建设工程施工合同的主要内容2024年

建设工程施工合同的主要内容2024年合同编号：__________一、合同主体名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________二、工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程内容：__________2.4工程规模：__________2.5工程造价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。三、合同工期3.1工程开工日期：____年____月____日。3.2工程竣工日期：____年____月____日。3.3工程总工期：____天。四、合同价款及支付4.1合同价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2付款方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付给乙方合同价款的____%作为预付款。（2）进度款：乙方按照合同约定的进度完成工程，经甲方验收合格后，甲方按照工程进度支付给乙方相应比例的进度款。（3）结算款：工程全部完成后，乙方提交完整的工程结算资料，经甲方审核确认无误后，甲方支付给乙方剩余的合同价款。五、工程质量及验收5.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。5.2工程验收标准：______（具体验收标准）。5.3验收程序：乙方完成工程后，应向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到验收报告后____个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。六、违约责任6.1甲方违约：（1）甲方未按照约定支付预付款、进度款或结算款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的_____%。（2）甲方未按照约定提供施工图纸、场地等条件的，应向乙方支付逾期提供违约金，违约金计算方式为：每逾期一日，支付合同价款的_____%。6.2乙方违约：（1）乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：每逾期一日，支付合同价款的_____%。（2）乙方施工质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的，应承担修复、返工等费用，并支付给甲方相应的违约金。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.权利义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利和义务，包括但不限于工程进度、质量标准、付款方式、违约责任等，确保双方对合同条款有清晰的认识。2.合同主体资格：甲方和乙方均应具备相应的民事权利能力和民事行为能力，合同签字人应为法定代表人或授权代表。3.工程内容详细：合同中应详细描述工程名称、地点、内容、规模等，以避免履行过程中的纠纷。4.工期和付款方式：合同应明确约定工程开工日期、竣工日期、付款方式和进度，保障工程顺利进行。5.质量验收标准：合同中应明确约定工程质量验收的标准和程序，确保工程质量的合格。6.违约责任：合同应详细规定违约责任，包括违约金的计算方式，保障双方权益。7.争议解决方式：合同应明确约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：1.协商解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.调解：如协商不成，可请求相关行业协会或专业机构进行调解。3.仲裁：双方可在合同中约定仲裁条款，将争议提交仲裁机构进行仲裁。4.诉讼：如仲裁不成或双方未约定仲裁条款，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.民事权利能力：指法律主体依法享有民事权利和承担民事义务的能力。3.民事行为能力：指法律主体能够以自己的行为设立、变更、终止民事权利义务的能力。4.违约：指合同当事人违反合同约定，未履行或不适当履行合同义务的行为。5.违约金：指当事人因违约行为应向对方支付的赔偿金，用以弥补因违约给对方造成的损失。6.争议：指合同双方在合同履行过程中，对合同条款的理解或履行产生的分歧。7.仲裁：指双方当事人将争议提交给仲裁机构，由仲裁机构按照法定程序进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。8.诉讼：指当事人向人民法院提起诉讼，通过法院审理解决争议的一种法律程序。特殊应用场合及补充条款：1.场合：大型公共设施建设项目，如图书馆、医院等。补充条款：考虑到这类工程的公共性质和社会影响，可以增加关于环保、节能、无障碍设施等方面的特别要求，比如：“乙方需确保施工过程中的环保措施符合______标准，并在工程中融入无障碍设计，确保符合______的相关规定。”2.场合：易燃易爆环境或高风险区域的施工，如化工厂、油库等。补充条款：这种场合下，安全是首要考虑的因素，可以增加：“乙方必须按照______标准采取安全防护措施，并定期进行安全教育和演练，确保工程安全。”3.场合：老旧小区或历史建筑翻新项目。补充条款：这些建筑可能存在特殊的文化价值，因此可以增加：“乙方在施工过程中应尊重并保护建筑的历史文化价值，不得破坏任何历史遗迹，且需遵守______的相关规定。”4.场合：跨国或跨地区的工程项目。补充条款：涉及不同地区的法律法规和文化差异，可以增加：“乙方应遵守当地的法律法规，尊重当地文化习俗，并确保所有施工材料满足______的质量标准。”合同附件列表：1.工程施工图纸及技术规范。2.工程预算书。3.甲乙双方的资质证明文件。4.安全防护措施方案。5.环保评估报告。6.工程质量保证