二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1163

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」163

1.题型：多选题

下列选项中,符合公安部、住房和城乡建设部《关于进〜步加强建设工程施工现场

消防安全工作的通知》中关于施工现场要求的有（）.

A建筑工地要满足消防车通行要求

B在建建筑内应设置标明楼梯间的临时醒目标志

C必须安装楼梯间和出入口的临时照明

D建筑工地要满足消防车作业要求

E在建建筑内应设置标明出入口的临时醒目标志

答案

A,B,D,E

2.题型：多选题

下列情形导致施工合同无效的有（）o[2012]A

施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程B

某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益C

施工企业不具有相应资质等级D

违反工程建设强制性标准订立施工合同E

以欺诈手段订立施工合同，损害合同对方当事人利益

考占

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

本题考查施工合同无效的情形。依据《合同法》第52条，合同无效的情形包括：

⑴一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；A选项正确；（2）恶意串

通，损害国家、集体或者第三人利益；B选项正确；（3）以合法形式掩盖非法目

的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。依据1987年实

施的《民法通则》，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意

思的情况下所为的民事行为无效。但1999年实施的《合同法》在合同民事行为领

域中放宽了这一要求。按其规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方

在违背真实意思的情况下订立的合同，并不当然无效，受损害方有权请求人民法院

或者仲裁机构变更或者撤销。C、D选项均属违反法律、行政法规的强制性规定的

情形，也被《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解

释》界定为无效。

考点：无效合同的类型

3.题型：单选题

关于项目经理部，下面说法错误的是（）。

A具备法人资格

B不具备法人资格

C非常设机构

D根据施工项目组建

答案

A

解析

项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理

部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，

是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格，而是施工

企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。故选项A正确

4.题型：单选题

用人单位与劳动者的劳动关系自（）之日建立.

A订立劳动合同

B用工

C试用期满

D劳动者提供担保

答案

B

5.题型：单选题

关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）o*

A在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

答案

B

6.题型：多选题

生产安全事故等级划分的主要因素有（）。[2014]A

政治B

人身C

主观恶意D

经济E

心理

考点

2Z206041生产安全事故的等级划分标准

解析

事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。

考点：事故等级划分的要素

7.题型：单选题

百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12

月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货.

关于本案正确的表述应是（）.

A彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任

B彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同

C彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金

D彩电厂如无过错，可不必支付违约金

答案

B

8.题型：单选题

某住宅建筑工地夜间进行混凝土施工作业，施工场界噪声经测试为70dB,严重影

响了周围居民的休息。该施工单位未办理过任何夜间施工手续并公告附近居民。对

此，下面说法错误的是（）。

A施工单位违反了有关夜间施工作业的法律规定

B该施工单位的夜间作业不属于抢修、抢险作业

C该施工单位排放的建筑施工噪声没有超过建筑施工场界环境噪声排放限值

D该施工单位应当接受市环境保护行政主管部门责令改正并处罚款的行政处罚

答案

C

9.题型：单选题

某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其

受到的处理不包括（）。【2014】A

降职B

撤职C

刑罚D

行政拘留

考点

2Z206044违法行为应承担的法律责任

解析

原文是《安全生产法》规定，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全

事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降

职、撤职的处分，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

考点：事故报告及采取相应措施违法行为应承担的法律责任

10.题型：单选题

如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则（）。

A就没有权利选择仲裁员

B申请仲裁后就不可以再达成和解了

C申请人无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁

D若对仲裁结果不服，依然可以上诉

答案

C

解析

仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未

经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。

11.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工

伤认定申请，应当在（）内作出工伤认定的决定。

A5日

B10日

C15日

D30日

答案

C

解析

社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决

定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行

政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在15日内作出工

伤认定的决定。

12.题型：单选题

《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约

资源、保护环境的前提下，按照（）的原则实施。A

减少废物产生B

减量化优先C

能源消耗最低D

再利用优先

考占

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

《循环经济促进法》规定：发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约

资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施。

考点：循环经济的法律要求

13.题型：单选题

房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同,

工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则()。

A合同无效，不应支付工程款

B合同无效，应参照合同约定支付工程款

C合同有效，不应支付工程款

D合同有效，应参照合同约定支付工程款

答案

B

14.题型：单选题

缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。按照《建设工程质量保证金管

理暂行办法》规定，可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是()。

A在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复

B在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复

C在接到该申请后7日内不予答复

D在接到该申请后14日内不予答复

答案

B

解析

《建设工程质量保证金管理暂行办法》第十条规定：”……发包人在接到承包人

返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包

人的返还保证金申请。”可见，从承包人向发包人申请返还保证金，到视同发包人

认可返还承包人的保证金申请，需要满足两个前提条件：接到承包人返还保证金申

请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复。因此，正确答案为B。

15.题型：多选题

关于劳务派遣的说法，正确的有（）。*

A经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

B劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施

C劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离

D用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

E除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

答案

A,B,C

解析

《劳动合同法》规定，劳务派遣单位经营劳务派遣业务应当具备下列条件：

（1）注册资本不得少于人民币200万元；（2）有与开展业务相适应的固定的经营

场所和设施；（3）有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度；（4）法律、

行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政

许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营

劳务派遣业务。劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工

作岗位上实施。

16.题型：单选题

使用财政预算资金的建设项目，施工单项合同估算价最低在（）万元人民币以上

的，必须进行招标。

A50

B100

C200

D3000

答案

c

解析

按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建

设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币

200万元以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100

万元以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万

元以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额

在人民币3000万元以上的。

17.题型：单选题

某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法,

错误的是（）o

A应以书面方式订立

B若以口头方式订立，则租赁期视为6个月

C若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

答案

B

18.题型：多选题

注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记人其信用档案的有（）.

A以欺骗、贿赂手段取得注册证书后被撤销注册

B在执业中实施商业贿赂受到行政处罚

C超越执业范围执业被警告、处罚

D弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育的记录

E为自己的执业活动进行辩解造成不良影响

答案

A,B,C,D

19.题型：单选题

在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理

事务或提供服务的行为是（）

A无权代理

B不当得利

C侵权行为

D无因管理

答案

D

20.题型：多选题

对于建设工程分包的表述中，不正确的是（）。

A建设单位可以直接指定分包人

B承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C分包单位不得将其承包的工程再次分包给他人

D经建设单位同意，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分非主体工程发包

给具有相应资质条件的分包单位

E分包单位与总承包单位就全部工程承担连带责任

答案

A,E

解析

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中明确规定，”建设单位不

得直接指定分包工程承包人。”对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作

出拒绝或者采用的选择。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责

任。

21.题型：单选题

关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。

A被代理人恢复了民事行为能力

B被代理人取得了民事行为能力

C指定单位取消指定

D代理期间届满或者代理事务完成

答案

D

22.题型：单选题

注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现

（）O

A立即吊销其注册建造师证书

B立即注销其建造师资格证书

C立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

D处以1万元罚款

答案

C

解析

对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即

取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。

23.题型：多选题

根据《工程建设行业标准管理办法》规定，下列可以制定工程建设行业标准的技术

要求有（）.

