教育机构装修保修承诺书

教育机构装修保修承诺书合同目录第一章总则1.1本承诺书的签订主体1.2本承诺书的签订目的1.3本承诺书的适用范围第二章装修工程质量保修2.1装修工程的质量标准2.2装修工程的保修期限2.3装修工程的保修范围第三章装修工程保修责任3.1教育机构的责任3.2施工单位的责任第四章保修程序和方式4.1保修申请4.2保修处理4.3保修结果反馈第五章保修费用5.1保修费用的承担主体5.2保修费用的支付方式第六章争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决时效第七章合同的生效、变更和解除7.1合同的生效条件7.2合同的变更7.3合同的解除第八章违约责任8.1教育机构的违约责任8.2施工单位的违约责任第九章保密条款9.1保密信息的定义9.2保密义务的履行第十章法律适用和争议解决10.1法律适用10.2争议解决第十一章其他条款11.1教育机构与施工单位的其他约定第十二章合同的签订12.1合同签订的时间12.2合同签订的地点第十三章附件13.1附件清单第十四章签字盖章14.1教育机构的签字盖章14.2施工单位的签字盖章合同编号：_________第一章总则1.1本承诺书的签订主体（此处列出签订主体的名称和相关信息）1.2本承诺书的签订目的（此处列出签订目的，例如：确保装修工程质量，维护双方合法权益等）1.3本承诺书的适用范围（此处列出适用范围，例如：适用于教育机构装修工程的质量保修等）第二章装修工程质量保修2.1装修工程的质量标准（此处列出装修工程的质量标准，例如：符合国家和行业相关标准等）2.2装修工程的保修期限（此处列出保修期限，例如：自工程竣工验收合格之日起一年等）2.3装修工程的保修范围（此处列出保修范围，例如：包括地面、墙面、天花板等装修工程的所有方面）第三章装修工程保修责任3.1教育机构的责任（此处列出教育机构应承担的保修责任，例如：提供真实、完整的工程资料等）3.2施工单位的责任（此处列出施工单位应承担的保修责任，例如：负责维修、更换不符合质量标准的装修材料等）第四章保修程序和方式4.1保修申请（此处列出保修申请的具体程序和方式，例如：书面提交保修申请，并提供相关证明材料等）4.2保修处理（此处列出保修处理的程序和方式，例如：双方协商解决，或委托第三方专业机构进行评估等）4.3保修结果反馈（此处列出保修结果反馈的方式和时间，例如：在保修处理结束后七个工作日内书面反馈等）第五章保修费用5.1保修费用的承担主体（此处列出保修费用的承担主体，例如：施工单位承担不符合质量标准的装修材料的维修、更换费用等）5.2保修费用的支付方式（此处列出保修费用的支付方式，例如：由教育机构直接支付给施工单位等）第六章争议解决6.1争议解决方式（此处列出争议解决方式，例如：双方协商解决，或提交仲裁机构仲裁等）6.2争议解决时效（此处列出争议解决的时效，例如：自争议发生之日起三个月内解决）第八章违约责任8.1教育机构的违约责任（此处列出教育机构违约的具体责任和处理方式）8.2施工单位的违约责任（此处列出施工单位违约的具体责任和处理方式）第九章保密条款9.1保密信息的定义（此处列出保密信息的范围和定义，例如：合同内容、工程资料等）9.2保密义务的履行（此处列出双方保守保密信息的义务和责任）第十章法律适用和争议解决10.1法律适用（此处列出适用的法律法规，例如：中华人民共和国合同法等）10.2争议解决（此处列出争议解决的途径和方式，例如：提交仲裁机构仲裁或人民法院诉讼等）第十一章其他条款11.1教育机构与施工单位的其他约定（此处列出其他特殊条款或约定，例如：工程进度、付款时间等）第十二章合同的签订12.1合同签订的时间（此处填写合同签订的具体日期）12.2合同签订的地点（此处填写合同签订的具体地点）第十三章附件13.1附件清单（此处列出附件的名称和数量，例如：装修工程图纸、工程量清单等）第十四章签字盖章14.1教育机构的签字盖章（此处留白，供教育机构签字盖章）14.2施工单位的签字盖章（此处留白，供施工单位签字盖章）（合同结束）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方变更条款甲方变更条款规定，如甲方在合同签订后提出对装修工程的设计、施工内容等进行变更，乙方应根据甲方的要求进行相应的调整。变更费用按照双方商定的价格计算，并在合同总价中予以追加。2.甲方延期条款甲方延期条款规定，如甲方因特殊情况无法按照合同约定的时间完成装修工程，乙方应根据甲方提出的延期要求进行调整。