2024年标准建设工程施工合同示范文本

2024年标准建设工程施工合同示范文本合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工期：自_______之日起至_______之日止。二、合同价格及支付方式2.1合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。（1）预付款：发包方在合同签订后_______日内支付承包方合同总价_______%的预付款；（2）进度款：按工程实际进度支付，每完成_______%的工程量，发包方支付合同总价_______%的进度款；（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，发包方支付至合同总价扣除质保金后的余额；（4）质保金：合同总价_______%的质保金，在工程保修期满后无息退还。三、工程质量及验收3.1承包方应按照国家相关法律法规、施工规范及设计文件要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。3.2工程验收：工程具备验收条件后，承包方应向发包方提出验收申请。发包方应在收到申请后_______日内组织验收。四、工期及延期4.1承包方应按照合同约定的工期完成施工任务。（1）不可抗力；（2）发包方原因导致的设计变更、工程量增加等；（3）其他非承包方原因导致的工期延误。五、材料设备供应5.1承包方应按照合同及设计文件要求采购、供应材料设备，确保材料设备的质量符合国家标准。5.2发包方有权对承包方采购的材料设备进行抽检，抽检费用由发包方承担。六、安全生产及环境保护6.1承包方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工安全。6.2承包方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。七、合同变更及解除7.1双方同意，合同签订后，如需变更或解除合同，应签订书面协议。7.2因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。八、违约责任8.1双方应严格履行合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价_______%。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.权利义务明确：合同中应清晰界定双方的权利和义务，避免因模糊不清导致争议。2.工期条款：应详细规定工期、延期条件和相应的工期顺延方式。3.质量要求：明确工程质量标准和验收程序，确保工程按标准施工。4.价格支付：支付方式和时间节点需明确，包括预付款、进度款、竣工结算和质保金的支付。5.变更与解除：变更或解除合同的条件和程序要明确，避免单方面变更或解除合同。6.违约责任：违约责任和违约金的设定应合理，能够有效约束双方行为。7.争议解决：应规定有效的争议解决机制，如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：通过详细审查和谈判，确保合同条款的公平性和合理性。在合同中明确不可抗力的定义和后果，以防突发事件影响合同履行。定期监控项目进度，及时发现并解决问题，避免工期延误。严格按合同约定执行质量检查和验收程序，确保工程质量。对合同执行过程中的变更和支付进行详细记录，以备查证。法律名词解释：合同价款：指发包方按照合同约定支付给承包方的工程款，包括预付款、进度款、竣工结算款等。质保金：为确保工程质量，发包方在支付工程款时扣除的一部分款项，用于在保修期内解决工程质量问题。不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等，导致合同无法履行或部分履行。违约责任：合同当事人违反合同约定，依法应当承担的继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等民事责任。争议解决：指合同当事人对合同履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。场合一：工程涉及特殊工艺或高新技术应用场合：如果这个工程涉及到一些特别的工艺，比如环保节能技术或者是高新技术，那咱们就得在合同里特别说明。补充条款：1.乙方需提供特殊工艺/高新技术应用的详细方案，包括技术参数、操作流程及安全保障措施。2.乙方应对相关技术人员的技能培训和现场指导负责，确保工艺/技术的正确应用。3.针对该部分工艺/技术，双方可另行协商确定相应的价格调整和验收标准。场合二：工程在雨季或极端天气条件下施工应用场合：如果这个工程需要在雨季或者是极端天气条件下进行，那咱们得在合同里说说怎么应对这些特殊情况。补充条款：1.乙方应制定雨季/极端天气施工方案，确保施工安全和工程质量。2.因雨季/极端天气导致工期延误的，双方应协商确定合理的工期顺延。附件列表：1.工程施工图纸：这是施工的基础，得有详细的图纸才能开始动工。2.工程量清单：这个清单得明确工程的每一项工作量和价格，避免后期有纠纷。3.施工方案及进度计划：这个方案和计划能让我们看到整个工程如何进行，时间怎么安排。4.材料设备清单：所有的材料设备都需要列个清单，确保质量和数量。5.质量验收标准：这个标准是衡量工程好坏的关键，得明确才行。那个施工图纸，得详细看看，确保每个细