A工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等全国通用的质量要求

B工程建设全国通用的有关安全、卫生的技术要求

C工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法

D工程建设行业专用的环境保护的技术要求

E工程建设行业专用的信息技术要求

答案

C,D,E

24.题型：多选题

施工现场的固体废物主要是（）。A

建筑垃圾B

生活垃圾C

一般固体废物D

危险废物E

工业垃圾

考点

2Z205013施工现场固体废物污染防治的规定

解析

施工现场的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾O

考点：施工现场固体废物污染环境的防治

25.题型：单选题

某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60日内应予以答复，逾期视为认

可”。承包人6月1日提交竣工结算文件。8月5日，发包人回复说不予认可。承包

人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请

求应（）。A

予以支持B

不予支持C

征求发包人意见D

要求承包人提供证据

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工

结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件工程价款的，应予支

持。

考点：视为发包人认可承包人的单方结算价。

26.题型：单选题

甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。

A共同投标协议在中标后提交

B甲公司与乙公司必须是同一专业

C联合体是以一个投标人的身份投标

D甲公司与乙公司必须是同一资质等级

答案

C

27.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人违章指

挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚的，将处（）罚款或者按照管理权限给

予撤职处分。

A5000元以下

B5000元〜2万元

C2万元〜20万元

D20万元以上

答案

C

解析

答案C

《建设工程安全生产管理条例》第66条规定，施工单位的主要负责人、项目负责

人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业

整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，尚不够刑事处罚的，

处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分。因此，正确选

项为C。

28.题型：多选题

下列选项中，用人单位不得解除劳动合同的情形有（）o

A女职工在孕期、产假、哺乳期内的

B患病或者负伤，在规定的医疗期内的

C劳动者在离岗前未进行职业健康检查的

D在本单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足8年的

E在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

答案

A,B,E

29.题型：多选题

评标过程中，评标委员会对投标文件按废标处理的情形有（）。

A无单位盖章并且无法定代表人或授权的代理人签字或盖章的

B投标报价低于成本价的

C投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案

D投标人串通投标的

E联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

答案

A,B,D,E

解析

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位

盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不

符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投

标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于

成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实

质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行

为。

30.题型：多选题

在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有

关主管部门证明的有（）。

A混凝土连续浇筑

B特殊需要必须连续作业

C自来水管道爆裂抢修

D由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E路面塌陷抢修

答案

A,C,E

解析

只有特殊需要必须连续作业的才需要证明。

31.题型：单选题

当事人申请仲裁，应当符合的条件不包括（）»

A存在有效的仲裁协议

B有具体的仲裁请求和事实、理由

C属于仲裁委员会的受理范围

D属于仲裁委员会的管辖

答案

D

解析

当事人申请仲裁应当包括的条件有：有效的仲裁协议、有具体的仲裁请求和事

实、理由、仲裁委员会的受理范围。

32.题型：多选题

物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过（）等途径解决.

A和解

B公证

C调解

D诉讼

E仲裁

答案

A,C,D,E

解析

物权人的物权受到侵害的,权利人解决问题的途径就是和解、调解、仲裁和诉讼.

而公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法

律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动.公证只是一

种司法行政行为.并不处理当事人之间的权利义务关系.因此，正确答案选A、c、D、

E.

33.题型：多选题

我国现行的建设行政法规主要有（）。

A《建设工程质量管理条例》

B《建设工程安全生产管理条例》

C《建设工程勘察设计管理条例》

D《城市房地产开发经营管理条例》

E《市政公用设施抗灾设防管理规定》

答案

A,B,C,D

解析

现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管

理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》

34.题型：多选题

《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，全面负责房

屋市政工程生产安全重大隐患排查治理工作的责任人包括（）。

A施工企业的主要负责人

B工程项目的主要负责人

C监理单位的主要负责人

D建设单位的主要负责人

E政府安全生产监督管理部门的主要负责人

答案

A,B

35.题型：单选题

《固体废物污染环境防治法》规定，收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设

施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。

A无害化

B减轻污染的

C再生利用

D消除污染的

答案

D

解析

《固体废物污染环境防治法》规定，收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、

设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方

可使用。

36.题型：单选题

施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图

纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以（）为标准进行质

量验收。

A施工图纸

B技术规范

C监理通知

D施工合同

答案

A

37.题型：单选题

甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了一份机械设备租赁合同，将丙公司所

有暂时存放在甲公司仓库的3辆起重机租赁给乙公司使用。根据法律有关规定，下

列可以导致租赁合同有效的情况有（）。A

甲公司及时通知丙公司租赁合同的内容B

丙公司追认租赁合同效力C

乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆吊车D

乙公司行使催告权

考点

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

效力待定合同：限制行为能力人订立合同；无权代理人订立的合同；无权处分行

为。

考点：效力待定合同

38.题型：多选题

根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。

A具有违约行为

B具有其他目的

C造成损失后果

D违约方有过错，或是无过错，但法律规定应当赔偿

E违约行为与损失后果之间具有因果关系

答案

A,C,D,E

39.题型：单选题

乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备

采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该（）。A

由甲公司自行承担责任B

由乙公司自行承担责任C

由甲乙公司承担连带责任D

由乙公司和甲公司合约部部长承担连带责任

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

此题目属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成

损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。因此，答案为D选项。

考点：不当或违法行为应承担的法律责任。

40.题型：多选题

下列各项中，属于合同终止的原因有（）.