延期导致的额外费用由甲方承担，具体费用根据双方商定的标准计算。3.甲方提前完成条款甲方提前完成条款规定，如甲方要求提前完成装修工程，乙方应尽力满足甲方的要求。提前完成导致的额外费用由甲方承担，具体费用根据双方商定的标准计算。4.甲方验收条款甲方验收条款规定，装修工程完成后，甲方有权按照合同约定的质量标准进行验收。如甲方对工程质量有异议，乙方应在接到通知后七个工作日内进行整改，直至甲方满意。5.甲方付款条款甲方付款条款规定，甲方应按照合同约定的付款时间和方式支付合同款项。如甲方逾期支付，应按照逾期付款金额的日利率支付违约金，违约金的计算方式按照中国人民银行同期贷款利率执行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保障条款乙方质量保障条款规定，乙方应按照合同约定的质量标准完成装修工程。如工程质量不符合约定，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。2.乙方进度保障条款乙方进度保障条款规定，乙方应按照合同约定的工期完成装修工程。如乙方逾期完成，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金的计算方式按照合同总金额的日千分之一执行。3.乙方材料供应条款乙方材料供应条款规定，乙方应按照合同约定的时间和质量要求提供装修材料。如乙方提供的材料不符合约定，乙方应负责更换，并承担由此产生的费用。4.乙方保密条款乙方保密条款规定，乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密。如乙方泄露甲方秘密，乙方应承担相应的违约责任。5.乙方服务条款乙方服务条款规定，乙方在合同有效期内应提供装修工程的相关售后服务。如乙方未能提供满意的服务，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责条款第三方中介职责条款规定，第三方中介应按照合同约定的职责和义务，协助甲方和乙方完成装修工程的合同履行。如第三方中介未能履行职责，应承担相应的违约责任。2.第三方中介费用条款第三方中介费用条款规定，第三方中介的佣金和其他费用由甲方和乙方按照合同约定的比例承担。如甲方和乙方未能按时支付第三方中介费用，应按照逾期支付金额的日利率支付违约金。3.第三方中介保密条款第三方中介保密条款规定，第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和个人信息予以保密。如第三方中介泄露甲方和乙方秘密，第三方中介应承担相应的违约责任。4.第三方中介权益保护条款第三方中介权益保护条款规定，第三方中介在合同履行过程中享有的权益受到法律保护。如第三方中介的权益受到侵害，第三方中介有权依法维护自己的权益。5.第三方中介退出条款第三方中介退出条款规定，如第三方中介因特殊情况无法继续履行合同职责，第三方中介有权退出合同。退出合同后，第三方中介应按照合同约定办理相关手续，并承担由此产生的费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修工程图纸2.工程量清单3.装修材料合格证书4.施工方案和施工工艺5.工程进度计划6.付款凭证7.验收报告8.保修条款说明9.保密协议10.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项2.甲方未按约定要求变更工程3.甲方未按约定时间完成验收4.乙方未按约定标准完成工程5.乙方未按约定时间提供材料6.乙方未按约定提供售后服务7.第三方中介未按约定履行职责8.第三方中介泄露甲方和乙方秘密9.甲方和乙方未按约定支付中介费用三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.保修期限：装修工程验收合格之日起一定年限内，乙方对不符合质量标准的装修工程负责维修、更换。4.违约金：当事人违反合同约定，应支付给对方的一种经济补偿。5.第三方中介：在甲方和乙方之间提供居间服务的自然人、法人或其他组织。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并根据延误天数向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应负责整改，并承担由此产生的费用，直至