得侵犯他人合法权益。第十二条第三方资料与文件12.1资料提供：第三方应按照甲方、乙方的要求，提供与项目实施相关的技术文件、施工方案、材料合格证明等。12.2文件管理：第三方应妥善保管与项目实施相关的文件，确保文件的真实、完整、有效。第十三条第三方培训与技术支持13.1培训义务：第三方应对甲方、乙方相关人员提供必要的培训，确保项目实施人员了解相关技术及操作要求。13.2技术支持：第三方应提供项目实施过程中的技术支持，确保项目顺利进行。第十四条第三方监工与检验14.1监工要求：第三方应按照本合同约定，对项目实施过程进行监工，确保施工质量、安全符合标准。14.2检验程序：第三方应按照本合同约定，对施工过程中的材料、设备、工程等进行检验，确保符合质量要求。第十五条第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：云计算数据中心建设项目设计方案附件二：云计算数据中心建设项目施工图纸附件三：云计算数据中心建设项目工程量清单附件四：云计算数据中心建设项目施工组织设计附件五：云计算数据中心建设项目施工进度计划附件六：云计算数据中心建设项目质量保证书附件七：云计算数据中心建设项目安全文明施工措施附件八：云计算数据中心建设项目材料合格证附件九：云计算数据中心建设项目设备合格证附件十：云计算数据中心建设项目施工合同补充协议附件一：云计算数据中心建设项目设计方案详细要求和说明：本附件包含云计算数据中心建设项目的设计方案，包括但不限于建筑布局、电气系统、通信系统、空调系统、安防系统等。设计方案应符合国家及行业相关规范和标准，并经过甲方确认。附件二：云计算数据中心建设项目施工图纸详细要求和说明：本附件包含云计算数据中心建设项目的施工图纸，包括但不限于建筑图纸、电气图纸、通信图纸、空调图纸、安防图纸等。施工图纸应详细表述施工细节，便于乙方进行施工。附件三：云计算数据中心建设项目工程量清单详细要求和说明：本附件列明云计算数据中心建设项目所需的全部工程量，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。工程量清单应准确反映项目实际情况，便于双方进行价款结算。附件四：云计算数据中心建设项目施工组织设计详细要求和说明：本附件包含云计算数据中心建设项目的施工组织设计，包括施工方案、施工方法、施工流程等。施工组织设计应确保施工顺利进行，提高施工效率。附件五：云计算数据中心建设项目施工进度计划详细要求和说明：本附件列出云计算数据中心建设项目施工的进度计划，包括各阶段的施工时间、施工内容等。施工进度计划应符合合同约定的施工期，确保项目按时完成。附件六：云计算数据中心建设项目质量保证书详细要求和说明：本附件承诺云计算数据中心建设项目施工质量符合国家及行业相关规范和标准。质量保证书应由乙方提供，并经甲方确认。附件七：云计算数据中心建设项目安全文明施工措施详细要求和说明：本附件包含云计算数据中心建设项目施工期间的安全文明施工措施，包括安全生产、环境保护、文明施工等。安全文明施工措施应符合国家及地方法律法规要求。附件八：云计算数据中心建设项目材料合格证详细要求和说明：本附件证明云计算数据中心建设项目所使用的材料符合国家及行业相关标准，具备合格证。材料合格证应由材料供应商提供，并经甲方确认。附件九：云计算数据中心建设项目设备合格证详细要求和说明：本附件证明云计算数据中心建设项目所使用的设备符合国家及行业相关标准，具备合格证。设备合格证应由设备供应商提供，并经甲方确认。附件十：云计算数据中心建设项目施工合同补充协议详细要求和说