A合同已按约定履行

B一方违约

C合同解除

D债务免除

E合同变更

答案

A,C,D

41.题型：多选题

在工程建设项目招标投标过程中，投标人提交的投标保证金可以是（）。

A银行保函

B银行汇票

C保兑支票

D信托基金

E现金

答案

A,B,C,E

42.题型：单选题

某工程建设联合有限公司与某大型设备公司签订了1年《设备融资租赁合同》，该

合同应当采用（）。A

口头形式B

书面形式C

默示形式D

推定形式

考点

2Z204034租赁合同的法律规定

解析

原文是租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视

为不定期租赁。

考点：租赁合同的类型

43.题型：单选题

在一起经济纠纷案件中，原告举出一盘经当事人同意录制的录音带作为证据，该证

据属于民事诉讼法规定的（）o

A物证

B书证

C视听资料

D鉴定结论

答案

C

44.题型：单选题

关于商标权的说法以下错误的是（）。A

商标专用权是指企业、事业单位和个体工商业者对其注册的商标依法享有的专用权

B

商标专用权包括使用权和禁止权两个方面C

注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算D

注册商标有效期满，需要继续使用的，未能在续展期间内提出申请的，可以给予

12个月的宽展期

考占

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

注册商标有效期满，需要继续使用的，未能在期间提出申请的，可以给予6个月的

宽展期。

考点：商标权。

45.题型：单选题

《建筑地面设计规范》GB5oo37〜96中,GB代号表示此规范是（）.

A强制性国家标准

B推荐性国家标准

C强制性行业标准

D推荐性行业标准

答案

A

46.题型：单选题

某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，拆除历史建筑以外的建

筑物，限期内无法恢复原状，造成严重后果，对该单位处（）罚款。A

5万元以下B

5万元以上10万元以下C

10万元以上15万元以下D

15万元以上

考点

2Z205034违法行为应承担的法律责任

解析

未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，有下列行为之一的，由城市、

县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救

措施；有违法所得的，没收违法所得；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施

的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措

施，所需费用由违法者承担；造成严重后果的，对单位并处5万元以上10万元以

下的罚款，对个人并处1万元以上5万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿

责任：（一）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的；（二）进行影视摄制、举办

大型群众性活动的；（三）拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的；

（四）对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用

性质的；（五）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的。

考点：历史文化名城名镇名村保护范围内违法行为应承担的法律责任

47.题型：单选题

如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则（）。A

推定为未变更B

按照法律规定办理C

双方重新协商D

按照甲方意见

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。

考点：对合同变更内容约定不明确的推定

48.题型：单选题

招标项目设有标底的，招标人应在（）时公布.

A开标时

B评标时

C公示中标候选人时

D发出中标通知书时

答案

A

49.题型：多选题

根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施

包括（）。*

A生活垃圾袋装化

B建筑垃圾分类化

C生活垃圾及时清运

D设置封闭式垃圾容器

E建筑垃圾集中化

答案

A,B,C,D

解析

施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清

运。对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出。

50.题型：多选题

关于施工单位安全生产责任制度，下列说法正确的是（）。

A建筑施工企业的法定代表人对企业的安全生产负责

B所有企业都要建立安全生产委员会

C道路运输单位应当设置安全生产管理机构

D施工企业应当实行建设工程项目专职安全员委派制度

E烟花爆竹储存企业可以配备兼职安全管理人员

答案

A,D

51.题型：多选题

注册建造师享有的权利有（）。

A使用注册建造师名称

B遵守法律、法规和有关规定

C在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

D保管和使用本人注册证书、执业印章

E接受继续教育

答案

A,C,D,E

52.题型：单选题

关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是

A文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该

文物保护单位的人民政府批准

D在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经

国务院文物行政部门批准

答案

C

解析

《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆

破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行

其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并

经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文

物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆

破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应

当征得国务院文物行政部门同意。

53.题型：单选题

《劳动合同法》规定，被派遣劳动者享有与用人单位的劳动者（）的权利。A

同工同酬B

双方约定C

集体合同D

派遣单位薪资

考占

2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定

解析

《劳动合同法》规定，被派遣劳动者享有与用人单位的劳动者同工同酬的权利。

考点：被派遣劳动者

54.题型：多选题

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发

包人逾期不支付，承包人一般可以（）。

A将工程直接拍卖

B与发包人协商将工程折价

C向人民法院申请将工程依法拍卖

D向仲裁机构申请将工程依法拍卖

E将工程直接占有

答案

B,C

解析

发包人应当按照合同约定的时间、地点和方式等，向承包人支付工程价款。发包

人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人

逾期不支付，承包人一般可以与发包人协商将工程折价，向人民法院申请将工程依

法拍卖。

55.题型：单选题

施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复

议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期

限的天数是（）。

A15

B30

C45

D60

答案

D

解析

根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯

其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但

法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申

请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。故选项D正确。

56.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明

的，从事故发生当月起（）照发工资。

A2个月内

B3个月内

C4个月内

D6个月内

答案

B

57.题型：单选题

建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，

其中，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要（）。A

进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法B

予以行政处罚C

坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失D

采用行政、经济和社会舆论等综合治理措施

考点

2Z203033建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制

解析

对于一般失信行为，要对相关单位和人员进行诚信法制教育，促使其知法、懂法、

守法；对有严重失信行为的企业和人员，要会同有关部门，采取行政、经济、法律

和社会舆论等综合惩治措施，对其依法公布、曝光或予以行政处罚、经济制裁；行

为特别恶劣的，要坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿

失。

考点：建筑市场诚信行为的奖惩机制。

58.题型：单选题

按照建设部《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施

工单位承揽业务不良行为的是（）o

A串通投标

B偷工减料

C恶意拖欠或克扣劳动者工资

D出借、转让资质证书

答案

A

59.题型：多选题

根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

C甲将中标的某项目的劳务作业分包给具有相应资质的丁企业

D甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司

E甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

答案

A,B,D

解析

ABD本题考核的是合同的转让。合同转让是指合同当事人一方依法将合同权

利、义务全部或者部分转让给他人。《建筑法》第28条规定："禁止承包单位将其

承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后

以分包的名义分别转包给他人。”《合同法》第84条规定：“债务人将合同的义务

全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。”《合同法》第79条规定：

“债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除

外：（1）根据合同性质不得转让;（2）按照当事人约定不得转让;（3）依照法律规定不得

转让。”《合同法》第80条规定：“债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通

知，该转让对债务人不发生效力。”

60.题型：单选题

工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行（）规定的，应当由拟

采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国

务院有关主管部门审定。[2013]A

国家技术标准B

强制性标准C

行业质量标准D

地方质量标准

考点

2Z207012工程建设强制性标准实施的规定

解析

考查工程建设强制性标准实施的特殊情况根据原建设部《实施工程建设强制性标准

监督规定》第5条规定：工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行

强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标

准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。B项正确。

考点：工程建设标准强制性条文的实施

61.题型：多选题

建筑市场诚信行为公告，在下列（）情况下可修正或变更。A

公布的信息有误B

被公告单位的整改经审核确认有实效C

行政处罚决定经行政复议或行政执法监督而被变更或撤销D

行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E

行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销

考占

2Z203033建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制

解析

《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对发布有误的信息，由发布该信息的

省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正，根据被曝光单位对不良行为的整

改情况，调整其信息公布期限，保证信息的准确和有效。行政处罚决定经行政复

议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，

并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜。原行政处理决

定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告

平台上予以声明。

考点：公告的变更。

62.题型：多选题

甲乙双方的合同纠纷于2013年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方

达成了调解协议.7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由

双方签收，根据《中华人民共和国仲裁法》有关规定，则下列说法正确的有（）。

A该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B该调解书自2013年7月5日产生法律效力

C若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E该调解书自2013年7月6日产生法律效力

答案

A,E

63.题型：单选题

有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔

偿损失等民事责任；对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，可以由（）依法

追究其行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A

知识产权保护组织B

国家出版局C

政府相关管理部门D

著作权行政管理部门

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

对于著作权的保护，主要是民法保护。如果侵权行为同时损害公共利益的，可以由

著作权行政管理部门责令停止侵权行为，没收违法所得，没收、销毁侵权复制品，

并可处以罚款；情节严重的，著作权行政管理部门还可以没收主要用于制作侵权复

制品的材料、工具、设备等；构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选D

考点：建设工程知识产权的保护。

64.题型：单选题

对于软件著作权的限制说法正确的是（）。A

除合同另有约定外，未经该软件著作权人许可，不得向任何第三人提供修改后的软

件B

除合同另有约定外，未经该软件专利权人许可，不得向任何第三人提供修改后的软

件C

除合同另有约定外，未经该软件著作权人许可，不得向任何著作权人提供修改后的

软件D

除合同另有约定外，未经该软件软件修改人许可，不得向任何第三人提供修改后的

软件

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

除合同另有约定外，未经该软件著作权人许可，不得向任何第三人提供修改后的软

件。

考点：软件著作权的限制。

65.题型：单选题

某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无

效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。

A重新组成仲裁庭经评议后

B请示仲裁委员会主任并按其意见

C按乙和丙的意见

D按甲的意见

答案

C

66.题型：单选题

当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者

合同另有约定外（）。*

A合同不生效

B合同无效

C合同终止

D不影响合同效力

答案

D

解析

物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是,

当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定

或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

67.题型：多选题

材料供应商张某对工商局违法扣押其货物提起行政复议，在复议期间，工商局具体

行政行为可以继续执行，但有下列情形()之一的，可以停止执行。

A张某申请停止执行，复议机关认为合理

B工商局将扣押改为查封

C工商局认为需要停止执行

D行政复议机关认为需要停止执行

E张某提起行政诉讼

答案

A,C,D

解析

行政复议期间具体行政行为不停止执行。但是，有下列情形之一的，可以停止执

行：被申请人认为需要停止执行的;行政复议机关认为需要停止执行的;申请人申请

停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的;法律规定停止执行

的。

68.题型：单选题

某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其

受到的处理不包括()。

A降职

B撤职

C刑罚

D行政拘留

答案

D

69.题型：多选题

合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任

有（）。[2014]A

赔礼道歉B

继续履行C

赔偿损失D

采取补救措施E

支付违约金

考点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

原文是合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补

救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。由于本题未约定违约金

责任，

考点：承担违约责任的种类

70.题型：单选题

根据《大气污染防治办法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬

尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是

（）o[2015]A

由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚B

由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款C

由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚D

由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工

整顿，处以罚款

考点

2Z205014违法行为应承担的法律责任

解析

《大气污染防治法》关于施工污染责任的规定，法律责任。

考点：施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任

71.题型：单选题

甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万

元，定金为设计费的15%0发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合

同，应该返还给甲（）。A

15万元B

30万元C

45万元D

依据发包方损失而定

考点

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行

债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权

要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

150xl5%x2=45故C为正确。

考点：定金。

72.题型：多选题

注册建造师不得有下列行为中的（）行为.

A不履行注册建造师的义务

B同时在两个企业受聘并执业

C对本人执业活动进行解释和辩护

D超出执业范围执业

E允许他人以自己的名义从事执业活动

答案

A,B,D,E

73.题型：单选题

下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是

（）oA

在公司连续工作满8年的张某B

到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C

在公司累计工作了10年，但期间曾经离开过的赵某D

与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

本题考查的是劳动合同的种类。（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的;

(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳

动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；(3)连续订

立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1

项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。第三种是在用人单位自用工之日满I年

不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动

合同。

考点：无固定期限劳动合同

74.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程保修期的起始日是()。

A工程竣工之日

B竣工验收合格之日

C工程交付之日

D工程投入使用之日

答案

B

75.题型：单选题

我国对工程总承包不设立专门的资质，但承接施工总承包业务的企业，必须取得

()总承包资质。

A勘察

B设计

C施工

D项目管理

答案

C

解析

我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质

的企业，均可依法从事资质许可范围内相成等级的建设工程总承包业务。但是，承

接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业。

76.题型：单选题

聘用单位与注册建造师王某解除了劳动关系.王某的注册证书应当（）.

A被吊销

B被撤销

C在有效期内延续有效

D注销

答案

D

77.题型：单选题

担保的产生源于（）对债务人的不信任。

A当事人

B保证人

C债权人

D被担保人

答案

C

78.题型：单选题

建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是（）。

A建设单位

B设计单位

C施工单位

D监理单位

答案

c

79.题型：单选题

下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是（）。A

买卖合同属于单务合同B

当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关C

买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D

买卖合同是一种转移财产处置权的合同

考点

2Z204032买卖合同的法律规定

解析

买卖合同具有以下法律特征：（1）买卖合同是一种转移财产所有权的合同。选项D

错；（2）买卖合同是有偿合同。（3）买卖合同是双务合同。选项A错；（4）买卖合同是

诺成合同。诺成合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物

为合同的成立要件。选项C对；当事人交付标的物为履行合同，与合同的成立无

关。选项B错；本试题答案选C。

考点：买卖合同的法律特征

80.题型：单选题

甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能

按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于

扩大的损失应该由（）。

A乙水泥厂承担

B双方连带责任

C双方按比例承担

D甲施工企业承担

答案

D

81.题型：单选题

甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施

工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则

（）。

A甲公司负主要责任

B乙公司负主要责任

C乙公司负全部责任

D监理公司负主要责任

答案

B

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单

位对施工现场的安全生产负总责。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，

分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。本题中乙公

司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，应当由乙公司承担主

要责任。

82.题型：单选题

施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（）强制执行。

A建设单位

B人民法院

C建设行政主管部门

D公安部门

答案

D

83.题型：单选题

建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当（）.

A报发证机关核验施工许可证

B重新申领施工许可证

C向发证机关报告施工情况

D办理开工报告审批

答案

A

84.题型：单选题

按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为

()o[2014]A

昼间60dB(),夜间50dB()B

昼间65d(A),夜间50d(A)C

昼间70dB(A),夜间55dB(A)D

昼间75B(A),夜间60B(A)

考点

2Z205011施工现场噪声污染防治的规定

解析

建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70分贝，夜间55分贝。

考点：建筑施工场界环境噪声排放标准的规定

85.题型：单选题

注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况

时，正确的做法是()o

A当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注

册建造师签章

C修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建

造师进行

D分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

答案

B

解析

建设工程合同包含多个专业工程的，担任施工项目负责人的注册建造师，负责该

工程施工管理文件签章。专业工程独立发包时，注册建造师执业范围涵盖该专业工

程的，可担任该专业工程施工项目负责人。分包工程施工管理文件应当由分包企业

注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的

注册建造师签章。

86.题型：多选题

根据《劳动合同法》的规定，集体合同草案应当提交（）讨论通过。A

工会B

职工代表大会C

股东大会D

全体职工E

董事会

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。

考点：集体合同

87.题型：单选题

根据《消防法》规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申

请消防验收的是（）。

A国务院公安部门规定的大型人员密集场所

B国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所

C按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程

D国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所

答案

A

解析

实施监督管理”，据此，选项B、D错误。《消防法》第13条，按照国家工程建

设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、

备案：（1）国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设

单位应当向公安机关消防机构申请消防验收，故选项A为正确答案。（2）其他建设

工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进

行抽查。据此，选项C属于仅需备案抽查的“其他建设工程”，不合题意。

88.题型：单选题

甲、乙、丙、丁四家施工企业组成联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的

责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的30%;丙、丁分别承担损失

赔偿额的20%。若因该联合体的责任造成招标人损失100万元人民币，下列关于

该损失赔偿的说法正确的是（）。[2012]A

招标人向丙主张100万元人民币的赔偿，丙仅应赔偿20万元人民币B

招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额C

招标人可以向甲主张50万元人民币的赔偿D

乙向招标人赔偿100万元人民币后，可以向丁追偿70万元人民币

考点

2Z203022建设工程共同承包的规定

解析

共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违

约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出

现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒

绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应

赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。

考点：共同承包的责任。

89.题型：单选题

某建筑施工企业在2005年2月1日办理的安全施工许可证，应在（）时向原发

证机关办理延期手续。

A2008年2月―2008年4月

B2007年H月―2008年1月

C2007年7月―2008年1月

D2008年2月―2008年7月

答案

B

解析

答案B

安全生产许可证的有效期为3年，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁

发管理机关办理延期手续。本题2005年2月I日办理的安全施工许可证的3年有

效期至2008年1月31日，期满前3个月办理延期手续，因此2008年1月31日前

3个月满足续期时间规定。故正确答案为B。

90.题型：多选题

下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A

不同投标人的投标文件相互混装B

属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C

招标人授意投标人撤换、修改投标文件D

不同投标人委托同一单位办理投标E

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

考点

2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

解析

《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一

的，属于投标人相互串通投标：投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内

容；投标人之间约定中标人；投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；属于

同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；投标人之间

为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为

投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标

人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成

员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投

标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转

出。

考点：投标人相互串通投标。

91.题型：单选题

下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（）

A共同抬高投标报价

B借用他人资质证书

C行贿评标专家谋取高分

D低价中标、高价索赔

答案

B

解析

《招标投标法》规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，

骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式

获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投

标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄

虚作假的行为：（1）使用伪造、变造的许可证件;（2）提供虚假的财务状况或者业绩;（3）

提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;（4）提供虚假的信用

状况;（5）其他弄虚作假的行为。

92.题型：多选题

关于国务院建设主管部门颁发的建筑企业资质证书变更，下列表述正确的是0。

A在工商部门办理变更手续后15日内办理资质证书变更手续

B在工商部门办理变更手续后28日内办理资